marché de travaux pour la construction d'un nouveau lycée à Créon - relance lots 12, 14 et 15 - opération no9382b001 - marché no2022b000t01155

Région Nouvelle Aquitaine

opération de construction neuve d'un lycée général et technologique innovant de 2000 élèves, avec internat de 200 lits, restauration scolaire pour 1850 rationnaires, salle polyvalente / agora, locaux sportifs et 14 logements de fonction, soit une surface totale d'environ 28 000 m2 Construction certifiée HQE et labellisée E+C-, réalisée en BIM

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2022-04-07. L'appel d'offres a été publié le 2022-03-03.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Région Nouvelle Aquitaine

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Aquitaine › Gironde

Historique des marchés publics

Date	Document
2022-03-03	Avis de marché
2022-08-05	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2022-03-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de plâtrerie
Numéro de référence: 2022B000T01155
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de plâtrerie 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de plâtrerie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Gironde 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: région Nouvelle Aquitaine
Adresse postale: bma: 38 rue de Cursol - cS 80010
Code postal: 33001
Commune postale: Bordeaux Cedex
Contact
Adresse Internet: https://www.nouvelle-aquitaine.fr 🌏
Courrier électronique: contact@b-m-a.fr 📧
Téléphone: +33 556993199 📞
URL des documents: https://demat-ampa.fr/index.php?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=573237&orgAcronyme=cr-aquitaine 🌏
URL pour la participation: https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&refConsultation=35748&orgAcronyme=cr-aquitaine 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-03-03 📅
Date limite de soumission: 2022-04-07 📅
Date de publication: 2022-03-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 047-121151
Se réfère à l'avis: 2021/S 069-174270
Numéro JO-S: 47
Informations complémentaires

en droit national, il n'existe aucune obligation quant au caractère public de la séance d'ouverture des plis, aussi la date et l'heure figurant sur le présent avis ne présentent qu'un caractère informatif

Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: néant
Intitulé du lot: plâtrerie Enseignement
Numéro du lot: 12
Brève description: plâtrerie Enseignement
Durée de l'accord: 24 mois
Description des options:

les prestations pourront donner lieu à un ou plusieurs nouveaux marchés pour la réalisation de prestations similaires avec l'attributaire du présent lot

Intitulé du lot: plâtrerie Gymnase
Numéro du lot: 14
Brève description: plâtrerie Gymnase
Intitulé du lot: plâtrerie Logements
Numéro du lot: 15
Brève description: plâtrerie Logements
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: lieu-Dit La Verrerie - rd14 - 33670 CREON

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

- Lettre de candidature (utiliser le modèle de Dc1 joint au dossier de consultation : incluant l'habilitation du mandataire par ses cotraitants en cas de groupement momentané d'entreprises ; - pouvoir du signataire d'engager la personne ou la société qu'il représente (justificatif d'immatriculation, pouvoir de signature, ...) ;- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés à aux articles L. 2141-1 à L. 2141-6 et/ou articles L. 2141-7 à L. 2141-11 du Code de la commande publique (ou cf. Modèle de Dc1 joint au dossier de consultation);- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;- renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail

Situation économique et financière:

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles ou, si impossible, les éléments utiles à la démonstration de la capacité financière ; voir annexe 1 du règlement de consultation : chiffres d'affaires;- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels

Capacité technique et professionnelle:

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;- liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin avec les coordonnées des maitres d'ouvrage);- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 10 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-04-07 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:05
Informations complémentaires:

Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://demat-ampa.fr/ 🌏
URL des documents: https://demat-ampa.fr/index.php?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=573237&orgAcronyme=cr-aquitaine 🌏
Adresse Internet: https://demat-ampa.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

cette nouvelle procédure est initiée à la suite de la décision de renoncer à passer le marché public pour des raisons spécifiques ne résultant pas de l'infructuosité de la procédure initiale (marché no2021b000t02908).Pour information : Le délai d'exécution des lots 12, 14 et 15 s'insèrent dans le délai global d'exécution (période de préparation comprise) des prestations qui a démarré le 1er décembre 2021. Par conséquent, la date prévisionnelle de fin des travaux a été fixée au 1er décembre 2023.Le maître d'ouvrage prévoit la possibilité de passer ultérieurement des marchés selon une procédure adaptée dite " petits lots ", distincte de la présente consultation, conformément aux dispositions des articles L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique.Une copie de sauvegarde peut-être déposée, dans les conditions fixées au règlement de consultation, à l'adresse suivante : Région Nouvelle-Aquitaine - direction des achats et de la commande publique -14 rue François de Sourdis - 33077 Bordeaux Cedex

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet - cS 21490
Commune postale: Bordeaux Cedex
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 556993800 📞
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 📧
Fax: +33 556243903 📠
Adresse Internet: http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

-Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. - recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). - recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique

Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: greffe du Tribunal Administratif de Bordeaux
Source: OJS 2022/S 047-121151 (2022-03-03)

Avis d'attribution de marché (2022-08-05)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 51458365.12 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-08-05 📅
Date de publication: 2022-08-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 153-436320
Se réfère à l'avis: 2022/S 047-121151
Numéro JO-S: 153
Informations complémentaires

une nouvelle procédure de passation sera initiée pour les lots 27 et 38. La valeur totale finale indiquée correspond au montant total des lots attribués à ce jour. Cf publications antérieures : avis d'attribution au JOUE no2021/s217-570333 publié le 09/11/2021 et no2021/s243-639597 publié le 15/12/2021 et no2022/s042-108029 publié le 01/03/2022

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-06-28 📅
Nom: societe mainvielle
Numéro d'enregistrement national: 34980329600012
Adresse postale: ld lyol
Commune postale: Puch D'Agenais
Code postal: 47160
Pays: France 🇫🇷
Gironde 🏙️
Nom: bruneteau
Numéro d'enregistrement national: 48526238000010
Adresse postale: 43 chemin des treilles
Commune postale: Saint-Denis-de-Pile
Code postal: 33910
Nom: rouzes ocean
Numéro d'enregistrement national: 45077326200040
Adresse postale: 178 av jean mermoz
Commune postale: Eysines
Code postal: 33320
Valeur totale du marché: 1762127.33 EUR 💰
Nom: segonzac sas
Numéro d'enregistrement national: 31476572800048
Adresse postale: 13 rte de camparian
Commune postale: Vayres
Code postal: 33870
Valeur totale du marché: 18893.20 EUR 💰
Nom: generale bordelaise de construction
Numéro d'enregistrement national: 79253994200039
Adresse postale: 12 chemin de lou tribail
Commune postale: Cestas
Code postal: 33610
Valeur totale du marché: 71531.88 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 20005375900011
Source: OJS 2022/S 153-436320 (2022-08-05)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Autres travaux de parachèvement de bâtiment (>20)
Revêtement de sols et de murs (>20)
Travaux de menuiserie et de charpenterie (>20)
Travaux de peinture et de vitrerie (>20)
Travaux de plâtrerie (>20)