renovation des installations D'Eclairage sportif des collectivites locales a la reunion

Sidelec Reunion

le Sidélec lance la présente consultation afin de conclure un marché dont l'objet est l'exécution de travaux de rénovation d'installations d'éclairage sportif des collectivités locales à La Réunion. Les prestations sont réparties en 6 lots séparés

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2022-09-01. L'appel d'offres a été publié le 2022-08-01.

Qui ?

• Sidelec Reunion

Qu'est-ce que c'est ?

• Installation d'appareils d'éclairage extérieur › Installation de matériel d'éclairage public

Où ?

• La Réunion › La Réunion

Historique des marchés publics

Date	Document
2022-08-01	Avis de marché
2022-08-07	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2022-08-01)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Installation de matériel d'éclairage public
Numéro de référence: 2022-35
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Installation de matériel d'éclairage public 📦
Code CPV supplémentaire: Installation de matériel d'éclairage public 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: La Réunion 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: sidelec Réunion
Adresse postale: 10 chemin Transversal Bel Air - c.S. 91010
Code postal: 97441
Commune postale: Sainte Suzanne
Contact
Adresse Internet: https://sidelec.re/ 🌏
Courrier électronique: marches@sidelec.re 📧
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_TLLHvnN4Ns 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_TLLHvnN4Ns 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-08-01 📅
Date limite de soumission: 2022-09-01 📅
Date de publication: 2022-08-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 150-425621
Numéro JO-S: 150
Informations complémentaires

l'Offre la plus économiquement avantageuse sera appréciée en fonction des critères et sous- critères suivants avec leurs pondérations pour tous les lots :Critère 1 - prix des prestations : 60%critère 2 - valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique : 40%sous-critère 2.1 - moyens en personnel affecté au chantier, encadrants et exécutant (pondération 15%).Sous-critère 2.2 - moyens techniques et matériels affectés au chantier (pondération 15%).Sous-critère 2.3 - modalités d'organisation des chantiers pour la réalisation des opérations (pondération 30%).Sous sous-critère 2.3.1 - méthodologie pour réaliser les travaux (pondération 25%).Sous sous-critère 2.3.2 - planning (25%).Sous sous-critère 2.3.3 - mesures prises pour garantir le respect du délai contractuel en cas de surcroît d'activités en particulier de nouvelles affaires ou commandes obtenues par l'entreprise postérieurement au dépôt de son offre, d'absences inopinées, de départ définitif, d'absence de longue durée... (50%).Sous-critère 2.4 - les équipements et fournitures installés (pondération 25%).Sous-critère 2.5 - les principales mesures et moyens employés pour la sécurité du chantier, la gestion des risques, et la démarche qualité/environnement mis en oeuvre (pondération 15%).Pour tous renseignements complémentaires qui seraient nécessaires, les candidats devront adresser une demande écrite par voie dématérialisée via le profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com.au moins dix (10) jours avant la date limite de remise des candidatures et des offres

Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 2
Informations sur les lots: néant
Intitulé du lot: lot 1 : communes de Sainte Suzanne et Bras Panon
Numéro du lot: 1
Brève description: travaux de rénovation d'installations d'éclairage sportif
Durée de l'accord: 9 mois
Nom du projet ou programme financé par l’UE: les prestations du présent marché seront financées par une subvention (maximale de 90% ) du Volet react ue du po feder 2014-2020 de La Réunion, action 10.3.1 DECARBONATION
Intitulé du lot: lot 2 : commune de Saint Benoit
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: lot 3 : communes de Cilaos, Trois Bassins et les Avirons
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: lot 4 : commune de Saint Louis
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: lot 5 : communes de l'entre Deux, Saint Philippe, Sainte Rose et Salazie
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: lot 6 : communes de Saint Joseph et Petite Ile
Numéro du lot: 6
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: département de la Réunion (suivant les communes composant le lot)

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

une lettre de candidature comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement (formulaire Dc1recommandé ou équivalent). La lettre de candidature n'a pas à être signée par le représentant du candidat, et le cas échéant par chacun des membres du groupement. Cependant, dans le cas d'un groupement, le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d'habilitation signé par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. Il est rappelé qu'une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché.Une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L2141-1 à L2141-11 du code de la commande publique et notamment qu'il est en règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (formulaire Dc1 recommandé ou équivalent).Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet.Pour les entreprises créées après le 1er janvier 2022, le récépissé du dépôt de sa demande de déclaration auprès du centre de formalités des entreprises ou un extrait du registre du commerce ou toute autre pièce officielle attestant de sa naissance dans l'année. Ce document sera substitué aux certificats. Les candidats étrangers fourniront les documents, de même nature, existant dans les législations et réglementations nationales

Situation économique et financière:

-Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat, le chiffre d'affaires concernant les travaux d'éclairage public/sportif et de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, et le chiffre d'affaires des services ou travaux objet du marché, portant sur les trois (3) derniers exercices disponibles ;

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

¤En cas de candidature pour un seul lot : -Un chiffre d'affaires global moyen des trois derniers exercices concernant les travaux d'éclairage public/sportif et de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, supérieur à 1 000 000 euro(s) HT (un million d'euros) dont 250 000 euro(s) HT (deux cent cinquante mille euros) au minimum de travaux d'éclairage public/sportif.¤en cas de candidature pour plusieurs lots : -Un chiffre d'affaires global moyen des trois derniers exercices concernant les travaux d'éclairage public/sportif et de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, supérieur à 2 000 000 euro(s) HT (deux millions d'euros) dont 500 000 euro(s) HT (cinq cent mille euros) au minimum de travaux d'éclairage public/sportif.Pour tout entreprise ou groupement d'entreprises présentant des offres à plusieurs lots, elle devra disposer des capacités suffisantes telles que définies ci-avant. A défaut, sa candidature sera éliminée pour tous les lots

Capacité technique et professionnelle:

-La présentation d'une liste des principaux travaux exécutés au cours des trois (3) dernières années indiquant le montant, l'année et le lieu d'exécution des travaux, le destinataire public ou privé ; -L'Indication de l'outillage, de matériel et d'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ; -L'Indication des effectifs de l'entreprise, des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des salariés de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché.-le(s) certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques. Il est rappelé à toutes fins utiles que l'exécution des travaux du marché pourra nécessiter des opérations sous le régime des Travaux Sous Tension nécessitant au minimum 2 ouvriers ou techniciens habilités dans chacun des domaines suivants : *Tst Branchements Aériens et Aéro-Souterrains*Tst Eclairage Public/Sportif

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

¤En cas de candidature pour un seul lot : -Moyens matériels et humains suffisants pour l'exécution des missions du lot auquel le candidat soumissionne. ¤En cas de candidature pour plusieurs lots : -Moyens matériels et humains suffisants pour l'exécution simultanée des missions de deux lots. Pour tout entreprise ou groupement d'entreprises présentant des offres à plusieurs lots, elle devra disposer des capacités suffisantes telles que définies ci-avant. A défaut, sa candidature sera éliminée pour tous les lots

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

les délais d'exécution pour l'ensemble des prestations sont fixés dans l'acte d'engagement

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 10:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-09-03 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offres au regard du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Critère de qualité (nom): Valeur technique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) - syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU)
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_TLLHvnN4Ns 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Saint-Denis de la Réunion
Adresse postale: 27, rue Félix Guyon - b.P. 2024
Commune postale: Saint-Denis
Code postal: 97488
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +262 262924360 📞
Courrier électronique: greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://saint-denis.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Source: OJS 2022/S 150-425621 (2022-08-01)

Avis d'attribution de marché (2022-08-07)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-08-07 📅
Date de publication: 2022-08-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 155-439300
Se réfère à l'avis: 2022/S 150-425621
Numéro JO-S: 155
Source: OJS 2022/S 155-439300 (2022-08-07)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux d'équipement du bâtiment (>20)

Travaux d'équipement électrique (>20)

Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation (19)

Installation d'appareils d'éclairage extérieur (12)

Installation de matériel d'éclairage public (11)