construction de 290 logements au sein de la cité universitaire de Voie Domitienne à Montpellier RELANCE
c.r.o.u.s. De Montpellier
construction de 290 logements au sein de la cité universitaire de Voie Domitienne à Montpellier RELANCE
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2022-12-12. L'appel d'offres a été publié le 2022-11-10.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Carrelages › Carrelage de sols
- • Ossatures › Travaux de gros œuvre
- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres › Mise en place de plafonds suspendus
- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres › Travaux de cloisonnement
- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Travaux d'installation de menuiseries non métalliques › Installation de cloisons
- • Quincaillerie › Serrurerie
- • Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques › Travaux d'installation d'ascenseurs
- • Travaux d'isolation › Travaux d'isolation thermique
- • Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes › Travaux de revêtement
- • Travaux de couverture et de peinture de toiture › Travaux de couverture
- • Travaux de plomberie › Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
- • Travaux de revêtement divers › Travaux de revêtements, excepté revêtements de chaussées › Travaux de revêtement de chemins piétonniers
- • Travaux de revêtement divers › Travaux de revêtements, excepté revêtements de chaussées › Travaux de revêtement de rues
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2022-11-10 | Avis de marché |
Avis de marché (2022-11-10)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 22 102-112
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de revêtement de rues 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de couverture 📦
Travaux de menuiserie 📦
Installation de cloisons 📦
Serrurerie 📦
Travaux de revêtement 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hérault 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: c.r.o.u.s. De Montpellier
Adresse postale: 2, rue Monteil CS 85053
Code postal: 34093
Commune postale: Montpellier
Contact
Adresse Internet: https://www.crous-montpellier.fr/ 🌏
Courrier électronique: service.marches@crous-montpellier.fr 📧
Téléphone: +33 467415019 📞
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_Z-JifsRFjN 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-11-10 📅
Date limite de soumission: 2022-12-12 📅
Date de publication: 2022-11-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 220-633649
Numéro JO-S: 220
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: "Néant"
Intitulé du lot: vrd
Numéro du lot: 2
Brève description: vrd
Durée de l'accord: 21 mois
Intitulé du lot: gros oeuvre
Numéro du lot: 3
Brève description: gros oeuvre
Intitulé du lot: couverture zinc
Numéro du lot: 5
Brève description: couverture zinc
Intitulé du lot: menuiseries exterieures
Numéro du lot: 9
Brève description: menuiseries exterieures
Intitulé du lot: doublages - cLOISONS - faux plafonds
Numéro du lot: 10
Brève description: doublages - cLOISONS - faux plafonds
Intitulé du lot: menuiseries interieures
Numéro du lot: 11
Brève description: menuiseries interieures
Intitulé du lot: metallerie - sERRURERIE
Numéro du lot: 12
Brève description: metallerie - sERRURERIE
Intitulé du lot: revetements de sols durs
Numéro du lot: 13
Brève description: revetements de sols durs
Intitulé du lot: plomberie - sANITAIRE
Numéro du lot: 18
Brève description: plomberie - sANITAIRE
Intitulé du lot: chauffage - vENTILATION
Numéro du lot: 19
Brève description: chauffage - vENTILATION
Intitulé du lot: ascenseur
Numéro du lot: 20
Brève description: ascenseur
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: montpellier
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 08:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-12-12 📅
Heure d'ouverture des offres: 08:05
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Royon Séverine
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_Z-JifsRFjN 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier
Code postal: 34063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 467548100 📞
Fax: +33 467548156 📠
Adresse Internet: http://montpellier.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Source: OJS 2022/S 220-633649 (2022-11-10)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 22 102-112
Brève description:
construction de 290 logements au sein de la cité universitaire de Voie Domitienne à Montpellier RELANCE
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de revêtement de rues 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de couverture 📦
Travaux de menuiserie 📦
Installation de cloisons 📦
Serrurerie 📦
Travaux de revêtement 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hérault 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: c.r.o.u.s. De Montpellier
Adresse postale: 2, rue Monteil CS 85053
Code postal: 34093
Commune postale: Montpellier
Contact
Adresse Internet: https://www.crous-montpellier.fr/ 🌏
Courrier électronique: service.marches@crous-montpellier.fr 📧
Téléphone: +33 467415019 📞
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_Z-JifsRFjN 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-11-10 📅
Date limite de soumission: 2022-12-12 📅
Date de publication: 2022-11-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 220-633649
Numéro JO-S: 220
Informations complémentaires
le présent appel d'offres ouvert soumis aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.Délai de validité de offres de 120 jours.Les variantes à l'initiative du candidat ne sont pas autorisées.Le début d'exécution du marché part de sa date de notification. Le délai d'exécution des travaux part de la date fixée par l'ordre de service no1 prescrivant de commencer les travaux.Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux (y compris le forfait des jours d'intempéries) est de 21 mois.La date prévisionnelle de début de la période de préparation est fixée au mois de janvier 2023.Le délai d'exécution propre à chaque lot est indiqué sur le planning prévisionnel joint au dossier de consultation. Réception des travaux : septembre 2024
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: "Néant"
Intitulé du lot: vrd
Numéro du lot: 2
Brève description: vrd
Durée de l'accord: 21 mois
Intitulé du lot: gros oeuvre
Numéro du lot: 3
Brève description: gros oeuvre
Intitulé du lot: couverture zinc
Numéro du lot: 5
Brève description: couverture zinc
Intitulé du lot: menuiseries exterieures
Numéro du lot: 9
Brève description: menuiseries exterieures
Intitulé du lot: doublages - cLOISONS - faux plafonds
Numéro du lot: 10
Brève description: doublages - cLOISONS - faux plafonds
Intitulé du lot: menuiseries interieures
Numéro du lot: 11
Brève description: menuiseries interieures
Intitulé du lot: metallerie - sERRURERIE
Numéro du lot: 12
Brève description: metallerie - sERRURERIE
Intitulé du lot: revetements de sols durs
Numéro du lot: 13
Brève description: revetements de sols durs
Intitulé du lot: plomberie - sANITAIRE
Numéro du lot: 18
Brève description: plomberie - sANITAIRE
Intitulé du lot: chauffage - vENTILATION
Numéro du lot: 19
Brève description: chauffage - vENTILATION
Intitulé du lot: ascenseur
Numéro du lot: 20
Brève description: ascenseur
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: montpellier
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
délai global de paiement de 30 jours, paiement par virement bancaire. Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro. Une retenue de garantie de 5% du montant initial du marché sera constituée. Prix global forfaitaire. Une avance de 10% sera accordée dans les conditions prévues au contrat
Afficher plus
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 08:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-12-12 📅
Heure d'ouverture des offres: 08:05
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Royon Séverine
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_Z-JifsRFjN 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier
Code postal: 34063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 467548100 📞
Fax: +33 467548156 📠
Adresse Internet: http://montpellier.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Source: OJS 2022/S 220-633649 (2022-11-10)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)