a.o.o. no02 E 22 -
Centre hospitalier de Perpignan
acquisition d'un engin neuf et location de matériels de travaux publics pour le Centre Hospitalier de Narbonne Le montant indiqué ci-dessous correspond à l'estimation financière des lots sur la durée totale
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2022-04-06. L'appel d'offres a été publié le 2022-03-04.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Équipement minier, équipement pour l'exploitation de carrières, matériel de construction › Machines et équipement pour la construction
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2022-03-04 | Avis de marché |
| 2022-07-08 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2022-03-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Machines et équipement pour la construction
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Machines et équipement pour la construction 📦
Code CPV supplémentaire: Machines et équipement pour la construction 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Aude 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: centre hospitalier de Perpignan
Adresse postale: direction des Achats 20, Avenue du Languedoc
Code postal: 66046
Commune postale: Perpignan Cedex 09
Contact
Adresse Internet: https://www.ch-perpignan.fr 🌏
Courrier électronique: serveco.marches@ch-perpignan.fr 📧
Téléphone: +33 468616437 📞
Fax: +33 468616480 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_jZ8cgZQdNC 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_jZ8cgZQdNC 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-03-04 📅
Date limite de soumission: 2022-04-06 📅
Date de publication: 2022-03-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 048-124033
Numéro JO-S: 48
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 308 500 EUR 💰
Intitulé du lot: acquisition d'un engin neuf de travaux publics
Numéro du lot: 1
Brève description: acquisition d'un engin neuf de travaux publics
Durée de l'accord: 36 mois
Intitulé du lot: location d'engins de travaux publics / Chantiers sans chauffeur
Numéro du lot: 2
Brève description:
Description des renouvellements:
Intitulé du lot: location d'engins de travaux publics / Chantiers avec chauffeur
Numéro du lot: 3
Brève description:
Numéro du lot: 4
Brève description:
Site principal ou lieu d'exécution:
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:45
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 2022-07-06 📅
Date d'ouverture des offres: 2022-04-07 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 26660002200013
Autre type de pouvoir adjudicateur: Centre hospitalier
Contact
Point de contact: Cellule des Marchés Publics
Adresse du profil d'acheteur: https://achatpublic.com 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_jZ8cgZQdNC 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif
Adresse postale: 6, rue Pitot
Commune postale: Montpellier Cedex 02
Code postal: 34063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 467548100 📞
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧
Fax: +33 467547410 📠
Source: OJS 2022/S 048-124033 (2022-03-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Machines et équipement pour la construction
Brève description:
acquisition d'un engin neuf et location de matériels de travaux publics pour le Centre Hospitalier de Narbonne Le montant indiqué ci-dessous correspond à l'estimation financière des lots sur la durée totale
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Machines et équipement pour la construction 📦
Code CPV supplémentaire: Machines et équipement pour la construction 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Aude 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: centre hospitalier de Perpignan
Adresse postale: direction des Achats 20, Avenue du Languedoc
Code postal: 66046
Commune postale: Perpignan Cedex 09
Contact
Adresse Internet: https://www.ch-perpignan.fr 🌏
Courrier électronique: serveco.marches@ch-perpignan.fr 📧
Téléphone: +33 468616437 📞
Fax: +33 468616480 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_jZ8cgZQdNC 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_jZ8cgZQdNC 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-03-04 📅
Date limite de soumission: 2022-04-06 📅
Date de publication: 2022-03-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 048-124033
Numéro JO-S: 48
Informations complémentaires
visite de référence pour le lot 1 - varianteafin d'apprécier la qualité et les caractéristiques du matériel proposé (sous-critère no2 du critère no2), une présentation de l'engin d'occasion sera organisée par le soumissionnaire sur son site.Les visites sur site seront effectuées par un groupe de 2 à 3 personnes et devront se dérouler entre le 11 et le 15 avril 2022
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 308 500 EUR 💰
Intitulé du lot: acquisition d'un engin neuf de travaux publics
Numéro du lot: 1
Brève description: acquisition d'un engin neuf de travaux publics
Durée de l'accord: 36 mois
Intitulé du lot: location d'engins de travaux publics / Chantiers sans chauffeur
Numéro du lot: 2
Brève description:
location d'engins de travaux publics / Chantiers sans chauffeursans minimum et avec un maximum de 100 000euro(s) (H.T.).
Durée de l'accord: 48 mois Description des renouvellements:
le marché issu de cette procédure, pour les lots 2, 3 et 4, est passé pour une période de douze mois à compter de sa notification. Le marché sera renouvelé annuellement de manière tacite par l'acheteur trois fois par période de 12 mois, dans la limite totale de 4 ans (période ferme comprise)
Afficher plus
Numéro du lot: 3
Brève description:
location d'engins de travaux publics / Chantiers avec chauffeursans minimum et avec un maximum de 25 000euro(s) (H.T.).
Intitulé du lot: location d'équipements / Outillages
Numéro du lot: 4
Brève description:
location d'équipements / OutillagesSans minimum et avec un maximum de 42 000euro(s) (H.T.).
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
c.h. De narbonne
c.h. Narbonne
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:45
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 2022-07-06 📅
Date d'ouverture des offres: 2022-04-07 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 26660002200013
Autre type de pouvoir adjudicateur: Centre hospitalier
Contact
Point de contact: Cellule des Marchés Publics
Adresse du profil d'acheteur: https://achatpublic.com 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_jZ8cgZQdNC 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif
Adresse postale: 6, rue Pitot
Commune postale: Montpellier Cedex 02
Code postal: 34063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 467548100 📞
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧
Fax: +33 467547410 📠
Source: OJS 2022/S 048-124033 (2022-03-04)
Avis d'attribution de marché (2022-07-08)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 82 720 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Mixte
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-07-08 📅
Date de publication: 2022-07-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 133-379148
Se réfère à l'avis: 2022/S 048-124033
Numéro JO-S: 133
Informations complémentaires
les montants renseignés sont sur la période totale du marché
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): - Qualité et caractéristiques techniques du matériel fourni
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): - Délai de livraison proposé
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): - Modalités d'entretien du matériel (dont modalités de passage aux mines) et modalités de mise en oeuvre de la garantie
Prix (pondération): 50
Critère de qualité (nom): - Méthodologie d'organisation pour assurer les prestations
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): - Inventaire et étendue du parc d'engins
- Délai d'exécution
- Délai d'intervention en cas de panne et modalités de remplacement de l'engin défectueux
Critère de coût (nom): CRITERE FINANCIER SUR 50 POINTS (Prix évalué sur la base du DQE)
Critère de coût (pondération): 50
Critère de coût (nom): 1/ CRITERE FINANCIER SUR 50 POINTS (Prix évalué sur la base du DQE)
Critère de qualité (nom): - Fiches techniques et catalogue des produits
- Délai d'intervention en cas de panne
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom): - Modalités de remplacement de produits défectueux
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-07-07 📅
Nom: loxam sas
Adresse postale: 256 rue Nicolas Coatanlem
Commune postale: Caudan
Code postal: 56855
Pays: France 🇫🇷
Morbihan 🏙️
Valeur totale du marché: 82 720 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Source: OJS 2022/S 133-379148 (2022-07-08)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 82 720 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Mixte
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-07-08 📅
Date de publication: 2022-07-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 133-379148
Se réfère à l'avis: 2022/S 048-124033
Numéro JO-S: 133
Informations complémentaires
les montants renseignés sont sur la période totale du marché
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): - Qualité et caractéristiques techniques du matériel fourni
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): - Délai de livraison proposé
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): - Modalités d'entretien du matériel (dont modalités de passage aux mines) et modalités de mise en oeuvre de la garantie
Prix (pondération): 50
Critère de qualité (nom): - Méthodologie d'organisation pour assurer les prestations
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): - Inventaire et étendue du parc d'engins
- Délai d'exécution
- Délai d'intervention en cas de panne et modalités de remplacement de l'engin défectueux
Critère de coût (nom): CRITERE FINANCIER SUR 50 POINTS (Prix évalué sur la base du DQE)
Critère de coût (pondération): 50
Critère de coût (nom): 1/ CRITERE FINANCIER SUR 50 POINTS (Prix évalué sur la base du DQE)
Critère de qualité (nom): - Fiches techniques et catalogue des produits
- Délai d'intervention en cas de panne
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom): - Modalités de remplacement de produits défectueux
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-07-07 📅
Nom: loxam sas
Adresse postale: 256 rue Nicolas Coatanlem
Commune postale: Caudan
Code postal: 56855
Pays: France 🇫🇷
Morbihan 🏙️
Valeur totale du marché: 82 720 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Source: OJS 2022/S 133-379148 (2022-07-08)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕