marché de travaux de construction de 44 logements, 94/102 rue du Landy - 15/15 bis rue Fraizier, 93200 Saint-Denis. Macro-Lot 2 : menuiserie interieure / cloisons - dOUBLAGE - faux plafonds
marche de travaux de construction de 44 logements, 94/102 rue du Landy - 15/15 bis rue Fraizier à 93200 Saint-Denis. Macro-Lot 1 : Gros Oeuvre/Enveloppe. Le marché initial était alloti en 6 lots. Ces macro-lots ont été attribués lors de précédentes consultations. Cependant, le lot no2 ayant fait l'objet d'une résiliation, et le besoin restant à satisfaire, il fait l'objet de la présente procédure de relance. Le macro lot 2 est traité à prix global et forfaitaire. Une variante obligatoire est imposée. Elle est plus précisément décrite dans le RC.
La présentation de variantes libres techniques et financières est autorisée dans les conditions mentionnées au RC. Le macro-lot 2 n'est pas décomposé en tranches. Il comporte une clause d'insertion qui se traduit par un objectif minimum de 455 heures de travail en insertion, à réserver à un personnel répondant aux critères de l'insertion par l'activité économique (voir détail Rc)
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-10-03.
L'appel d'offres a été publié le 2022-07-29.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“marché de travaux de construction de 44 logements, 94/102 rue du Landy - 15/15 bis rue Fraizier, 93200 Saint-Denis. Macro-Lot 2 : menuiserie interieure /...”
Titre
marché de travaux de construction de 44 logements, 94/102 rue du Landy - 15/15 bis rue Fraizier, 93200 Saint-Denis. Macro-Lot 2 : menuiserie interieure / cloisons - dOUBLAGE - faux plafonds
TRXFRAIZIERML2
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“marche de travaux de construction de 44 logements, 94/102 rue du Landy - 15/15 bis rue Fraizier à 93200 Saint-Denis. Macro-Lot 1 : Gros Oeuvre/Enveloppe. Le...”
Brève description
marche de travaux de construction de 44 logements, 94/102 rue du Landy - 15/15 bis rue Fraizier à 93200 Saint-Denis. Macro-Lot 1 : Gros Oeuvre/Enveloppe. Le marché initial était alloti en 6 lots. Ces macro-lots ont été attribués lors de précédentes consultations. Cependant, le lot no2 ayant fait l'objet d'une résiliation, et le besoin restant à satisfaire, il fait l'objet de la présente procédure de relance. Le macro lot 2 est traité à prix global et forfaitaire. Une variante obligatoire est imposée. Elle est plus précisément décrite dans le RC.
La présentation de variantes libres techniques et financières est autorisée dans les conditions mentionnées au RC. Le macro-lot 2 n'est pas décomposé en tranches. Il comporte une clause d'insertion qui se traduit par un objectif minimum de 455 heures de travail en insertion, à réserver à un personnel répondant aux critères de l'insertion par l'activité économique (voir détail Rc)
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction📦
Lieu d'exécution: Seine-Saint-Denis 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 94/102 rue du Landy et 15/15 bis rue Fraizier, 93200 Saint-Denis
Description du marché:
“le présent macro lot est relatif aux travaux de menuiseries intérieures, cloisons, doublage, faux plafonds, dans le cadre de la construction projetée, en...”
Description du marché
le présent macro lot est relatif aux travaux de menuiseries intérieures, cloisons, doublage, faux plafonds, dans le cadre de la construction projetée, en lien avec les prescriptions du cahier des charges. L'Opération devra atteindre la certification nf habitat hqe, label RT 2012-20%
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 24
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Description
Informations complémentaires:
“le présent marché prend effet à compter de sa date de notification au titulaire jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement des...”
Informations complémentaires
le présent marché prend effet à compter de sa date de notification au titulaire jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement des travaux.
Le délai d'exécution des travaux du macro-lot 2 est de 10 mois à compter de la réception de l'os prescrivant le commencement des travaux par l'entreprise. Le démarrage des travaux du macro-lot 02 est prévu pour le mois de Novembre 22
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Liste et description succincte des conditions : Application des articles R142-1 et suivants du Code de la Commande publique, DUME ou formulaires Dc1 et Dc2,...”
Liste et brève description des conditions
Liste et description succincte des conditions : Application des articles R142-1 et suivants du Code de la Commande publique, DUME ou formulaires Dc1 et Dc2, lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants. Les documents Dc1 et Dc2 à remplir sont disponibles sur le site Internet du Ministère en charge des Finances (www.colloc.bercy.gouv.fr/formulaires/). Copie de la déclaration de l'activité auprès du Procureur de la République ou démarche équivalente pour les candidats ne résidant pas en France - copie du ou des jugements prononcés si l'entreprise est en redressement judiciaire
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Informations sur le personnel chargé de l'exécution du contrat
Obligation d'indiquer les noms et les qualifications professionnelles du personnel affecté à l'exécution du contrat
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-10-03
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2022-10-05
14:00 📅
“1) Les critères pour l'agrément des candidatures sont précisément décrits dans le RC. 2) Critères d'attribution : les critères de choix de l'offre...”
1) Les critères pour l'agrément des candidatures sont précisément décrits dans le RC. 2) Critères d'attribution : les critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse sont indiqués dans le règlement de consultation. 3) Modalités de retrait : les dossiers de consultation peuvent être téléchargés gratuitement sur notre plateforme de dématérialisation : www.maximilien.fr 4) Modalités de remise des plis : les plis seront remis obligatoirement par voie électronique, à l'adresse suivante : www.maximilien.fr
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Montreuil
Adresse postale: 7 rue Catherine PUIG
Commune postale: Montreuil
Code postal: 93100
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149202000📞
Courrier électronique: greffe.ta-montreuil@juradm.fr📧
Fax: +33 149202098 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal Administratif de Montreuil
Adresse postale: 7 rue Catherine PUIG
Commune postale: Montreuil
Code postal: 93100
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149202000📞
Courrier électronique: greffe.ta-montreuil@juradm.fr📧
Fax: +33 149202098 📠
Source: OJS 2022/S 148-422450 (2022-07-29)
Avis d'attribution de marché (2023-06-06) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“marche de travaux de construction de 44 logements, 94/102 rue du Landy - 15/15 bis rue Fraizier à 93200 Saint-Denis. Macro-Lot 1 : Gros Oeuvre/Enveloppe. Le...”
Brève description
marche de travaux de construction de 44 logements, 94/102 rue du Landy - 15/15 bis rue Fraizier à 93200 Saint-Denis. Macro-Lot 1 : Gros Oeuvre/Enveloppe. Le marché initial était alloti en 6 lots. Ces macro-lots ont été attribués lors de précédentes consultations. Cependant, le lot no2 ayant fait l'objet d'une résiliation, et le besoin restant à satisfaire, il fait l'objet de la présente procédure de relance. Le macro lot 2 est traité à prix global et forfaitaire. Une variante obligatoire est imposée. Elle est plus précisément décrite dans le RC. La présentation de variantes libres techniques et financières est autorisée dans les conditions mentionnées au RC. Le macro-lot 2 n'est pas décomposé en tranches. Il comporte une clause d'insertion qui se traduit par un objectif minimum de 455 heures de travail en insertion, à réserver à un personnel répondant aux critères de l'insertion par l'activité économique (voir détail Rc)
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 479 080 💰
Description
Description du marché:
“Le présent macro lot est relatif aux travaux de menuiseries intérieures, cloisons, doublage, faux plafonds, dans le cadre de la construction projetée, en...”
Description du marché
Le présent macro lot est relatif aux travaux de menuiseries intérieures, cloisons, doublage, faux plafonds, dans le cadre de la construction projetée, en lien avec les prescriptions du cahier des charges. L'Opération devra atteindre la certification nf habitat hqe, label RT 2012-20%
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): La valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2022/S 148-422450
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2023-04-04 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: perasol
Commune postale: Argnenteuil
Pays: France 🇫🇷
Région: Seine-Saint-Denis 🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 479 080 💰
Source: OJS 2023/S 110-344183 (2023-06-06)