remplacement de la climatisation de la serveur du centre pierre mendes france de l'université paris 1 Panthéon-Sorbonne

Université Paris 1 - panthéon Sorbonne

la consultation concerne le remplacement de la climatisation de la serveur du centre pierre mendes france de l'université paris 1 Panthéon-Sorbonne

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2022-04-08. L'appel d'offres a été publié le 2022-03-14.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2022-03-14 Avis de marché
2022-05-31 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2022-03-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'installation de matériel de climatisation
Numéro de référence: 22M12
Brève description:
la consultation concerne le remplacement de la climatisation de la serveur du centre pierre mendes france de l'université paris 1 Panthéon-Sorbonne
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'installation de matériel de climatisation 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'installation de matériel de climatisation 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Paris 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: université Paris 1 - panthéon Sorbonne
Adresse postale: 12 place du Panthéon
Code postal: 75231
Commune postale: Paris Cedex 5
Contact
Adresse Internet: http://www.pantheonsorbonne.fr/ 🌏
Courrier électronique: marches@univ-paris1.fr 📧
Téléphone: +33 144077793 📞
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-03-14 📅
Date limite de soumission: 2022-04-08 📅
Date de publication: 2022-03-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 055-139720
Numéro JO-S: 55
Informations complémentaires
la durée du marché comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux.La période de préparation débute le lendemain de la date de notification du marché.Le délai d'exécution des travaux débute à l'expiration de la période de préparation.La période de préparation est d'une durée de 45 jours.Le délai d'exécution des travaux est d'une durée de 65 jours
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 80 000 EUR 💰
Brève description:
la consultation concerne le remplacement de la climatisation de la salle serveur du centre Pierre Mendès France de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Valeur estimée hors TVA: 80 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 110 jours
Informations complémentaires:
la durée du marché comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux.La période de préparation débute le lendemain de la date de notification du marché.Le délai d'exécution des travaux débute à l'expiration de la période de préparation.La période de préparation est d'une durée de 45 jours.Le délai d'exécution des travaux est d'une durée de 65 jours
Afficher plus
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: centre Pierre Mendes France, 90 rue de Tolbiac, Paris 13

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
- Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (formulaire Dc2)
Capacité technique et professionnelle:
- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.- Une liste des principales références de prestations similaires effectuées au cours des trois dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé, appuyée par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique
Afficher plus

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 3 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-04-08 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Mathis TAVARDON Mme Caroline DIOT
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires
conformément à l'article R.2144 du code de la commande publique, le Pouvoir Adjudicateur procède à l'examen des candidatures et à l'évaluation des capacités professionnelles, techniques et financières sur la base des renseignements et documents constitutifs du dossier de candidature mentionnés à l'article 6.1 du présent Règlement de la Consultation.Les critères de jugement des offres sont les suivants : Critère A : Valeur technique de l'offre, notée sur 55points et décomposée selon les quatre sous-critères suivants :Sous-Critère A1 : Qualité des méthodologies de réalisation des études et travaux déployés durant les différentes phases d'exécution du marché, notée sur 20 points Sous-Critère A2 : Qualité du programme d'exécution du marché et de la méthodologie déployée pour le respect du planning et des délais contractuels, notées sur 20 points Sous-Critère A3 : Qualité des moyens humains affectés au marché et pertinence de leur organisation, rôles, responsabilités, expériences et compétences individuelles et communes, notée sur 5 points Sous-Critère A4 : Qualité et importance des ressources matérielles, numériques et de mobilités mises à disposition et pertinence des équipements proposés, notée sur 5 points.Sous-critère A5 : Qualité de l'organisation de la sécurité des travailleurs et des utilisateurs, de la sûreté des biens et de la lutte contre les nuisances de chantiers et polluants, notée sur 5 points.Ces sous-critères seront appréciés au regard du mémoire technique remis par le candidat.Critère B : Prix de l'offre, noté sur 40 points sur la base de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (Dpgf)La formule utilisée s'écrit : Montant total le moins élevé *Note sous-critère B1 = --------------------------------------------------- x 40 Montant total analysécritère C : Démarche en faveur du développement durable dans le cadre de l'exécution du marché, notée sur 5 points et jugée au regard du mémoire technique et environnemental transmis par le candidat.L'offre économiquement la plus avantageuse sera celle ayant obtenu la note totale et globale la plus élevée, après application des notes et pondérations.l'université se réserve la possibilité de négocier avec les candidats.le règlement des dépenses se fera après service fait par mandat administratif suivi d'un virement, dans le respect des règles de la comptabilité publique. Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours, conformément aux dispositions de l'article R.2192-10du Code de la commande publique du 1er avril 2019.sous réserve des dispositions prévues aux articles R2192-13, R2192-17 et R2192-18 du code de la commande publique, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur. Toutefois, lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à la date d'exécution des prestations, le délai de paiement court à compter de la date d'exécution des prestations.sauf renonciation du titulaire portée à l'acte d'engagement, le versement d'une avance est prévu, selon les modalités stipulées ci-après et conformément aux dispositions des articles R.2191-3 à R.2191-19 du code de la commande publique.une visite est obligatoire, le candidat effectuera sa demande de visite à l'adresse suivante : dpi@univ-paris1.fr
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 4
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Fax: +33 144594646 📠
Adresse Internet: http://paris.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: le médiateur des marchés publics
Adresse postale: 139 rue de Bercy
Commune postale: Paris
Code postal: 75012
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 140040404 📞
Courrier électronique: mediateur.industrie@finances.gouv.fr 📧
Fax: +33 155352425 📠
Adresse Internet: https://www.conseil-service-collectivites.fr/la-mediation-des-marches-publics/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 4
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Fax: +33 144594646 📠
Adresse Internet: http://paris.tribunal-administratif.fr 🌏
Source: OJS 2022/S 055-139720 (2022-03-14)
Avis d'attribution de marché (2022-05-31)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 49 405 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Contact
Téléphone: +33 144077878 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-05-31 📅
Date de publication: 2022-06-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 107-295357
Se réfère à l'avis: 2022/S 055-139720
Numéro JO-S: 107
Informations complémentaires
le marché a été attribué le 9 mai 2022 et notifié le 10 mai 2022

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité des méthodologies de réalisation des études et travaux déployés durant les différentes phases d'exécution du marché
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Qualité du programme d'exécution du marché et de la méthodologie déployée pour le respect du planning et des délais contractuels
Qualité des moyens humains affectés au marché et pertinence de leur organisation, rôles, responsabilités, expériences et compétences individuelles et communes
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom): Qualité et importance des ressources matérielles, numériques et de mobilités mises à disposition et pertinence des équipements proposés
Qualité de l'organisation de la sécurité des travailleurs et des utilisateurs, de la sûreté des biens et de la lutte contre les nuisances de chantiers et polluants
Démarche en faveur du développement durable dans le cadre de l'exécution du marché
Prix (pondération): 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-05-09 📅
Nom: marcc froid climatisation
Adresse postale: 58 rue Flammarion
Commune postale: Eaubonne
Code postal: 95600
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 619534064 📞
Pays: Ile-de-France 🏙️
Adresse Internet: https://marcc-climatisation.com/ 🌏
Valeur totale du marché: 49 405 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Caroline DIOT
Source: OJS 2022/S 107-295357 (2022-05-31)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Paris
Produits/services:
Travaux de construction Travaux d'équipement du bâtiment Travaux de plomberie Travaux d'installation de matériel de... Travaux d'installation de matériel de... Travaux d'installation de matériel de...