cer - le Mesnil-Amelot - mise en oeuvre d'un écran acoustique

MEEDDM

le marché a pour objet les travaux de réalisation d'un écran acoustique fondé sur pieux d'une longueur de 504 m, les travaux de réalisation d'ouvrages de raccordement aux merlons déjà existants encadrant l'écran et assurant une continuité de la protection acoustique le long du CER et les travaux de réalisation d'ouvrages de franchissement de réseaux en poutres autoportées fondées sur pieux

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2023-02-06. L'appel d'offres a été publié le 2022-12-22.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2022-12-22 Avis de marché
2023-01-31 Informations complémentaires
Avis de marché (2022-12-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Brève description:
le marché a pour objet les travaux de réalisation d'un écran acoustique fondé sur pieux d'une longueur de 504 m, les travaux de réalisation d'ouvrages de raccordement aux merlons déjà existants encadrant l'écran et assurant une continuité de la protection acoustique le long du CER et les travaux de réalisation d'ouvrages de franchissement de réseaux en poutres autoportées fondées sur pieux
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Seine-et-Marne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: meeddm
Adresse postale: 21-23 rue miollis
Code postal: 75732
Commune postale: Paris Cedex 15
Contact
Adresse Internet: https://www.drieat.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/ 🌏
Courrier électronique: upimppam.dcppa.sg.drieat-if@developpement-durable.gouv.fr 📧
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2148511&orgAcronyme=d4t 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2148511&orgAcronyme=d4t 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-12-22 📅
Date limite de soumission: 2023-02-06 📅
Date de publication: 2022-12-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 249-726217
Numéro JO-S: 249
Informations complémentaires
les candidats devront utiliser exclusivement les fonctionnalités de la plate-forme de dématérialisation PLACE (http://www.marches-publics.gouv.fr) sous la référence : Drieat-Aoo-22-031 ils recevront en retour une réponse par voie électronique par l'intermédiaire de cette plate-forme.Pour obtenir tous les renseignements d'ordre administratif et/ou technique qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir leurs demandes au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres. Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré ou reçu le dossier, au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Durée de l'accord: 7 mois

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
telles qu'énoncées dans le Règlement de la consultation.Notamment il est rappelé qu'en vertu de l'article L. 2141-7 du CCP, l'acheteur exclura les opérateurs économiques qui au cours des trois années précédentes ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnés par une résiliation ou ont fait l'objet d'une sanction comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un marché public antérieur
Afficher plus
Situation économique et financière:
l' exigence en termes de chiffre d'affaires minimum est requise par le maître d'ouvrage, au titre de la candidature
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
le candidat doit justifier d'un chiffre d'affaires annuel global de l'entreprise générale ou la somme des chiffres d'affaires annuels globaux des entreprises du groupement au moins égal à 10 000 000 euro(s) HT sur les trois derniers exercices
Capacité technique et professionnelle:
l' exigence des qualifications professionnelles est requise par le maître d'ouvrage au titre de la candidature
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
certificats de Qualifications Professionnelles suivants ou équivalents :- 1131 Ouvrages courants de béton armé ou mixtes acier-béton,- 221 Forages et sondages,- 2321 Travaux de terrassements courants,- 2441 Pieux tarière creuse,- 2542 Ancrages (et boulonnages),- 3753 Mise en place et exploitation de balisage (pose de panneaux de signalisation
Afficher plus
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
tous les travaux ne respectant pas les servitudes devront être réalisés sous fermeture des deux pistes Nord de l'aéroport. L'Aéroport fonctionne de nuit, en général avec un des deux doublets de piste ouvert en période nocturne. Les demandes de travaux de nuit devront être émises avec un délai de prévenance d'1 mois. Les fermetures des pistes ont lieu de 0 h à 5 heures (avec possibilité d'annulation ou de retard selon la circulation aérienne)
Afficher plus

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2023-02-06 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2148511&orgAcronyme=d4t 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://paris.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2022/S 249-726217 (2022-12-22)
Informations complémentaires (2023-01-31)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-01-31 📅
Date limite de soumission: 2023-02-13 📅
Date de publication: 2023-02-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 025-069423
Se réfère à l'avis: 2022/S 249-726217
Numéro JO-S: 25
Source: OJS 2023/S 025-069423 (2023-01-31)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Paris Seine-et-Marne