le marché a pour objet les travaux de réalisation d'un écran acoustique fondé sur pieux d'une longueur de 504 m, les travaux de réalisation d'ouvrages de raccordement aux merlons déjà existants encadrant l'écran et assurant une continuité de la protection acoustique le long du CER et les travaux de réalisation d'ouvrages de franchissement de réseaux en poutres autoportées fondées sur pieux
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-02-06.
L'appel d'offres a été publié le 2022-12-22.
Objet Champ d'application du marché
Titre: cer - le Mesnil-Amelot - mise en oeuvre d'un écran acoustique
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“le marché a pour objet les travaux de réalisation d'un écran acoustique fondé sur pieux d'une longueur de 504 m, les travaux de réalisation d'ouvrages de...”
Brève description
le marché a pour objet les travaux de réalisation d'un écran acoustique fondé sur pieux d'une longueur de 504 m, les travaux de réalisation d'ouvrages de raccordement aux merlons déjà existants encadrant l'écran et assurant une continuité de la protection acoustique le long du CER et les travaux de réalisation d'ouvrages de franchissement de réseaux en poutres autoportées fondées sur pieux
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction📦
Lieu d'exécution: Seine-et-Marne 🏙️
Description du marché:
“le marché a pour objet les travaux de réalisation d'un écran acoustique fondé sur pieux d'une longueur de 504 m, les travaux de réalisation d'ouvrages de...”
Description du marché
le marché a pour objet les travaux de réalisation d'un écran acoustique fondé sur pieux d'une longueur de 504 m, les travaux de réalisation d'ouvrages de raccordement aux merlons déjà existants encadrant l'écran et assurant une continuité de la protection acoustique le long du CER et les travaux de réalisation d'ouvrages de franchissement de réseaux en poutres autoportées fondées sur pieux
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 7
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“telles qu'énoncées dans le Règlement de la consultation.Notamment il est rappelé qu'en vertu de l'article L. 2141-7 du CCP, l'acheteur exclura les...”
Liste et brève description des conditions
telles qu'énoncées dans le Règlement de la consultation.Notamment il est rappelé qu'en vertu de l'article L. 2141-7 du CCP, l'acheteur exclura les opérateurs économiques qui au cours des trois années précédentes ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnés par une résiliation ou ont fait l'objet d'une sanction comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un marché public antérieur
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“l' exigence en termes de chiffre d'affaires minimum est requise par le maître d'ouvrage, au titre de la candidature” Conditions de participation
“le candidat doit justifier d'un chiffre d'affaires annuel global de l'entreprise générale ou la somme des chiffres d'affaires annuels globaux des...”
le candidat doit justifier d'un chiffre d'affaires annuel global de l'entreprise générale ou la somme des chiffres d'affaires annuels globaux des entreprises du groupement au moins égal à 10 000 000 euro(s) HT sur les trois derniers exercices
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“l' exigence des qualifications professionnelles est requise par le maître d'ouvrage au titre de la candidature” Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“certificats de Qualifications Professionnelles suivants ou équivalents :- 1131 Ouvrages courants de béton armé ou mixtes acier-béton,- 221 Forages et...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
certificats de Qualifications Professionnelles suivants ou équivalents :- 1131 Ouvrages courants de béton armé ou mixtes acier-béton,- 221 Forages et sondages,- 2321 Travaux de terrassements courants,- 2441 Pieux tarière creuse,- 2542 Ancrages (et boulonnages),- 3753 Mise en place et exploitation de balisage (pose de panneaux de signalisation
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“tous les travaux ne respectant pas les servitudes devront être réalisés sous fermeture des deux pistes Nord de l'aéroport. L'Aéroport fonctionne de nuit, en...”
Conditions d'exécution du contrat
tous les travaux ne respectant pas les servitudes devront être réalisés sous fermeture des deux pistes Nord de l'aéroport. L'Aéroport fonctionne de nuit, en général avec un des deux doublets de piste ouvert en période nocturne. Les demandes de travaux de nuit devront être émises avec un délai de prévenance d'1 mois. Les fermetures des pistes ont lieu de 0 h à 5 heures (avec possibilité d'annulation ou de retard selon la circulation aérienne)
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-02-06
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Conditions d'ouverture des offres: 2023-02-06
14:00 📅
“les candidats devront utiliser exclusivement les fonctionnalités de la plate-forme de dématérialisation PLACE (http://www.marches-publics.gouv.fr) sous la...”
les candidats devront utiliser exclusivement les fonctionnalités de la plate-forme de dématérialisation PLACE (http://www.marches-publics.gouv.fr) sous la référence : Drieat-Aoo-22-031 ils recevront en retour une réponse par voie électronique par l'intermédiaire de cette plate-forme.Pour obtenir tous les renseignements d'ordre administratif et/ou technique qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir leurs demandes au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres. Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats ayant retiré ou reçu le dossier, au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
URL: http://paris.tribunal-administratif.fr/🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Source: OJS 2022/S 249-726217 (2022-12-22)
Informations complémentaires (2023-01-31)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2022/S 249-726217
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Ancienne valeur
Date: 2023-02-06 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2023-02-13 📅
L'heure: 12:00
Source: OJS 2023/S 025-069423 (2023-01-31)