Relance du marché de travaux d'amélioration des installations de production et de distribution des réseaux de chauffage et d'Ecs sur divers groupes du patrimoine de Logial-Coop

Logial-Coop

La présente consultation vise à confier à une entreprise spécialisée l'exécution de travaux d'amélioration des installations de production et de distribution des réseaux de chauffage et d'eau chaude sanitaire sur divers groupes du patrimoine de Logial-Coop.
il s'agit de la relance du précédent marché de travaux, déclaré sans suite pour motif d'intérêt général lié à la nécessité de réaliser une étude préalable complète de diagnostics amiante avant travaux sur certains groupes concernés par les travaux. Il s'agit notamment des groupes Ge15 - Rue de Lisbonne - Alfortville ; G18.1 - Rue de Toulon - Alfortville et G18.3 - Rue de Nice - Alfortville. Le marché n'est pas alloti. Les variantes sont interdites et le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. La visite des installations est au libre choix des soumissionnaires. Les conditions sont précisées dans le règlement de consultation.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2022-09-12. L'appel d'offres a été publié le 2022-07-22.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• JMG

Qui ?

• Logial-Coop

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux d'équipement électrique › Travaux d'installation de chauffage électrique et d'autres équipements électriques de bâtiment

Où ?

• Ile-de-France › Val-de-Marne

Historique des marchés publics

Date	Document
2022-07-22	Avis de marché
2023-03-07	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2022-07-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'installation de chauffage électrique et d'autres équipements électriques de bâtiment
Numéro de référence: T/2022/05/Dcp
Brève description:

La présente consultation vise à confier à une entreprise spécialisée l'exécution de travaux d'amélioration des installations de production et de distribution des réseaux de chauffage et d'eau chaude sanitaire sur divers groupes du patrimoine de Logial-Coop. il s'agit de la relance du précédent marché de travaux, déclaré sans suite pour motif d'intérêt général lié à la nécessité de réaliser une étude préalable complète de diagnostics amiante avant travaux sur certains groupes concernés par les travaux. Il s'agit notamment des groupes Ge15 - Rue de Lisbonne - Alfortville ; G18.1 - Rue de Toulon - Alfortville et G18.3 - Rue de Nice - Alfortville. Le marché n'est pas alloti. Les variantes sont interdites et le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. La visite des installations est au libre choix des soumissionnaires. Les conditions sont précisées dans le règlement de consultation.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'installation de chauffage électrique et d'autres équipements électriques de bâtiment 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'installation de chauffage électrique et d'autres équipements électriques de bâtiment 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Val-de-Marne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Logial-COOP
Adresse postale: 86 bis Quai Blanqui
Code postal: 94146
Commune postale: Alfortville
Contact
Adresse Internet: https://www.logial-coop.fr/ 🌏
Courrier électronique: service.marche@logial-coop.fr 📧
Téléphone: +33 145182084 📞
Fax: +33 145182072 📠
URL des documents: http://www.marches-publics.info/acheteur/Logial-Coop/ 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-publics.info/acheteur/LOGIAL-COOP/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-07-22 📅
Date limite de soumission: 2022-09-12 📅
Date de publication: 2022-07-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 143-407983
Numéro JO-S: 143
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur URL : http://www.marches-publics.info/acheteur/LOGIAL-COOP/ Le DCE est accessible directement via le lien suivant: URL : http://www.marches-publics.info/acheteur/LOGIAL-COOP/

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

il s'agit de la relance du précédent marché de travaux, déclaré sans suite pour motif d'intérêt général lié à la nécessité de réaliser une étude préalable complète de diagnostics amiante avant travaux sur certains groupes concernés par les travaux. Il s'agit notamment des groupes Ge15 - Rue de Lisbonne - Alfortville ; G18.1 - Rue de Toulon - Alfortville et G18.3 - Rue de Nice - Alfortville. Le marché n'est pas alloti. Les variantes sont interdites et le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. La visite des installations est au libre choix des soumissionnaires. Les conditions sont précisées dans le règlement de consultation.

Durée de l'accord: 19 mois

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

- Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation spécifique ou est membre d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans son pays d'origine le service concerné.

- Conformément aux dispositions de l'article R2143-3-1°, le candidat produit à l'appui de sa candidature une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique

Situation économique et financière:

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

- Une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle et une attestation d'assurance de responsabilité civile décennale

Capacité technique et professionnelle:

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.

- Indication des titres d'études et professionnels…

… de l'opérateur économique

… des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.

- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

-La présentation de certificats de qualification professionnels. Il est précisé que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. Les certificats de qualification professionnels précités pourront faire l'objet d'équivalence

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

- Sont demandés, à titre impératif les références professionnelles similaires liées à l'objet du marché.

- Le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques quelle que soit la nature juridique des liens existants entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et du fait qu'il en disposera pour l'exécution du marché.

pour ce faire, le candidat doit présenter chaque opérateur économique dont il souhaite que les capacités soient prises en compte, et indiquer la nature des prestations qu'il envisage de lui confier. Il doit également remettre, pour chacun de ces opérateurs économiques, un dossier de présentation comprenant :

-Les mêmes documents que ceux exigés des candidats au présent article ;

-Une lettre signée par chaque opérateur économique par laquelle celui-ci s'engage à mettre à la disposition du candidat, si ce dernier est attributaire, ses moyens pour l'exécution du marché.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-09-12 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 60

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 51840030400011
Contact
URL des documents: http://www.marches-publics.info/acheteur/Logial-Coop/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur URL : http://www.marches-publics.info/acheteur/LOGIAL-COOP/

Le DCE est accessible directement via le lien suivant: URL : http://www.marches-publics.info/acheteur/LOGIAL-COOP/

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal Judiciaire de Creteil
Adresse postale: Place du Palais
Commune postale: Creteil
Code postal: 94011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149811600 📞
Courrier électronique: tgi-creteil@justice.fr 📧
Fax: +33 149811903 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2022/S 143-407983 (2022-07-22)

Avis d'attribution de marché (2023-03-07)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 195106.74 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-03-07 📅
Date de publication: 2023-03-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 050-148917
Se réfère à l'avis: 2022/S 143-407983
Numéro JO-S: 50

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2023-01-31 📅
Nom: Jmg
Adresse postale: 1 AV RAYMOND POINCARE
Commune postale: Neuilly sur marne
Code postal: 93330
Pays: France 🇫🇷
Seine-Saint-Denis 🏙️
Valeur totale du marché: 195106.74 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Source: OJS 2023/S 050-148917 (2023-03-07)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux d'équipement du bâtiment (>20)

Travaux d'équipement électrique (>20)

Travaux d'installation de chauffage électrique et d'autres équipements électriques de bâtiment (12)