Travaux de restauration du massif occidental de l'église Saint-Eustache située au 140 rue Rambuteau à Paris 1 en huit lots séparés

Ville de Paris

Travaux de restauration du massif occidental de l'église Saint-Eustache située au 140 rue Rambuteau à Paris 1 en huit lots séparés:
— lot 1: installations de chantier/échafaudages/maçonnerie pierre de taille;
— lot 2: charpente;
— lot 3: couverture;
— lot 4: restauration sculptures;
— lot 5: menuiseries bois/peinture;
— lot 6: serrurerie/ferronnerie;
— lot 8: protections anti-volatiles;
— lot 9: électricité

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-04-20. L'appel d'offres a été publié le 2021-03-09.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Ville de Paris

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Paris

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-03-09	Avis de marché
2021-12-23	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-03-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'églises
Numéro de référence: 2100311
Brève description:

Travaux de restauration du massif occidental de l'église Saint-Eustache située au 140 rue Rambuteau à Paris 1 — lot 1: installations de chantier/échafaudages/maçonnerie pierre de taille; — lot 2: charpente; — lot 3: couverture; — lot 4: restauration sculptures; — lot 5: menuiseries bois/peinture; — lot 6: serrurerie/ferronnerie; — lot 8: protections anti-volatiles; — lot 9: électricité

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'églises 📦
Code CPV supplémentaire: Maçonnerie de pierres de taille 📦
Travaux de charpente 📦
Travaux de construction d'églises 📦
Ferronnerie 📦
Électricité 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Paris 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Paris
Adresse postale: 7 avenue de la Porte d'Ivry
Code postal: 75013
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: https://www.paris.fr 🌏
Courrier électronique: dfa-bm5@paris.fr 📧
URL des documents: https://marches.maximilien.fr 🌏
URL pour la participation: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=787055&orgAcronyme=r8t 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-03-09 📅
Date limite de soumission: 2021-04-20 📅
Date de publication: 2021-03-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 050-122536
Numéro JO-S: 50
Informations complémentaires

Le marché est traité à prix unitaire à quantité définie. Le délai global des travaux est de 22 mois de travaux y compris deux mois de période de préparation de chantier (deux mois de préparation et 20 mois de travaux).

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux de restauration du massif occidental de l'église Saint-Eustache située au 140 rue Rambuteau à Paris 1

— lot 1: installations de chantier/échafaudages/maçonnerie pierre de taille;

— lot 2: charpente;

— lot 3: couverture;

— lot 4: restauration sculptures;

— lot 5: menuiseries bois/peinture;

— lot 6: serrurerie/ferronnerie;

— lot 8: protections anti-volatiles;

— lot 9: électricité

Intitulé du lot: Installations de chantier/échafaudages/maçonnerie pierre de taille
Numéro du lot: 1
Brève description: Installations de chantier/échafaudages/maçonnerie pierre de taille.
Durée de l'accord: 22 mois
Informations complémentaires:

Intitulé du lot: Charpente
Numéro du lot: 2
Brève description: Charpente.
Informations complémentaires:

Le marché est traité à prix unitaire à quantité définie.le délai global des travaux est de 22 mois de travaux y compris deux mois de période de préparation de chantier (deux mois de préparation et 20 mois de travaux).

Intitulé du lot: Couverture
Numéro du lot: 3
Brève description: Couverture.
Informations complémentaires:

Le marché est traité à prix global et forfaitaire. Le délai global des travaux est de 22 mois de travaux y compris deux mois de période de préparation de chantier (deux mois de préparation et 20 mois de travaux).

Intitulé du lot: Restauration sculptures
Numéro du lot: 4
Brève description: Restauration sculptures.
Intitulé du lot: Menuiseries bois/peinture
Numéro du lot: 5
Brève description: Menuiseries bois/peinture.
Intitulé du lot: Serrurerie/ferronnerie
Numéro du lot: 6
Brève description: Serrurerie/ferronnerie.
Intitulé du lot: Protections anti-volatiles
Numéro du lot: 8
Brève description: Protections anti-volatiles.
Intitulé du lot: Électricité
Numéro du lot: 9
Brève description: Électricité.
Informations complémentaires:

Le marché est traité à prix global et forfaitaire .Le délai global des travaux est de 22 mois de travaux y compris deux mois de période de préparation de chantier (deux mois de préparation et 20 mois de travaux).

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

À l'appui de leur candidature, les candidats doivent obligatoirement produire les éléments suivants:

— l'imprimé DC1 (ou une lettre de candidature — désignation du mandataire par ses cotraitants) comprenant notamment:

—— une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du code de la commande publique. Dans ce cas, les candidats veilleront à cocher la rubrique F1 du formulaire DC1;

— l'imprimé DC2 (ou déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) comportant les renseignements et documents suivants aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du soumissionnaire.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

La liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux. Pour les candidats dans l'impossibilité, à raison de leur création récente, de produire la liste de références susmentionnée, il est demandé de fournir tout autre moyen de preuve, notamment l'indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise.une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pendant les trois dernières années.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Lot 1: installations de chantier/échafaudages/maçonnerie pierre de taille:

— Qualibat 1413 Échafaudages (technicité supérieure) ou tout moyen de preuve équivalent;

— Qualibat 1442 Étaiements (technicité confirmée) ou tout moyen de preuve équivalent;

— qualibat 2194 Restauration pierre de taille et maçonnerie des monuments historiques ou tout moyen de preuve équivalent.

Lot 2: charpente:

— Qualibat 2393 Restauration de charpente des monuments historiques ou tout moyen de preuve équivalent.

Lot 3: couverture:

— Qualibat 3194 Couverture des monuments historiques ou tout moyen de preuve équivalent.

Lot 4: restauration de sculptures:

— trois références de restauration de sculptures sur des édifices inscrits ou classés monuments historiques au cours des trois dernières années, d'un montant supérieur à 150 000 EUR HT, avec l'indication des années de mise en œuvre et d'achèvement, du lieu d'exécution, du montant et du destinataire public ou privé et documentées par des photos ou tout moyen de preuve équivalent.

Lot 5: menuiseries bois — peinture:

— Qualibat 4393 Restauration des menuiseries des monuments historiques ou tout moyen de preuve équivalent.

Lot 6: serrurerie — ferronnerie:

— Qualibat 4413 Métallerie (technicité supérieure) ou tout moyen de preuve équivalent.

Lot 8: système anti-volatiles:

— deux références de travaux de pose de protections anti-volatiles sur des édifices inscrits ou classés monuments historiques au cours des cinq dernières années d'un montant supérieur à 40 000 EUR HT avec l'indication des années de mise en œuvre et d'achèvement, du lieu d'exécution, du montant et du destinataire public ou privé ou tout moyen de preuve équivalent.

Lot 9: électricité:

— deux références de travaux d'électricité sur des édifices inscrits ou classés monuments historiques au cours des cinq dernières années d'un montant supérieur à 50 000 EUR HT avec l'indication des années de mise en œuvre et d'achèvement, du lieu d'exécution, du montant et du destinataire public ou privé ou tout moyen de preuve équivalent.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Les conditions d'exécution du contrat comportent des éléments à caractère social (pour le lot 1 uniquement) et environnemental (pour tous les lots), décrits aux Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et Cahier des clauses techniques particulières (CCTP). L'acheteur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, après négociation, avec le titulaire du marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-04-20 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.maximilien.fr 🌏
URL des documents: https://marches.maximilien.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Paris — direction des finances et des achats — sous-direction des achats
Point de contact: Bureau des marchés
Pays: Paris 🏙️
Adresse Internet: http://www.paris.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé à l'adresse suivante:https://marches.maximilien.fr

Il est attendu uniquement une réponse par voie électronique à cette même adresse. Les modalités de transmission des plis sont précisées à l'article 5 du règlement de la consultation. Le lot 7 Vitraux fait l'objet d'une autre consultation. La durée ferme du marché court à compter de la date de notification jusqu'à la plus tardive des deux dates suivantes:

— l'établissement du décompte général et définitif du lot;

— l'exécution par le titulaire de la totalité de ses obligations dues dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

Durée des travaux: le délai global des travaux est de 22 mois de travaux y compris deux mois de période de préparation de chantier (deux mois de préparation et 20 mois de travaux). Le délai d'exécution des travaux propre à chaque lot, qui s'inscrit dans le délai global des travaux de l'opération, est défini (ou se déduit) du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux fourni au marché. Les opérateurs économiques peuvent se porter candidats individuellement ou sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint. Il est interdit aux soumissionnaires de présenter, pour chaque lot, plusieurs offres en agissant à la fois:

1) en qualité de soumissionnaires individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements;

2) en qualité de membres de plusieurs groupements.

Les soumissionnaires sont informés que chaque lot sera conclu avec des soumissionnaires individuels, des groupements solidaires ou des groupements conjoints avec mandataire solidaire. Si les soumissionnaires retenus se sont présentés sous la forme d'un groupement conjoint avec mandataire non solidaire, ils devront obligatoirement modifier la forme de leur groupement dans le cadre d'une mise au point avant la notification du marché. Pour l'exécution du ou des marchés, le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur. Une visite du site, préalable à la remise de l'offre, est fortement conseillée afin de prendre connaissance des lieux. Les modalités de cette visite sont exposées à l'article 2.3 visite du règlement de la consultation.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 4
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Fax: +33 144594646 📠
Adresse Internet: http://paris.tribunal-administratif.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Avant la conclusion du contrat, la présente consultation peut faire l'objet d'un référé précontractuel dans les conditions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative. À compter de sa signature, la présente consultation peut faire l'objet d'un référé contractuel dans les conditions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative; le tribunal administratif peut en outre être saisi d'un recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, dans des conditions définies par le Conseil d'État dans sa décision département de Tarn-et-Garonne du 4.4.2014 (nº 358994).

Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 050-122536 (2021-03-09)

Avis d'attribution de marché (2021-12-23)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

travaux de restauration du massif occidental de l'église Saint-Eustache située au 140 rue Rambuteau à Paris 1er en 8 lots séparés :lot 1 Installations de chantier/échafaudages/maçonnerie pierre de taille , lot 2 Charpente, lot3couverture , lot 4 Restauration sculptures, lot 5 Menuiseries ois/peinture, lot 6 Serrurerie / Ferronnerie , lot 8 Protections anti-volatiles , lot 9électricité

Valeur totale du marché: 5980329.45 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: ville de Paris
Adresse postale: 7 avnue de la porte d'ivry

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-12-23 📅
Date de publication: 2021-12-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 252-669158
Se réfère à l'avis: 2021/S 050-122536
Numéro JO-S: 252
Informations complémentaires

le contrat est consultable en en faisant la demande à : Ville de Paris - direction des finances et des achats - sous-Direction des achats - bureau des marchés - equipe SM 4 - 7 avenue de la Porte d'ivry 75013 Paris (rappeler la référence du marché : 2100311)

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: installations de chantier/échafaudages/maçonnerie pierre de taille
Brève description: installations de chantier/échafaudages/maçonnerie pierre de taille
Intitulé du lot: charpente
Brève description: charpente
Intitulé du lot: couverture
Brève description: couverture
Intitulé du lot: restauration sculptures
Brève description: restauration sculptures
Intitulé du lot: menuiseries bois/peinture
Brève description: menuiseries bois/peinture
Intitulé du lot: serrurerie / Ferronnerie
Brève description: serrurerie / Ferronnerie
Intitulé du lot: protections anti-volatiles
Brève description: protections anti-volatiles
Intitulé du lot: electricité
Brève description: electricité

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Méthodologies spécifiques à l'opération
Critère de qualité (pondération): 25
Critère de qualité (nom): Qualité de l'équipe dédiée
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Méthodologie spécifique pour la gestion du chantier
Critère de qualité (pondération): 15
Prix (pondération): 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-10-13 📅
Nom: societe nouvelle pradeau morin - établissement pradeau morin monuments historiques
Adresse postale: 23-31 rue Delarivière-Lefouillon - immeuble "Défense Plaza"
Commune postale: Puteaux
Code postal: 92800
Pays: France 🇫🇷
Hauts-de-Seine 🏙️
Valeur totale du marché: 4661377.59 EUR 💰
Nom: le bras freres
Adresse postale: 69 rue Victor Hugo
Commune postale: Jarny
Code postal: 54800
Pays: Meurthe-et-Moselle 🏙️
Valeur totale du marché: 109518.50 EUR 💰
Nom: union technique du batiment
Adresse postale: 59 avenue Gaston Roussel
Commune postale: Romainville
Code postal: 93230
Pays: Seine-Saint-Denis 🏙️
Valeur totale du marché: 313621.80 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2021-10-14 📅
Nom: groupement solidaire ateliers enache (mandataire), atelier llerena et Nathalie PRUHA (cotraitants)
Adresse postale: 127 rue de l'ourcq
Commune postale: Paris
Code postal: 75019
Pays: Paris 🏙️
Valeur totale du marché: 367852.46 EUR 💰
Nom: atelier jean-baptiste chapuis
Adresse postale: zi d'hinzal- 11 rue de Hinzal
Commune postale: Muzillac
Code postal: 56190
Pays: Morbihan 🏙️
Valeur totale du marché: 258472.94 EUR 💰
Nom: ferronerie mazingue
Adresse postale: 11 rue des Coïdes
Commune postale: Saint-Brice Courcelles
Code postal: 51370
Pays: Marne 🏙️
Valeur totale du marché: 186277.88 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2021-12-14 📅
Nom: cogelum idf
Adresse postale: 145 rue des Caboeufs - ecoparc Bâtiment C
Commune postale: Gennevilliers
Code postal: 92230
Valeur totale du marché: 83208.28 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
2
4
7

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Paris
Informations sur les délais d'introduction des recours:

a compter de sa signature, la présente consultation peut faire l'objet d'un référé contractuel dans les conditions des articles L.551-13 et suivants du code de justice administrative ; le tribunal administratif peut en outre être saisi d'un recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, dans des conditions définies par le Conseil d'etat dans sa décision Département de Tarn-Et-Garonne du 4 avril 2014 (no358994)

Source: OJS 2021/S 252-669158 (2021-12-23)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants (15)

Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel (5)

Travaux de construction de bâtiments religieux

Travaux de construction d'églises