le Sidélec lance la présente consultation afin de conclure un marché dont l'objet est l'exécution de travaux de rénovation d'installations d'éclairage sportif des collectivités locales à La Réunion. Les prestations sont réparties en 6 lots séparés
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-09-01.
L'appel d'offres a été publié le 2022-08-01.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“renovation des installations D'Eclairage sportif des collectivites locales a la reunion
2022-35”
Produits/services: Installation de matériel d'éclairage public📦
Brève description:
“le Sidélec lance la présente consultation afin de conclure un marché dont l'objet est l'exécution de travaux de rénovation d'installations d'éclairage...”
Brève description
le Sidélec lance la présente consultation afin de conclure un marché dont l'objet est l'exécution de travaux de rénovation d'installations d'éclairage sportif des collectivités locales à La Réunion. Les prestations sont réparties en 6 lots séparés
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
Champ d'application du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: néant
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: lot 1 : communes de Sainte Suzanne et Bras Panon
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de matériel d'éclairage public📦
Lieu d'exécution: La Réunion🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: département de la Réunion (suivant les communes composant le lot)
Description du marché: travaux de rénovation d'installations d'éclairage sportif
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offres au regard du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 9
Champ d'application du marché
Informations sur les fonds de l'Union européenne:
“les prestations du présent marché seront financées par une subvention (maximale de 90% ) du Volet react ue du po feder 2014-2020 de La Réunion, action...”
Informations sur les fonds de l'Union européenne
les prestations du présent marché seront financées par une subvention (maximale de 90% ) du Volet react ue du po feder 2014-2020 de La Réunion, action 10.3.1 DECARBONATION
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: lot 2 : commune de Saint Benoit
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: lot 3 : communes de Cilaos, Trois Bassins et les Avirons
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: lot 4 : commune de Saint Louis
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: lot 5 : communes de l'entre Deux, Saint Philippe, Sainte Rose et Salazie
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: lot 6 : communes de Saint Joseph et Petite Ile
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“une lettre de candidature comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement en cas de...”
Liste et brève description des conditions
une lettre de candidature comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement (formulaire Dc1recommandé ou équivalent). La lettre de candidature n'a pas à être signée par le représentant du candidat, et le cas échéant par chacun des membres du groupement. Cependant, dans le cas d'un groupement, le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d'habilitation signé par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. Il est rappelé qu'une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché.Une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L2141-1 à L2141-11 du code de la commande publique et notamment qu'il est en règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (formulaire Dc1 recommandé ou équivalent).Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet.Pour les entreprises créées après le 1er janvier 2022, le récépissé du dépôt de sa demande de déclaration auprès du centre de formalités des entreprises ou un extrait du registre du commerce ou toute autre pièce officielle attestant de sa naissance dans l'année. Ce document sera substitué aux certificats. Les candidats étrangers fourniront les documents, de même nature, existant dans les législations et réglementations nationales
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“-Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat, le chiffre d'affaires concernant les travaux d'éclairage public/sportif et de réseaux...”
Liste et brève description des critères de sélection
-Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat, le chiffre d'affaires concernant les travaux d'éclairage public/sportif et de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, et le chiffre d'affaires des services ou travaux objet du marché, portant sur les trois (3) derniers exercices disponibles ;
“¤En cas de candidature pour un seul lot : -Un chiffre d'affaires global moyen des trois derniers exercices concernant les travaux d'éclairage public/sportif...”
¤En cas de candidature pour un seul lot : -Un chiffre d'affaires global moyen des trois derniers exercices concernant les travaux d'éclairage public/sportif et de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, supérieur à 1 000 000 euro(s) HT (un million d'euros) dont 250 000 euro(s) HT (deux cent cinquante mille euros) au minimum de travaux d'éclairage public/sportif.¤en cas de candidature pour plusieurs lots : -Un chiffre d'affaires global moyen des trois derniers exercices concernant les travaux d'éclairage public/sportif et de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, supérieur à 2 000 000 euro(s) HT (deux millions d'euros) dont 500 000 euro(s) HT (cinq cent mille euros) au minimum de travaux d'éclairage public/sportif.Pour tout entreprise ou groupement d'entreprises présentant des offres à plusieurs lots, elle devra disposer des capacités suffisantes telles que définies ci-avant. A défaut, sa candidature sera éliminée pour tous les lots
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“-La présentation d'une liste des principaux travaux exécutés au cours des trois (3) dernières années indiquant le montant, l'année et le lieu d'exécution...”
Liste et brève description des critères de sélection
-La présentation d'une liste des principaux travaux exécutés au cours des trois (3) dernières années indiquant le montant, l'année et le lieu d'exécution des travaux, le destinataire public ou privé ; -L'Indication de l'outillage, de matériel et d'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ; -L'Indication des effectifs de l'entreprise, des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des salariés de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché.-le(s) certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques. Il est rappelé à toutes fins utiles que l'exécution des travaux du marché pourra nécessiter des opérations sous le régime des Travaux Sous Tension nécessitant au minimum 2 ouvriers ou techniciens habilités dans chacun des domaines suivants : *Tst Branchements Aériens et Aéro-Souterrains*Tst Eclairage Public/Sportif
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“¤En cas de candidature pour un seul lot : -Moyens matériels et humains suffisants pour l'exécution des missions du lot auquel le candidat soumissionne. ¤En...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
¤En cas de candidature pour un seul lot : -Moyens matériels et humains suffisants pour l'exécution des missions du lot auquel le candidat soumissionne. ¤En cas de candidature pour plusieurs lots : -Moyens matériels et humains suffisants pour l'exécution simultanée des missions de deux lots. Pour tout entreprise ou groupement d'entreprises présentant des offres à plusieurs lots, elle devra disposer des capacités suffisantes telles que définies ci-avant. A défaut, sa candidature sera éliminée pour tous les lots
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“les délais d'exécution pour l'ensemble des prestations sont fixés dans l'acte d'engagement”
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-09-01
10:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2022-09-03
10:00 📅
“l'Offre la plus économiquement avantageuse sera appréciée en fonction des critères et sous- critères suivants avec leurs pondérations pour tous les lots...”
l'Offre la plus économiquement avantageuse sera appréciée en fonction des critères et sous- critères suivants avec leurs pondérations pour tous les lots :Critère 1 - prix des prestations : 60%critère 2 - valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique : 40%sous-critère 2.1 - moyens en personnel affecté au chantier, encadrants et exécutant (pondération 15%).Sous-critère 2.2 - moyens techniques et matériels affectés au chantier (pondération 15%).Sous-critère 2.3 - modalités d'organisation des chantiers pour la réalisation des opérations (pondération 30%).Sous sous-critère 2.3.1 - méthodologie pour réaliser les travaux (pondération 25%).Sous sous-critère 2.3.2 - planning (25%).Sous sous-critère 2.3.3 - mesures prises pour garantir le respect du délai contractuel en cas de surcroît d'activités en particulier de nouvelles affaires ou commandes obtenues par l'entreprise postérieurement au dépôt de son offre, d'absences inopinées, de départ définitif, d'absence de longue durée... (50%).Sous-critère 2.4 - les équipements et fournitures installés (pondération 25%).Sous-critère 2.5 - les principales mesures et moyens employés pour la sécurité du chantier, la gestion des risques, et la démarche qualité/environnement mis en oeuvre (pondération 15%).Pour tous renseignements complémentaires qui seraient nécessaires, les candidats devront adresser une demande écrite par voie dématérialisée via le profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com.au moins dix (10) jours avant la date limite de remise des candidatures et des offres
Avis d'attribution de marché (2022-08-07) Objet Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2022/S 150-425621
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: lot 1 : communes de Sainte Suzanne et Bras Panon
Informations sur les non-lauréats
Autres raisons (interruption de la procédure)
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: lot 2 : commune de Saint Benoit
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: lot 3 : communes de Cilaos, Trois Bassins et les Avirons
4️⃣
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: lot 4 : commune de Saint Louis
5️⃣
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: lot 5 : communes de l'entre Deux, Saint Philippe, Sainte Rose et Salazie
6️⃣
Numéro d'identification du lot: 6
Titre: lot 6 : communes de Saint Joseph et Petite Ile
Source: OJS 2022/S 155-439300 (2022-08-07)