Objet Champ d'application du marché
Titre:
“remplacement de la climatisation de la serveur du centre pierre mendes france de l'université paris 1 Panthéon-Sorbonne
22M12”
Produits/services: Travaux d'installation de matériel de climatisation📦
Brève description:
“la consultation concerne le remplacement de la climatisation de la serveur du centre pierre mendes france de l'université paris 1 Panthéon-Sorbonne”
Valeur estimée hors TVA: EUR 80 000 💰
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de climatisation📦
Lieu d'exécution: Paris🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: centre Pierre Mendes France, 90 rue de Tolbiac, Paris 13
Description du marché:
“la consultation concerne le remplacement de la climatisation de la salle serveur du centre Pierre Mendès France de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne” Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 80 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Description
Durée de l'accord: 110
Informations complémentaires:
“la durée du marché comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux.La période de préparation débute le lendemain de la date de...”
Informations complémentaires
la durée du marché comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux.La période de préparation débute le lendemain de la date de notification du marché.Le délai d'exécution des travaux débute à l'expiration de la période de préparation.La période de préparation est d'une durée de 45 jours.Le délai d'exécution des travaux est d'une durée de 65 jours
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des trois...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (formulaire Dc2)
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.-...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.- Une liste des principales références de prestations similaires effectuées au cours des trois dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé, appuyée par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-04-08
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 3
Conditions d'ouverture des offres: 2022-04-08
12:00 📅
“conformément à l'article R.2144 du code de la commande publique, le Pouvoir Adjudicateur procède à l'examen des candidatures et à l'évaluation des capacités...”
conformément à l'article R.2144 du code de la commande publique, le Pouvoir Adjudicateur procède à l'examen des candidatures et à l'évaluation des capacités professionnelles, techniques et financières sur la base des renseignements et documents constitutifs du dossier de candidature mentionnés à l'article 6.1 du présent Règlement de la Consultation.Les critères de jugement des offres sont les suivants : Critère A : Valeur technique de l'offre, notée sur 55points et décomposée selon les quatre sous-critères suivants :Sous-Critère A1 : Qualité des méthodologies de réalisation des études et travaux déployés durant les différentes phases d'exécution du marché, notée sur 20 points Sous-Critère A2 : Qualité du programme d'exécution du marché et de la méthodologie déployée pour le respect du planning et des délais contractuels, notées sur 20 points Sous-Critère A3 : Qualité des moyens humains affectés au marché et pertinence de leur organisation, rôles, responsabilités, expériences et compétences individuelles et communes, notée sur 5 points Sous-Critère A4 : Qualité et importance des ressources matérielles, numériques et de mobilités mises à disposition et pertinence des équipements proposés, notée sur 5 points.Sous-critère A5 : Qualité de l'organisation de la sécurité des travailleurs et des utilisateurs, de la sûreté des biens et de la lutte contre les nuisances de chantiers et polluants, notée sur 5 points.Ces sous-critères seront appréciés au regard du mémoire technique remis par le candidat.Critère B : Prix de l'offre, noté sur 40 points sur la base de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (Dpgf)La formule utilisée s'écrit : Montant total le moins élevé *Note sous-critère B1 = --------------------------------------------------- x 40 Montant total analysécritère C : Démarche en faveur du développement durable dans le cadre de l'exécution du marché, notée sur 5 points et jugée au regard du mémoire technique et environnemental transmis par le candidat.L'offre économiquement la plus avantageuse sera celle ayant obtenu la note totale et globale la plus élevée, après application des notes et pondérations.l'université se réserve la possibilité de négocier avec les candidats.le règlement des dépenses se fera après service fait par mandat administratif suivi d'un virement, dans le respect des règles de la comptabilité publique. Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours, conformément aux dispositions de l'article R.2192-10du Code de la commande publique du 1er avril 2019.sous réserve des dispositions prévues aux articles R2192-13, R2192-17 et R2192-18 du code de la commande publique, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur. Toutefois, lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à la date d'exécution des prestations, le délai de paiement court à compter de la date d'exécution des prestations.sauf renonciation du titulaire portée à l'acte d'engagement, le versement d'une avance est prévu, selon les modalités stipulées ci-après et conformément aux dispositions des articles R.2191-3 à R.2191-19 du code de la commande publique.une visite est obligatoire, le candidat effectuera sa demande de visite à l'adresse suivante : dpi@univ-paris1.fr
Avis d'attribution de marché (2022-05-31) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Personne de contact: Mme Caroline DIOT
Téléphone: +33 144077878📞
Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 49 405 💰
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom):
“Qualité des méthodologies de réalisation des études et travaux déployés durant les différentes phases d'exécution du marché”
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom):
“Qualité du programme d'exécution du marché et de la méthodologie déployée pour le respect du planning et des délais contractuels”
Critère de qualité (nom):
“Qualité des moyens humains affectés au marché et pertinence de leur organisation, rôles, responsabilités, expériences et compétences individuelles et communes”
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom):
“Qualité et importance des ressources matérielles, numériques et de mobilités mises à disposition et pertinence des équipements proposés”
Critère de qualité (nom):
“Qualité de l'organisation de la sécurité des travailleurs et des utilisateurs, de la sûreté des biens et de la lutte contre les nuisances de chantiers et polluants”
Critère de qualité (nom)
Qualité de l'organisation de la sécurité des travailleurs et des utilisateurs, de la sûreté des biens et de la lutte contre les nuisances de chantiers et polluants
Afficher plus
Critère de qualité (nom):
“Démarche en faveur du développement durable dans le cadre de l'exécution du marché”
Prix (pondération): 40
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2022/S 055-139720
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 22M12
Titre:
“remplacement de la climatisation de la salle serveur du centre Pierre Mendès France de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne”
Date de conclusion du contrat: 2022-05-09 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nom et adresse du contractant
Nom: marcc froid climatisation
Adresse postale: 58 rue Flammarion
Commune postale: Eaubonne
Code postal: 95600
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 619534064📞
Région: Ile-de-France🏙️
URL: https://marcc-climatisation.com/🌏
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 49 405 💰
Informations complémentaires Informations complémentaires
le marché a été attribué le 9 mai 2022 et notifié le 10 mai 2022
Source: OJS 2022/S 107-295357 (2022-05-31)