Travaux sur les réseaux aériens HTA et BT

URM Metz

Travaux sur les réseaux aériens HTA et BT.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-07-13. L'appel d'offres a été publié le 2021-06-28.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Eiffage Énergie Systèmes LMA
• SPIE Citynetworks

Qui ?

• URM Metz

Qu'est-ce que c'est ?

• Ouvrages annexes de pipelines et de câbles › Ouvrages annexes pour lignes électriques
• Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes › Réseaux

Où ?

• Lorraine › Moselle

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-06-28	Avis de marché
2021-10-06	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-06-28)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Ouvrages annexes pour lignes électriques
Numéro de référence: NGC-21-055
Brève description: Travaux sur les réseaux aériens HTA et BT.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Ouvrages annexes pour lignes électriques 📦
Code CPV supplémentaire: Réseaux 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Moselle 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: URM Metz
Adresse postale: 2 bis rue Ardant du Picq — BP 10102
Code postal: 57014
Commune postale: Metz Cedex 01
Contact
Adresse Internet: http://www.urm-metz.fr 🌏
Courrier électronique: achats@urm-metz.fr 📧
Téléphone: +33 387344432 📞
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_LCFw_b49n0 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_LCFw_b49n0 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-06-28 📅
Date limite de soumission: 2021-07-13 📅
Date de publication: 2021-07-02 📅
Date de début: 2021-10-01 📅
Date de fin: 2022-09-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 126-334800
Numéro JO-S: 126
Informations complémentaires

Procédure avec négociation passée en application de l'article R. 2124-4 du décret nº 2018-1075 du 3.12.2018 relatif au code de la commande publique.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Les travaux concernent les réseaux électriques aériens HTA et BT et traitent de la construction, du renouvellement, du dépannage et de l'entretien des ouvrages aériens et aéro-souterrains. Marché à bons de commande, sur série de prix ferme, avec astreinte, complété éventuellement pour des chantiers importants de construction, renouvellement ou entretien, par des marchés ponctuels avec reconsultation des entreprises retenues dans le cadre de cet AAPC. Les travaux comprennent deux tranches. Les entreprises retenues devront pouvoir assurer un service d'astreinte à toute heure du jour ou de la nuit, en semaine, fin de semaine ou jour férié. L'accord-cadre est valable 48 mois avec prolongation possible de quatre mois par ordre de service.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— lettre de candidature (DC1);

— déclaration du candidat (DC2);

— attestations d'assurance en cours de validité;

— attestation fiscale datant de moins de six mois;

— attestation URSSAF datant de moins de six mois;

— K bis datant de moins de trois mois;

— liste nominative des salariés étrangers datant de moins de six mois;

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Situation économique et financière:

Chiffre d'affaires en euros HT réalisé au cours des trois derniers exercices et part de ce chiffre d'affaires relatif aux prestations, objet de la consultation.

Capacité technique et professionnelle:

Note détaillée mentionnant les techniciens (nombre et profils des chefs d'équipe et des chefs de chantier) susceptibles d'être affectés sur le chantier. Liste des trois références de travaux de nature et d'importance comparable à chacun des lots sur lequel le candidat se présente (trois références par lot) en cours d'exécution ou exécutés datant de moins de cinq ans (description précise des travaux réalisés avec indication de l'année de réalisation, du maître d'ouvrage, du lieu et du montant en euros). Liste des outillages, matériels et équipements techniques dont le candidat dispose pour réaliser les travaux, objet de la consultation. Les candidats devront justifier de leurs qualités et capacité (compétence et moyens) à réaliser les travaux et produiront leurs références en la matière auprès des distributeurs publics d'électricité et d'Enedis. — Ils produiront la liste du personnel habilité H0V B0V au sens de la publication UTE C18-510 — Ils produiront la liste du personnel possédant une Autorisation d'intervention à proximité des résaux (AIPR) — Ils produiront la liste éventuelle des qualifications ENEDIS (évaluations EDF-SFP 6790 à 6794) ou équivalences dûment justifiées. Un certificat de capacité, et d'engagement, à intervenir en astreinte en une heure sur appel d'URM à toute heure du jour ou de la nuit, en semaine, fin de semaine ou jour férié inclus. Ce certificat est obligatoire.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

En matière de qualification, nous indiquer si vous possédez un certificat professionnel adapté à la prestation objet du marché, notamment dans le domaine OPQCB ou équivalent justifié.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Financement: Fonds propres. Mode de règlement: virement bancaire. Délai global de paiement: 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Les groupements momentanés d'entreprises sont autorisés.

Procédure
Base juridique: 32014L0025
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Walter Kurtzmann
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_LCFw_b49n0 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Urm
Adresse postale: 2 bis rue Ardant du Picq, BP 10102
Commune postale: Metz
Code postal: 57000
Point de contact: M. Eric Batt
Téléphone: +33 387344489 📞
Pays: Moselle 🏙️

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Metz
Adresse postale: 3 rue Haute Pierre — BP 81022
Commune postale: Metz
Code postal: 57036
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 387567500 📞
Courrier électronique: tj-metz@justice.fr 📧
Fax: +33 387567515 📠
Adresse Internet: https://www.justice.fr/annuaire/tribunal-judiciaire-metz 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours: TJ de Metz.
Source: OJS 2021/S 126-334800 (2021-06-28)

Avis d'attribution de marché (2021-10-06)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: CAM 09/2021
Brève description: Travaux sur les réseaux aériens HTA et BT
Valeur totale du marché: 440 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Urm metz
Adresse postale: 2 bis, rue Ardant du Picq - BP 10102
Commune postale: Metz cedex 01

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-10-06 📅
Date de publication: 2021-10-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 197-514931
Se réfère à l'avis: 2021/S 126-334800
Numéro JO-S: 197

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Les travaux concernent les réseaux électriques aériens HTA et BT et traitent de la construction, du renouvellement, du dépannage et de l'entretien des ouvrages aériens et aéro-souterrains. Marché à bons de commande, sur série de prix ferme, avec astreinte, complété éventuellement pour des chantiers importants de construction, renouvellement ou entretien, par des marchés ponctuels avec reconsultation des entreprises retenues dans le cadre de cet AAPC.Les travaux comprennent 2 tranches.Les entreprises retenues devront pouvoir assurer un service d'astreinte à toute heure du jour ou de la nuit, en semaine, fin de semaine ou jour férié.L'accord cadre est valable 48 mois avec prolongation possible de 4 mois par ordre de service.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-09-20 📅
Nom: Eiffage energie systemes lma
Adresse postale: 3 Rue des Nonnetiers
Commune postale: Metz
Code postal: 57070
Pays: France 🇫🇷
Moselle 🏙️
Valeur totale du marché: 440 000 EUR 💰
Nom: Spie citynetworks
Adresse postale: 13 b Rue Saussaie En Mi-Terre Parc St Jean
Commune postale: Jouy-aux-Arches
Code postal: 57130
Valeur totale du marché: 220 000 EUR 💰

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Monsieur Walter KURTZMANN

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de metz
Adresse postale: 3 rue Haute Pierre - BP 81022
Source: OJS 2021/S 197-514931 (2021-10-06)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Ouvrages annexes de pipelines et de câbles (>20)

Ouvrages annexes pour lignes électriques (3)