le présent marché concerne l'acquisition d'une pelle à pneus pour le service voirie de la Ville de Vannes.Elle devra être adaptée pour travailler en milieu urbain, sur des chantiers offrant peu d'espace de manoeuvre, sur tous type de terrains y compris les plages.Le matériel sera livré au Centre Technique Municipal en présence du responsable commercial. La carte grise, la description du véhicule et tous les documents réglementaires seront fournis le jour même
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-02-23.
L'appel d'offres a été publié le 2022-01-17.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“acquisition D'Une Pelle A Pneus Pour Le Service Voirie De La Ville De Vannes
F22pelle_pneus”
Produits/services: Pelles📦
Brève description:
“le présent marché concerne l'acquisition d'une pelle à pneus pour le service voirie de la Ville de Vannes.Elle devra être adaptée pour travailler en milieu...”
Brève description
le présent marché concerne l'acquisition d'une pelle à pneus pour le service voirie de la Ville de Vannes.Elle devra être adaptée pour travailler en milieu urbain, sur des chantiers offrant peu d'espace de manoeuvre, sur tous type de terrains y compris les plages.Le matériel sera livré au Centre Technique Municipal en présence du responsable commercial. La carte grise, la description du véhicule et tous les documents réglementaires seront fournis le jour même
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Véhicules à moteur📦
Lieu d'exécution: Morbihan🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: vannes 56000 - vannes
Description du marché:
“le présent marché concerne l'acquisition d'une pelle à pneus pour le service voirie de la Ville de Vannes.Elle devra être adaptée pour travailler en milieu...”
Description du marché
le présent marché concerne l'acquisition d'une pelle à pneus pour le service voirie de la Ville de Vannes.Elle devra être adaptée pour travailler en milieu urbain, sur des chantiers offrant peu d'espace de manoeuvre, sur tous type de terrains y compris les plages.Le matériel sera livré au Centre Technique Municipal en présence du responsable commercial. La carte grise, la description du véhicule et tous les documents réglementaires seront fournis le jour même
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 5
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“l'Exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat. Les candidats peuvent proposer un délai d'exécution/de livraison sans...”
Conditions d'exécution du contrat
l'Exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat. Les candidats peuvent proposer un délai d'exécution/de livraison sans dépasser le délai maximum fixé par l'acheteur. Aucune clause de garantie financière prévue. Le contrat prévoit le versement d'une avance, sans obligation de constituer une garantie financière pour en bénéficier. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Les prix sont fermes. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. Du Budget Ville de Vannes
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-02-23
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2022-02-23
14:00 📅
“pour retrouver cet avis intégral, déposer un pli, allez sur https://marches.e-megalisbretagne.org -Le Pouvoir Adjudicateur impose la transmission des...”
pour retrouver cet avis intégral, déposer un pli, allez sur https://marches.e-megalisbretagne.org -Le Pouvoir Adjudicateur impose la transmission des documents par voie électronique sur le profil acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation.Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de réception. Le pli sera considéré " hors délai " si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier.La transmission des plis sur un support physique électronique n'est pas autorisée.Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire.Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le règlement de la consultation et sont rappelés lors du dépôt du pli sur le profil d'acheteur.La signature électronique des documents n'est pas exigée pour cette consultation.Les conditions de participation sont fixés dans le règlement de la consultation.Chaque candidat précisera dans son offre son délai de livraison (Ne pas tenir compte du délai maximum de 5 mois au paragraphe "Durée)
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3, Contour de la Motte, Hôtel de Bizien, Cs44416
Commune postale: Rennes
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 223212828📞
Courrier électronique: greffe.ta-rennes@juradm.fr📧
Fax: +33 299635684 📠
Source: OJS 2022/S 015-032343 (2022-01-17)
Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 139 000 💰
Description
Site principal ou lieu d'exécution: vannes 56000 Vannes
Critères d'attribution
Critère de coût (nom):
“Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.”
Critère de coût (pondération): 1
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2022/S 015-032343
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2022-03-11 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nom et adresse du contractant
Nom: lem Equipement
Adresse postale: za Clair de Lune
Commune postale: Saint-Etienne-de-Montluc
Code postal: 44360
Pays: France 🇫🇷
Région: Loire-Atlantique🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 139 000 💰
“la consultation du contrat peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur : Hôtel de Ville de la Ville de Vannes - place Maurice Marchais - bp 259...”
la consultation du contrat peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur : Hôtel de Ville de la Ville de Vannes - place Maurice Marchais - bp 259 - 56000 Vannes de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi (hors jours fériés).les tiers justifiant d'un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat dans un délai de 2mois à compter de la publication du présent avis
Afficher plus
Source: OJS 2022/S 082-220744 (2022-04-22)