réhabilitation du bâtiment ex-caf (lots sous Aoo)

saint-Brieuc Armor Agglomération

le projet de réhabilitation du bâtiment Ex-Caf consiste en la réalisation d'un hôtel d'entreprises qui abritera également un totem de l'innovation. Une consultation relative au lot no1"démolition / désamiantage" a été lancée précédemment. La présente consultation concerne les lots no4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20 et 21. Certains lots font l'objet d'une clause d'insertion sociale. Les autres lots de travaux sont lancés en procédure adaptée. Le délai d'exécution de chacun des lots sera défini dans le calendrier d'exécution

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2022-07-06. L'appel d'offres a été publié le 2022-06-01.

Qui ?

• saint-Brieuc Armor Agglomération

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Bretagne › Côtes-d’Armor

Historique des marchés publics

Date	Document
2022-06-01	Avis de marché

Avis de marché (2022-06-01)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 2022015_AOO
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de couverture 📦
Travaux d'installation de faux plancher 📦
Travaux d'isolation 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Travaux de plomberie 📦
Installations techniques de bâtiment 📦
Installation de cuisines équipées 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Côtes-d’Armor 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: saint-Brieuc Armor Agglomération
Adresse postale: 5 rue du 71ème ri c.s 54403
Code postal: 22044
Commune postale: Saint-Brieuc Cedex 2
Contact
Adresse Internet: https://www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh/ 🌏
Courrier électronique: marchespublics@sbaa.fr 📧
URL des documents: https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=162764&orgAcronyme=f9t 🌏
URL pour la participation: https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=162764&orgAcronyme=f9t 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-06-01 📅
Date limite de soumission: 2022-07-06 📅
Date de publication: 2022-06-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 107-295156
Numéro JO-S: 107

Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: néant
Intitulé du lot: couverture étanchéité
Numéro du lot: 4
Brève description: couverture étanchéité
Durée de l'accord: 18 mois
Description des options: se référer au règlement de la consultation
Nom du projet ou programme financé par l’UE: react-eu
Intitulé du lot: structure / plancher bois
Numéro du lot: 5
Brève description: structure / plancher bois
Intitulé du lot: isolation thermique extérieure / bardage
Numéro du lot: 6
Brève description: isolation thermique extérieure / bardage
Intitulé du lot: menuiseries extérieures aluminium
Numéro du lot: 7
Brève description: menuiseries extérieures aluminium
Intitulé du lot: ascenseurs
Numéro du lot: 9
Brève description: ascenseurs
Intitulé du lot: monte matériaux chantier
Numéro du lot: 10
Brève description: monte matériaux chantier
Intitulé du lot: menuiserie intérieure
Numéro du lot: 11
Brève description: menuiserie intérieure
Intitulé du lot: isolation / cloisons sèches
Numéro du lot: 14
Brève description: isolation / cloisons sèches
Intitulé du lot: peinture
Numéro du lot: 17
Brève description: peinture
Intitulé du lot: electricité cfo / cfa
Numéro du lot: 18
Brève description: electricité cfo / cfa
Intitulé du lot: plomberie / chauffage / ventilation
Numéro du lot: 19
Brève description: plomberie / chauffage / ventilation
Intitulé du lot: gestion technique de bâtiment (Gtb)
Numéro du lot: 20
Brève description: gestion technique de bâtiment (Gtb)
Intitulé du lot: cuisine
Numéro du lot: 21
Brève description: travaux d'installation d'une cuisine

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-07-07 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches.megalis.bretagne.bzh 🌏
URL des documents: https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=162764&orgAcronyme=f9t 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: saint-Brieuc Armor Agglomération
Adresse postale: 5 rue du 71ème ri c.s 54403
Commune postale: Saint-Brieuc Cedex 2
Code postal: 22044
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: marchespublics@sbaa.fr 📧
Adresse Internet: http://www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour de la Motte
Commune postale: Rennes
Code postal: 35044
Source: OJS 2022/S 107-295156 (2022-06-01)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)