Réhabilitation de 107 logements et 3 locaux associatifs - Résidence BELLEVUE - 4ème AO - 1 - 3 - 5 Rue Messager - 87000 LIMOGES - Lot s 4 et 6
Limoges habitat
Résidence BELLEVUE - 4ème APPEL D'OFFRES OUVERT
Réhabilitation de 107 logements et 3 locaux associatifs
1 - 3 - 5 Rue Messager - 87000 LIMOGES
Le délai de réception des offres était de 2022-11-29. L'appel d'offres a été publié le 2022-10-27.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Travaux d'isolation › Travaux d'isolation thermique
- • Travaux de construction spécialisés divers › Travaux de bardage
- • Travaux de couverture et de peinture de toiture › Travaux de couverture › Travaux de couverture métallique
- • Travaux de restructuration › Travaux de réfection
- • Limousin › Haute-Vienne
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2022-10-27 | Avis de marché |
| 2023-02-09 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2022-10-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de réfection
Numéro de référence: 2021-83
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de réfection 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'isolation thermique 📦
Travaux de bardage 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Haute-Vienne 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Agence/office régional(e) ou local(e
Nom du pouvoir adjudicateur: Limoges Habitat
Adresse postale: 224 Rue François Perrin - CS 90398
Code postal: 87010
Commune postale: Limoges cedex
Contact
Adresse Internet: http://limogeshabitat.fr 🌏
Courrier électronique: contact@limogeshabitat.fr 📧
Téléphone: +33 0555434500 📞
URL des documents: https://limogeshabitat.e-marchespublics.com 🌏
URL pour la participation: https://limogeshabitat.e-marchespublics.com 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-10-27 📅
Date limite de soumission: 2022-11-29 📅
Date de publication: 2022-10-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 210-599964
Numéro JO-S: 210
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Intitulé du lot: Ravalement ITE - Peintures extérieures
Numéro du lot: 4
Brève description: Ravalement ITE - Peintures extérieures
Durée de l'accord: 11 mois
Nom du projet ou programme financé par l’UE: Résidence BELLEVUE - Réhabilitation de 107 logements et 3 locaux associatifs - 1 - 3 - 5 Rue Messager - 87000 LIMOGES
Intitulé du lot: Bardages - couvertures métalliques
Numéro du lot: 5
Brève description: Bardages - couvertures métalliques
Nom du projet ou programme financé par l’UE: Résidence BELLEVUE Réhabilitation de 107 logements et 3 locaux associatifs 1 - 3 - 5 Rue Messager - 87000 LIMOGES
Informations complémentaires:
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-11-30 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:30
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Isabelle DELACHAIR
Adresse du profil d'acheteur: https://limogeshabitat.e-marchespublics.com 🌏
URL des documents: https://limogeshabitat.e-marchespublics.com 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de limoges
Adresse postale: 1 Cours Vergniaud
Commune postale: Limoges
Code postal: 87000
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Source: OJS 2022/S 210-599964 (2022-10-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de réfection
Numéro de référence: 2021-83
Brève description:
Résidence BELLEVUE - 4ème APPEL D'OFFRES OUVERT
Réhabilitation de 107 logements et 3 locaux associatifs
1 - 3 - 5 Rue Messager - 87000 LIMOGES
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de réfection 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'isolation thermique 📦
Travaux de bardage 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Haute-Vienne 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Agence/office régional(e) ou local(e
Nom du pouvoir adjudicateur: Limoges Habitat
Adresse postale: 224 Rue François Perrin - CS 90398
Code postal: 87010
Commune postale: Limoges cedex
Contact
Adresse Internet: http://limogeshabitat.fr 🌏
Courrier électronique: contact@limogeshabitat.fr 📧
Téléphone: +33 0555434500 📞
URL des documents: https://limogeshabitat.e-marchespublics.com 🌏
URL pour la participation: https://limogeshabitat.e-marchespublics.com 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-10-27 📅
Date limite de soumission: 2022-11-29 📅
Date de publication: 2022-10-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 210-599964
Numéro JO-S: 210
Informations complémentaires
Le délai d'exécution de 11 mois y compris 1 mois de préparation de chantier et congés annuels s'intégrera dans la durée globale du marché qui était fixée à 24 mois.
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Résidence BELLEVUE - 4ème APPEL D'OFFRES OUVERT
Réhabilitation de 107 logements et 3 locaux associatifs
1 - 3 - 5 Rue Messager - 87000 LIMOGES
Numéro du lot: 4
Brève description: Ravalement ITE - Peintures extérieures
Durée de l'accord: 11 mois
Nom du projet ou programme financé par l’UE: Résidence BELLEVUE - Réhabilitation de 107 logements et 3 locaux associatifs - 1 - 3 - 5 Rue Messager - 87000 LIMOGES
Intitulé du lot: Bardages - couvertures métalliques
Numéro du lot: 5
Brève description: Bardages - couvertures métalliques
Nom du projet ou programme financé par l’UE: Résidence BELLEVUE Réhabilitation de 107 logements et 3 locaux associatifs 1 - 3 - 5 Rue Messager - 87000 LIMOGES
Informations complémentaires:
Le délai d'exécution de 11 mois y compris 1 mois de préparation de chantier et congés annuels s'intégrera dans la durée globale du marché qui était fixée à 24 mois.
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-11-30 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:30
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Isabelle DELACHAIR
Adresse du profil d'acheteur: https://limogeshabitat.e-marchespublics.com 🌏
URL des documents: https://limogeshabitat.e-marchespublics.com 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de limoges
Adresse postale: 1 Cours Vergniaud
Commune postale: Limoges
Code postal: 87000
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les délais d'introduction des recours:
- Référé précontractuel : avant la signature du marché dans un délai de 16 jours (11 si envoi électronique) à compter de la notification du rejet aux candidats non retenus - Article L.551-1 du Code de Justice Administrative.
- Référé contractuel : après la signature du contrat, dans les 31 jours qui suivent la publication de l'avis d'attribution du contrat, ou, à défaut d'un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion de celui-ci - Article L.551-13 à L.551-23 du même code.
Afficher plus
- Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat. : 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées
Avis d'attribution de marché (2023-02-09)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1388617.58 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-02-09 📅
Date de publication: 2023-02-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 032-094653
Se réfère à l'avis: 2022/S 210-599964
Numéro JO-S: 32
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): valeur technique de l'offre en conformité avec CCTP
Critère de qualité (pondération): 55
Critère de qualité (nom): qualité environnementale
Critère de qualité (pondération): 5
Prix (pondération): 40
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2023-01-17 📅
Nom: Cote murs
Adresse postale: La brutine
Commune postale: Saint laurent les eglises
Code postal: 87240
Pays: France 🇫🇷
Haute-Vienne 🏙️
Valeur totale du marché: 1160662.14 EUR 💰
Nom: Smac
Adresse postale: 243 AVENUE DES CASSEAUX
Commune postale: LIMOGES CEDEX 1
Code postal: 87012
Valeur totale du marché: 227955.44 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Informations complémentaires
Organe de révision
Commune postale: Limoges
Source: OJS 2023/S 032-094653 (2023-02-09)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1388617.58 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-02-09 📅
Date de publication: 2023-02-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 032-094653
Se réfère à l'avis: 2022/S 210-599964
Numéro JO-S: 32
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): valeur technique de l'offre en conformité avec CCTP
Critère de qualité (pondération): 55
Critère de qualité (nom): qualité environnementale
Critère de qualité (pondération): 5
Prix (pondération): 40
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2023-01-17 📅
Nom: Cote murs
Adresse postale: La brutine
Commune postale: Saint laurent les eglises
Code postal: 87240
Pays: France 🇫🇷
Haute-Vienne 🏙️
Valeur totale du marché: 1160662.14 EUR 💰
Nom: Smac
Adresse postale: 243 AVENUE DES CASSEAUX
Commune postale: LIMOGES CEDEX 1
Code postal: 87012
Valeur totale du marché: 227955.44 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Informations complémentaires
Organe de révision
Commune postale: Limoges
Source: OJS 2023/S 032-094653 (2023-02-09)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)