Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de substitution d'énergie d'un immeuble comprenant 10 logements situé au 24 avenue de Paris à Angerville (91670). Le pouvoir adjudicateur vise dans le cadre des travaux, l'obtention de l'étiquette énergétique C- 130kwhep/m²Srt/an.L'exécution des travaux est donc soumise à une obligation de résultat. Le marché de travaux n'est ni alloti et ni décomposé en tranches optionnelles.Les variantes facultatives ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. Conformément à l'article L2193-3 Le pouvoir adjudicateur exige que les travaux relatifs à l'installation de la plomberie et des chauffages soient effectués directement par le titulaire.L'offre est remise en parfaite connaissance du site. La visite du site est facultative. Celle-ci devra avoir lieu au plus tard 7 jours avant la date limite de remise des plis.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-03-01.
L'appel d'offres a été publié le 2022-02-08.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de substitution d'énergie d'un immeuble situé au 24 avenue de paris à Angerville (91670)
T/2022/01/Dev”
Produits/services: Travaux d'installation de chauffage électrique et d'autres équipements électriques de bâtiment📦
Brève description:
“Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de substitution d'énergie d'un immeuble comprenant 10 logements situé au 24 avenue de Paris à...”
Brève description
Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de substitution d'énergie d'un immeuble comprenant 10 logements situé au 24 avenue de Paris à Angerville (91670). Le pouvoir adjudicateur vise dans le cadre des travaux, l'obtention de l'étiquette énergétique C- 130kwhep/m²Srt/an.L'exécution des travaux est donc soumise à une obligation de résultat. Le marché de travaux n'est ni alloti et ni décomposé en tranches optionnelles.Les variantes facultatives ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. Conformément à l'article L2193-3 Le pouvoir adjudicateur exige que les travaux relatifs à l'installation de la plomberie et des chauffages soient effectués directement par le titulaire.L'offre est remise en parfaite connaissance du site. La visite du site est facultative. Celle-ci devra avoir lieu au plus tard 7 jours avant la date limite de remise des plis.
Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de substitution d'énergie d'un immeuble comprenant 10 logements situé au 24 avenue de Paris à Angerville (91670). Le pouvoir adjudicateur vise dans le cadre des travaux, l'obtention de l'étiquette énergétique C- 130kwhep/m²Srt/an.L'exécution des travaux est donc soumise à une obligation de résultat. Le marché de travaux n'est ni alloti et ni décomposé en tranches optionnelles.Les variantes facultatives ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. Conformément à l'article L2193-3 Le pouvoir adjudicateur exige que les travaux relatifs à l'installation de la plomberie et des chauffages soient effectués directement par le titulaire.L'offre est remise en parfaite connaissance du site. La visite du site est facultative. Celle-ci devra avoir lieu au plus tard 7 jours avant la date limite de remise des plis.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 22
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation...”
Liste et brève description des conditions
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation spécifique ou est membre d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans son pays d'origine le service concerné.
- Conformément aux dispositions de l'article R2143-3-1°, le candidat produit à l'appui de sa candidature une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle et une attestation d'assurance de responsabilité civile décennale
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
-...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- La présentation de certificats de qualification professionnels. Il est précisé que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
- Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature : chacun de ces opérateurs produira les mêmes documents que ceux qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités ainsi qu'un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Niveau minimal de qualification exigé : le Pgn valide et la sous-section 4 (amiante) ou certification 1512, le cas échéant sous peine d'exclusion”
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-03-01
12:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2022-03-01
14:00 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur URL : http://www.marches-publics.info/acheteur/LOGIAL-COOP/
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal Judiciaire de Creteil
Adresse postale: Place du Palais
Commune postale: Creteil
Code postal: 94011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149811600📞
Courrier électronique: tgi-creteil@justice.fr📧
Fax: +33 149811903 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal Judiciaire de Creteil
Adresse postale: Place du Palais
Commune postale: Creteil
Code postal: 94011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149811600📞
Courrier électronique: tgi-creteil@justice.fr📧
Fax: +33 149811903 📠
Source: OJS 2022/S 030-073370 (2022-02-08)
Avis d'attribution de marché (2022-05-19) Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2022/S 030-073370
Attribution du marché
1️⃣ Informations sur les non-lauréats
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou toutes ont été rejetées
“Le pouvoir adjudicateur décide de déclarer sans suite pour cause d'infructuosité la procédure de consultation en raison de l'absence de plis réceptionnés...”
Le pouvoir adjudicateur décide de déclarer sans suite pour cause d'infructuosité la procédure de consultation en raison de l'absence de plis réceptionnés dans les délais.
le besoin restant à pourvoir, les travaux objet du marché n° T/2022/02/Dev de substitution d'énergie d'un immeuble situé au 24 avenue de paris à Angerville (91670) feront l'objet d'une prochaine consultation
Afficher plus
Source: OJS 2022/S 100-275877 (2022-05-19)