Travaux de restauration du massif occidental de l'église Saint-Eustache située au 140 rue Rambuteau à Paris 1 en huit lots séparés:
— lot 1: installations de chantier/échafaudages/maçonnerie pierre de taille;
— lot 2: charpente;
— lot 3: couverture;
— lot 4: restauration sculptures;
— lot 5: menuiseries bois/peinture;
— lot 6: serrurerie/ferronnerie;
— lot 8: protections anti-volatiles;
— lot 9: électricité
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-04-20.
L'appel d'offres a été publié le 2021-03-09.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de restauration du massif occidental de l'église Saint-Eustache située au 140 rue Rambuteau à Paris 1 en huit lots séparés
2100311”
Produits/services: Travaux de construction d'églises📦
Brève description:
“Travaux de restauration du massif occidental de l'église Saint-Eustache située au 140 rue Rambuteau à Paris 1 en huit lots séparés:
— lot 1: installations...”
Brève description
Travaux de restauration du massif occidental de l'église Saint-Eustache située au 140 rue Rambuteau à Paris 1 en huit lots séparés:
— lot 1: installations de chantier/échafaudages/maçonnerie pierre de taille;
— lot 2: charpente;
— lot 3: couverture;
— lot 4: restauration sculptures;
— lot 5: menuiseries bois/peinture;
— lot 6: serrurerie/ferronnerie;
— lot 8: protections anti-volatiles;
— lot 9: électricité
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Installations de chantier/échafaudages/maçonnerie pierre de taille
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Maçonnerie de pierres de taille📦
Produits/services supplémentaires: Échafaudages📦
Lieu d'exécution: Paris🏙️
Description du marché: Installations de chantier/échafaudages/maçonnerie pierre de taille.
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 22
Informations complémentaires:
“Le marché est traité à prix unitaire à quantité définie. Le délai global des travaux est de 22 mois de travaux y compris deux mois de période de préparation...”
Informations complémentaires
Le marché est traité à prix unitaire à quantité définie. Le délai global des travaux est de 22 mois de travaux y compris deux mois de période de préparation de chantier (deux mois de préparation et 20 mois de travaux).
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Charpente
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente📦
Description du marché: Charpente.
Informations complémentaires:
“Le marché est traité à prix unitaire à quantité définie.le délai global des travaux est de 22 mois de travaux y compris deux mois de période de préparation...”
Informations complémentaires
Le marché est traité à prix unitaire à quantité définie.le délai global des travaux est de 22 mois de travaux y compris deux mois de période de préparation de chantier (deux mois de préparation et 20 mois de travaux).
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Couverture
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction d'églises📦
Description du marché: Couverture.
Informations complémentaires:
“Le marché est traité à prix global et forfaitaire. Le délai global des travaux est de 22 mois de travaux y compris deux mois de période de préparation de...”
Informations complémentaires
Le marché est traité à prix global et forfaitaire. Le délai global des travaux est de 22 mois de travaux y compris deux mois de période de préparation de chantier (deux mois de préparation et 20 mois de travaux).
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Restauration sculptures
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Description du marché: Restauration sculptures.
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries bois/peinture
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Description du marché: Menuiseries bois/peinture.
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Serrurerie/ferronnerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Ferronnerie📦
Produits/services supplémentaires: Serrurerie📦
Description du marché: Serrurerie/ferronnerie.
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Protections anti-volatiles
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Description du marché: Protections anti-volatiles.
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Électricité
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Produits/services supplémentaires: Électricité📦
Description du marché: Électricité.
Informations complémentaires:
“Le marché est traité à prix global et forfaitaire .Le délai global des travaux est de 22 mois de travaux y compris deux mois de période de préparation de...”
Informations complémentaires
Le marché est traité à prix global et forfaitaire .Le délai global des travaux est de 22 mois de travaux y compris deux mois de période de préparation de chantier (deux mois de préparation et 20 mois de travaux).
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“À l'appui de leur candidature, les candidats doivent obligatoirement produire les éléments suivants:
— l'imprimé DC1 (ou une lettre de candidature —...”
Liste et brève description des conditions
À l'appui de leur candidature, les candidats doivent obligatoirement produire les éléments suivants:
— l'imprimé DC1 (ou une lettre de candidature — désignation du mandataire par ses cotraitants) comprenant notamment:
—— une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du code de la commande publique. Dans ce cas, les candidats veilleront à cocher la rubrique F1 du formulaire DC1;
— l'imprimé DC2 (ou déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) comportant les renseignements et documents suivants aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du soumissionnaire.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de...”
Liste et brève description des critères de sélection
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“La liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux. Pour les candidats dans...”
Liste et brève description des critères de sélection
La liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux. Pour les candidats dans l'impossibilité, à raison de leur création récente, de produire la liste de références susmentionnée, il est demandé de fournir tout autre moyen de preuve, notamment l'indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise.une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pendant les trois dernières années.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Lot 1: installations de chantier/échafaudages/maçonnerie pierre de taille:
— Qualibat 1413 Échafaudages (technicité supérieure) ou tout moyen de preuve...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
Lot 1: installations de chantier/échafaudages/maçonnerie pierre de taille:
— Qualibat 1413 Échafaudages (technicité supérieure) ou tout moyen de preuve équivalent;
— Qualibat 1442 Étaiements (technicité confirmée) ou tout moyen de preuve équivalent;
— qualibat 2194 Restauration pierre de taille et maçonnerie des monuments historiques ou tout moyen de preuve équivalent.
Lot 2: charpente:
— Qualibat 2393 Restauration de charpente des monuments historiques ou tout moyen de preuve équivalent.
Lot 3: couverture:
— Qualibat 3194 Couverture des monuments historiques ou tout moyen de preuve équivalent.
Lot 4: restauration de sculptures:
— trois références de restauration de sculptures sur des édifices inscrits ou classés monuments historiques au cours des trois dernières années, d'un montant supérieur à 150 000 EUR HT, avec l'indication des années de mise en œuvre et d'achèvement, du lieu d'exécution, du montant et du destinataire public ou privé et documentées par des photos ou tout moyen de preuve équivalent.
Lot 5: menuiseries bois — peinture:
— Qualibat 4393 Restauration des menuiseries des monuments historiques ou tout moyen de preuve équivalent.
Lot 6: serrurerie — ferronnerie:
— Qualibat 4413 Métallerie (technicité supérieure) ou tout moyen de preuve équivalent.
Lot 8: système anti-volatiles:
— deux références de travaux de pose de protections anti-volatiles sur des édifices inscrits ou classés monuments historiques au cours des cinq dernières années d'un montant supérieur à 40 000 EUR HT avec l'indication des années de mise en œuvre et d'achèvement, du lieu d'exécution, du montant et du destinataire public ou privé ou tout moyen de preuve équivalent.
Lot 9: électricité:
— deux références de travaux d'électricité sur des édifices inscrits ou classés monuments historiques au cours des cinq dernières années d'un montant supérieur à 50 000 EUR HT avec l'indication des années de mise en œuvre et d'achèvement, du lieu d'exécution, du montant et du destinataire public ou privé ou tout moyen de preuve équivalent.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Les conditions d'exécution du contrat comportent des éléments à caractère social (pour le lot 1 uniquement) et environnemental (pour tous les lots), décrits...”
Conditions d'exécution du contrat
Les conditions d'exécution du contrat comportent des éléments à caractère social (pour le lot 1 uniquement) et environnemental (pour tous les lots), décrits aux Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et Cahier des clauses techniques particulières (CCTP). L'acheteur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, après négociation, avec le titulaire du marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-04-20
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2021-04-20
14:00 📅
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
Les commandes électroniques seront utilisées
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“Le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé à l'adresse suivante:https://marches.maximilien.fr
Il est attendu uniquement une...”
Le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé à l'adresse suivante:https://marches.maximilien.fr
Il est attendu uniquement une réponse par voie électronique à cette même adresse. Les modalités de transmission des plis sont précisées à l'article 5 du règlement de la consultation. Le lot 7 Vitraux fait l'objet d'une autre consultation. La durée ferme du marché court à compter de la date de notification jusqu'à la plus tardive des deux dates suivantes:
— l'établissement du décompte général et définitif du lot;
— l'exécution par le titulaire de la totalité de ses obligations dues dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Durée des travaux: le délai global des travaux est de 22 mois de travaux y compris deux mois de période de préparation de chantier (deux mois de préparation et 20 mois de travaux). Le délai d'exécution des travaux propre à chaque lot, qui s'inscrit dans le délai global des travaux de l'opération, est défini (ou se déduit) du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux fourni au marché. Les opérateurs économiques peuvent se porter candidats individuellement ou sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint. Il est interdit aux soumissionnaires de présenter, pour chaque lot, plusieurs offres en agissant à la fois:
1) en qualité de soumissionnaires individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements;
2) en qualité de membres de plusieurs groupements.
Les soumissionnaires sont informés que chaque lot sera conclu avec des soumissionnaires individuels, des groupements solidaires ou des groupements conjoints avec mandataire solidaire. Si les soumissionnaires retenus se sont présentés sous la forme d'un groupement conjoint avec mandataire non solidaire, ils devront obligatoirement modifier la forme de leur groupement dans le cadre d'une mise au point avant la notification du marché. Pour l'exécution du ou des marchés, le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur. Une visite du site, préalable à la remise de l'offre, est fortement conseillée afin de prendre connaissance des lieux. Les modalités de cette visite sont exposées à l'article 2.3 visite du règlement de la consultation.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 4
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Fax: +33 144594646 📠
URL: http://paris.tribunal-administratif.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Avant la conclusion du contrat, la présente consultation peut faire l'objet d'un référé précontractuel dans les conditions des articles L. 551-1 et suivants...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Avant la conclusion du contrat, la présente consultation peut faire l'objet d'un référé précontractuel dans les conditions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative. À compter de sa signature, la présente consultation peut faire l'objet d'un référé contractuel dans les conditions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative; le tribunal administratif peut en outre être saisi d'un recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, dans des conditions définies par le Conseil d'État dans sa décision département de Tarn-et-Garonne du 4.4.2014 (nº 358994).
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 4
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Fax: +33 144594646 📠
URL: http://paris.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2021/S 050-122536 (2021-03-09)
Avis d'attribution de marché (2021-12-23) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: ville de Paris
Adresse postale: 7 avnue de la porte d'ivry
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“travaux de restauration du massif occidental de l'église Saint-Eustache située au 140 rue Rambuteau à Paris 1er en 8 lots séparés
2100311”
Brève description:
“travaux de restauration du massif occidental de l'église Saint-Eustache située au 140 rue Rambuteau à Paris 1er en 8 lots séparés :lot 1 Installations de...”
Brève description
travaux de restauration du massif occidental de l'église Saint-Eustache située au 140 rue Rambuteau à Paris 1er en 8 lots séparés :lot 1 Installations de chantier/échafaudages/maçonnerie pierre de taille , lot 2 Charpente, lot3couverture , lot 4 Restauration sculptures, lot 5 Menuiseries ois/peinture, lot 6 Serrurerie / Ferronnerie , lot 8 Protections anti-volatiles , lot 9électricité
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 5980329.45 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Champ d'application du marché
Titre: installations de chantier/échafaudages/maçonnerie pierre de taille
Description
Description du marché: installations de chantier/échafaudages/maçonnerie pierre de taille
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Méthodologies spécifiques à l'opération
Critère de qualité (pondération): 25
Critère de qualité (nom): Qualité de l'équipe dédiée
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Méthodologie spécifique pour la gestion du chantier
Critère de qualité (pondération): 15
Prix (pondération): 40
Champ d'application du marché
Titre: charpente
Description
Description du marché: charpente
Champ d'application du marché
Titre: couverture
Description
Description du marché: couverture
Champ d'application du marché
Titre: restauration sculptures
Description
Description du marché: restauration sculptures
Champ d'application du marché
Titre: menuiseries bois/peinture
Description
Description du marché: menuiseries bois/peinture
Champ d'application du marché
Titre: serrurerie / Ferronnerie
Description
Description du marché: serrurerie / Ferronnerie
Champ d'application du marché
Titre: protections anti-volatiles
Description
Description du marché: protections anti-volatiles
Champ d'application du marché
Titre: electricité
Description
Description du marché: electricité
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 050-122536
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2022021T07165
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: installations de chantier/échafaudages/maçonnerie pierre de taille
Date de conclusion du contrat: 2021-10-13 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nom et adresse du contractant
Nom:
“societe nouvelle pradeau morin - établissement pradeau morin monuments historiques”
Adresse postale: 23-31 rue Delarivière-Lefouillon - immeuble "Défense Plaza"
Commune postale: Puteaux
Code postal: 92800
Pays: France 🇫🇷
Région: Hauts-de-Seine 🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 4661377.59 💰
2️⃣
Numéro de contrat: 2022021T07166
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: charpente
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: le bras freres
Adresse postale: 69 rue Victor Hugo
Commune postale: Jarny
Code postal: 54800
Région: Meurthe-et-Moselle 🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 109518.50 💰
3️⃣
Numéro de contrat: 2022021T07167
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: couverture
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: union technique du batiment
Adresse postale: 59 avenue Gaston Roussel
Commune postale: Romainville
Code postal: 93230
Région: Seine-Saint-Denis 🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 313621.80 💰
4️⃣
Numéro de contrat: 20212021T07168
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: restauration sculptures
Date de conclusion du contrat: 2021-10-14 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Nom et adresse du contractant
Nom:
“groupement solidaire ateliers enache (mandataire), atelier llerena et Nathalie PRUHA (cotraitants)”
Adresse postale: 127 rue de l'ourcq
Commune postale: Paris
Code postal: 75019
Région: Paris🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 367852.46 💰
5️⃣
Numéro de contrat: 20212021T07169
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: menuiseries bois / peinture
Nom et adresse du contractant
Nom: atelier jean-baptiste chapuis
Adresse postale: zi d'hinzal- 11 rue de Hinzal
Commune postale: Muzillac
Code postal: 56190
Région: Morbihan🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 258472.94 💰
6️⃣
Numéro de contrat: 20212021T07170
Numéro d'identification du lot: 6
Titre: serrurerie / Ferronnerie
Nom et adresse du contractant
Nom: ferronerie mazingue
Adresse postale: 11 rue des Coïdes
Commune postale: Saint-Brice Courcelles
Code postal: 51370
Région: Marne🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 186277.88 💰
7️⃣
Numéro de contrat: 20212021T07171
Numéro d'identification du lot: 9
Titre: électricité
Date de conclusion du contrat: 2021-12-14 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: cogelum idf
Adresse postale: 145 rue des Caboeufs - ecoparc Bâtiment C
Commune postale: Gennevilliers
Code postal: 92230
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 83208.28 💰
“le contrat est consultable en en faisant la demande à : Ville de Paris - direction des finances et des achats - sous-Direction des achats - bureau des...”
le contrat est consultable en en faisant la demande à : Ville de Paris - direction des finances et des achats - sous-Direction des achats - bureau des marchés - equipe SM 4 - 7 avenue de la Porte d'ivry 75013 Paris (rappeler la référence du marché : 2100311)
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Paris
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“a compter de sa signature, la présente consultation peut faire l'objet d'un référé contractuel dans les conditions des articles L.551-13 et suivants du code...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
a compter de sa signature, la présente consultation peut faire l'objet d'un référé contractuel dans les conditions des articles L.551-13 et suivants du code de justice administrative ; le tribunal administratif peut en outre être saisi d'un recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, dans des conditions définies par le Conseil d'etat dans sa décision Département de Tarn-Et-Garonne du 4 avril 2014 (no358994)
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Paris
Source: OJS 2021/S 252-669158 (2021-12-23)