groupe scolaire beaujoire Restructuration et extension Relance du lot no11 (Serrurerie - clôtures)
Commune de Nantes
la présente consultation porte sur des Travaux de restructuration et d'extension du groupe
scolaire Beaujoire à Nantes - relance du lot no11 (Serrurerie - clôture)
Les prestations portent sur 20 lots, dont 15 lots font l'objet de la
procédure d'appel d'offres ouvert et 5 lots font l'objet d'une procédure
adaptée ouverte.
La présente consultation concerne uniquement le lot 11, les lots 6 et 7 sont relancés en procédure adaptée et les autres lots sont en cours
d'analyse.
Dans le cadre de cette consultation, et bien que cela ne soit en rien une obligation,les candidats
peuvent procéder à une visite des lieux d'exécution des travaux.
Afin de convenir d'une visite sur site, les candidats prendront contact au 02 40 41 99 42 ou
transmettrons leur demande par courriel auprès de : herve.guegan@nantesmetropole.fr
les visites pourront se dérouler le mercredi après-midi (de 14h00 à 16h00) sur réservation
uniquement
Le délai de réception des offres était de 2022-06-07. L'appel d'offres a été publié le 2022-05-06.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Travaux d'équipement du bâtiment › Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2022-05-06 | Avis de marché |
Avis de marché (2022-05-06)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Loire-Atlantique 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: commune de nantes
Commune postale: Nantes
Contact
Adresse Internet: http://www.metropole.nantes.fr/ 🌏
Courrier électronique: contact.marches@nantesmetropole.fr 📧
URL des documents: https://marchespublics.nantesmetropole.fr 🌏
URL pour la participation: https://marchespublics.nantesmetropole.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-05-06 📅
Date limite de soumission: 2022-06-07 📅
Date de publication: 2022-05-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 091-249303
Numéro JO-S: 91
Informations complémentaires
le délai d'exécution du marché pour l'ensemble des lots est de 38.5 mois.
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Intitulé du lot: serrurerie - clôtures
Numéro du lot: 11
Brève description:
Informations complémentaires: le délai d'exécution du marché pour l'ensemble des lots est de 38.5 mois.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière:
Capacité technique et professionnelle:
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2022-06-07 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics.nantesmetropole.fr 🌏
URL des documents: https://marchespublics.nantesmetropole.fr 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6, allée de l'ile-gloriette CS 24111
Commune postale: Nantes
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 255101002 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2022/S 091-249303 (2022-05-06)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité
Brève description:
la présente consultation porte sur des Travaux de restructuration et d'extension du groupe
scolaire Beaujoire à Nantes - relance du lot no11 (Serrurerie - clôture)
Les prestations portent sur 20 lots, dont 15 lots font l'objet de la
procédure d'appel d'offres ouvert et 5 lots font l'objet d'une procédure
adaptée ouverte.
La présente consultation concerne uniquement le lot 11, les lots 6 et 7 sont relancés en procédure adaptée et les autres lots sont en cours
d'analyse.
Dans le cadre de cette consultation, et bien que cela ne soit en rien une obligation,les candidats
peuvent procéder à une visite des lieux d'exécution des travaux.
Afin de convenir d'une visite sur site, les candidats prendront contact au 02 40 41 99 42 ou
transmettrons leur demande par courriel auprès de : herve.guegan@nantesmetropole.fr
les visites pourront se dérouler le mercredi après-midi (de 14h00 à 16h00) sur réservation
uniquement
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Loire-Atlantique 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: commune de nantes
Commune postale: Nantes
Contact
Adresse Internet: http://www.metropole.nantes.fr/ 🌏
Courrier électronique: contact.marches@nantesmetropole.fr 📧
URL des documents: https://marchespublics.nantesmetropole.fr 🌏
URL pour la participation: https://marchespublics.nantesmetropole.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-05-06 📅
Date limite de soumission: 2022-06-07 📅
Date de publication: 2022-05-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 091-249303
Numéro JO-S: 91
Informations complémentaires
le délai d'exécution du marché pour l'ensemble des lots est de 38.5 mois.
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
la présente consultation porte sur des Travaux de restructuration et d'extension du groupe
scolaire Beaujoire à Nantes - relance du lot no11 (Serrurerie - clôture)
Les prestations portent sur 20 lots, dont 15 lots font l'objet de la
procédure d'appel d'offres ouvert et 5 lots font l'objet d'une procédure
adaptée ouverte.
La présente consultation concerne uniquement le lot 11, les lots 6 et 7 sont relancés en procédure adaptée et les autres lots sont en cours
d'analyse.
Dans le cadre de cette consultation, et bien que cela ne soit en rien une obligation,les candidats
peuvent procéder à une visite des lieux d'exécution des travaux.
Afin de convenir d'une visite sur site, les candidats prendront contact au 02 40 41 99 42 ou
transmettrons leur demande par courriel auprès de : herve.guegan@nantesmetropole.fr
les visites pourront se dérouler le mercredi après-midi (de 14h00 à 16h00) sur réservation
uniquement
Numéro du lot: 11
Brève description:
scolaire Beaujoire à Nantes - relance du lot no11 Travaux de serrurerie et de clôtures
Durée de l'accord: 38 mois Informations complémentaires: le délai d'exécution du marché pour l'ensemble des lots est de 38.5 mois.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
formulaire Dc11
Lettre de candidature, que la candidature soit présentée à titre individuel ou en groupement
chiffre d'affaires global et chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au
cours des 3 derniers exercices disponibles2
preuve d'une assurance pour les risques professionnels
effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune
des 3 dernières années
références du candidat effectuées au cours des 3 dernières années : montant, date, nature des
prestations/travaux réalisés et identité du client (privé ou public)
certificat de qualification :
Facultatif si le candidat peut justifier de références de moins de 3 ans :
Lot 11 : QUALIBAT 4412
les candidats peuvent produire la qualification demandée ou apporter par tout moyen la preuve
d'une capacité équivalente. Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence, le pouvoir
adjudicateur acceptant tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents
d'organismes établis dans d'autres États membres
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2022-06-07 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics.nantesmetropole.fr 🌏
URL des documents: https://marchespublics.nantesmetropole.fr 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6, allée de l'ile-gloriette CS 24111
Commune postale: Nantes
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 255101002 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2022/S 091-249303 (2022-05-06)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕