Relance du marché de travaux d'amélioration des installations de production et de distribution des réseaux de chauffage et d'Ecs sur divers groupes du patrimoine de Logial-Coop
La présente consultation vise à confier à une entreprise spécialisée l'exécution de travaux d'amélioration des installations de production et de distribution des réseaux de chauffage et d'eau chaude sanitaire sur divers groupes du patrimoine de Logial-Coop.
il s'agit de la relance du précédent marché de travaux, déclaré sans suite pour motif d'intérêt général lié à la nécessité de réaliser une étude préalable complète de diagnostics amiante avant travaux sur certains groupes concernés par les travaux. Il s'agit notamment des groupes Ge15 - Rue de Lisbonne - Alfortville ; G18.1 - Rue de Toulon - Alfortville et G18.3 - Rue de Nice - Alfortville. Le marché n'est pas alloti. Les variantes sont interdites et le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. La visite des installations est au libre choix des soumissionnaires. Les conditions sont précisées dans le règlement de consultation.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-09-12.
L'appel d'offres a été publié le 2022-07-22.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Relance du marché de travaux d'amélioration des installations de production et de distribution des réseaux de chauffage et d'Ecs sur divers groupes du...”
Titre
Relance du marché de travaux d'amélioration des installations de production et de distribution des réseaux de chauffage et d'Ecs sur divers groupes du patrimoine de Logial-Coop
T/2022/05/Dcp
La présente consultation vise à confier à une entreprise spécialisée l'exécution de travaux d'amélioration des installations de production et de distribution des réseaux de chauffage et d'eau chaude sanitaire sur divers groupes du patrimoine de Logial-Coop.
il s'agit de la relance du précédent marché de travaux, déclaré sans suite pour motif d'intérêt général lié à la nécessité de réaliser une étude préalable complète de diagnostics amiante avant travaux sur certains groupes concernés par les travaux. Il s'agit notamment des groupes Ge15 - Rue de Lisbonne - Alfortville ; G18.1 - Rue de Toulon - Alfortville et G18.3 - Rue de Nice - Alfortville. Le marché n'est pas alloti. Les variantes sont interdites et le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. La visite des installations est au libre choix des soumissionnaires. Les conditions sont précisées dans le règlement de consultation.
La présente consultation vise à confier à une entreprise spécialisée l'exécution de travaux d'amélioration des installations de production et de distribution des réseaux de chauffage et d'eau chaude sanitaire sur divers groupes du patrimoine de Logial-Coop.
il s'agit de la relance du précédent marché de travaux, déclaré sans suite pour motif d'intérêt général lié à la nécessité de réaliser une étude préalable complète de diagnostics amiante avant travaux sur certains groupes concernés par les travaux. Il s'agit notamment des groupes Ge15 - Rue de Lisbonne - Alfortville ; G18.1 - Rue de Toulon - Alfortville et G18.3 - Rue de Nice - Alfortville. Le marché n'est pas alloti. Les variantes sont interdites et le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. La visite des installations est au libre choix des soumissionnaires. Les conditions sont précisées dans le règlement de consultation.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 19
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation...”
Liste et brève description des conditions
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation spécifique ou est membre d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans son pays d'origine le service concerné.
- Conformément aux dispositions de l'article R2143-3-1°, le candidat produit à l'appui de sa candidature une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle et une attestation d'assurance de responsabilité civile décennale
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
-...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
-La présentation de certificats de qualification professionnels. Il est précisé que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. Les certificats de qualification professionnels précités pourront faire l'objet d'équivalence
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“- Sont demandés, à titre impératif les références professionnelles similaires liées à l'objet du marché.
- Le candidat peut demander que soient également...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
- Sont demandés, à titre impératif les références professionnelles similaires liées à l'objet du marché.
- Le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques quelle que soit la nature juridique des liens existants entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et du fait qu'il en disposera pour l'exécution du marché.
pour ce faire, le candidat doit présenter chaque opérateur économique dont il souhaite que les capacités soient prises en compte, et indiquer la nature des prestations qu'il envisage de lui confier. Il doit également remettre, pour chacun de ces opérateurs économiques, un dossier de présentation comprenant :
-Les mêmes documents que ceux exigés des candidats au présent article ;
-Une lettre signée par chaque opérateur économique par laquelle celui-ci s'engage à mettre à la disposition du candidat, si ce dernier est attributaire, ses moyens pour l'exécution du marché.
Afficher plus Informations sur le personnel chargé de l'exécution du contrat
Obligation d'indiquer les noms et les qualifications professionnelles du personnel affecté à l'exécution du contrat
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-09-12
12:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 5
Conditions d'ouverture des offres: 2022-09-12
14:00 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal Judiciaire de Creteil
Adresse postale: Place du Palais
Commune postale: Creteil
Code postal: 94011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149811600📞
Courrier électronique: tgi-creteil@justice.fr📧
Fax: +33 149811903 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal Judiciaire de Creteil
Adresse postale: Place du Palais
Commune postale: Creteil
Code postal: 94011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149811600📞
Courrier électronique: tgi-creteil@justice.fr📧
Fax: +33 149811903 📠
Source: OJS 2022/S 143-407983 (2022-07-22)
Avis d'attribution de marché (2023-03-07) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 195106.74 💰
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2022/S 143-407983
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2023-01-31 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: Jmg
Adresse postale: 1 AV RAYMOND POINCARE
Commune postale: Neuilly sur marne
Code postal: 93330
Pays: France 🇫🇷
Région: Seine-Saint-Denis 🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 195106.74 💰
Source: OJS 2023/S 050-148917 (2023-03-07)