Travaux de rénovation dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques du stade Pierre de Coubertin — 82 avenue Georges Lafont — 75016 Paris — lots 1 et 4

Ville de Paris

Travaux de rénovation dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques du stade Pierre de Coubertin — 82 avenue Georges Lafont — 75016 Paris — lot 1: structure/démolition/curage/VRD/ascenseurs/charpente métallique — lot 4: finition intérieure.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-07-20. L'appel d'offres a été publié le 2021-06-18.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• L'Atelier des Compagnons
• REA Concept

Qui ?

• Ville de Paris

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction d'installations sportives › Travaux de construction d'installations sportives polyvalentes › Travaux de construction de stades

Où ?

• Ile-de-France › Paris

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-06-18	Avis de marché
2021-07-13	Informations complémentaires
2022-01-25	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-06-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de stades
Numéro de référence: 2100950
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de stades 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de stades 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Paris 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Paris
Adresse postale: 7 avenue de la Porte d'Ivry
Code postal: 75013
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: https://www.paris.fr/ 🌏
Courrier électronique: dfa-bm5@paris.fr 📧
URL des documents: https://marches.maximilien.fr 🌏
URL pour la participation: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=793679&orgAcronyme=r8t 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-06-18 📅
Date limite de soumission: 2021-07-20 📅
Date de publication: 2021-06-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 119-311830
Se réfère à l'avis: 2021/S 062-156259
Numéro JO-S: 119
Informations complémentaires

Le marché est traité à prix global et forfaitaire. Le délai global des travaux est de 30 mois de travaux y compris deux mois de période de préparation de chantier (deux mois de préparation et 28 mois de travaux).

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Structure/démolition/curage/VRD/ascenseurs/charpente métallique
Numéro du lot: 1
Brève description:

Durée de l'accord: 30 mois
Informations complémentaires:

Intitulé du lot: Finition intérieure
Numéro du lot: 4
Brève description:

Travaux de rénovation dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques du stade Pierre de Coubertin — 82 avenue Georges Lafont — 75016 Paris — lot 4: finition intérieure.

Informations complémentaires:

Le marché est traité à prix global et forfaitaire.le délai global des travaux est de 30 mois de travaux y compris deux mois de période de préparation de chantier (deux mois de préparation et 28 mois de travaux).

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

À l'appui de leur candidature, les soumissionnaires doivent obligatoirement produire les éléments suivants: l'imprimé DC1 (ou une lettre de candidature — désignation du mandataire par ses cotraitants) comprenant notamment: une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du code de la commande publique. Dans ce cas, les candidats veilleront à cocher la rubrique F1 du formulaire DC1. L'imprimé DC2 (ou déclaration du soumissionnaire individuel ou du membre du groupement) comportant les renseignements et documents suivants aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du soumissionnaire.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global du soumissionnaire portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— la liste des travaux réalisés au cours des cinq dernières années indiquant les prestations et leurs montants;

— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du soumissionnaire pendant les trois dernières années. Pour les candidats dans l'impossibilité, à raison de leur création récente, de produire la liste de références susmentionnée, il est demandé tout autre moyen de preuve, notamment l'indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise. À l'appui de sa candidature, le soumissionnaire pourra à titre indicatif remettre la fiche de contact administratif dûment renseignée.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Les conditions d'exécution du contrat comportent des éléments à caractère social et environnemental pour tous les lots, décrits aux Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et Cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, après négociation, avec le titulaire du marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire du présent marché.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2021-07-20 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.maximilien.fr 🌏
URL des documents: https://marches.maximilien.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Paris — direction des finances et des achats — sous-direction des achats
Point de contact: Bureau des marchés
Pays: Paris 🏙️
Adresse Internet: http://www.paris.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Cette consultation est la relance des lots 1 et 4 de la consultation nº 2100090 — travaux de rénovation dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques du stade Pierre de Coubertin, 82 avenue Georges Lafont, 75016 Paris déclarée sans suite par le pouvoir adjudicateur pour motif d'intérêt général. Le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé à l'adresse suivante: https://marches.maximilien.fr — Il est attendu uniquement une réponse par voie électronique à cette même adresse. Les modalités de transmission des plis sont précisées à l'article 5 du règlement de la consultation. Les lots 2, 3 et 5 font l'objet d'une autre consultation. La durée du marché court à compter de la date de notification jusqu'à la plus tardive des deux dates suivantes:

— l'établissement du décompte général et définitif du lot;

— l'exécution par le titulaire de la totalité de ses obligations dues dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

Le délai global des travaux est de 30 mois de travaux y compris deux mois de période de préparation de chantier (deux mois de préparation et 28 mois de travaux). Le délai d'exécution des travaux propre à chaque lot, qui s'inscrit dans le délai global des travaux défini ci-avant, est défini (ou se déduit) du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux fourni au marché. Les opérateurs économiques peuvent se porter candidats individuellement ou sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint. Il est interdit aux soumissionnaires de présenter, pour chaque lot, plusieurs offres en agissant à la fois:

1) en qualité de soumissionnaires individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements;

2) en qualité de membres de plusieurs groupements.

Les soumissionnaires sont informés que chaque lot sera conclu avec un soumissionnaire individuel, un groupement solidaire ou un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si les soumissionnaires retenus se sont présentés sous la forme d'un groupement conjoint avec mandataire non solidaire, ils devront obligatoirement modifier la forme de leur groupement dans le cadre d'une mise au point avant la notification du marché. Pour l'exécution du ou des marchés, le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur. Dans le cadre d'une candidature en groupement, chaque membre du groupement doit fournir l'ensemble des documents et renseignements attestant de ses capacités juridiques, professionnelles, techniques et financières. L'appréciation des capacités du groupement est globale. Une visite du site, préalable à la remise de l'offre, est fortement conseillée afin de prendre connaissance des lieux. Les modalités de cette visite sont exposées à l'article 2.3 visite du règlement de la consultation.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Cour administrative d'appel de Paris
Adresse postale: hôtel de Beauvais, 68 rue François Miron
Commune postale: Paris
Code postal: 75004
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 158289000 📞
Courrier électronique: greffe.caa-paris@juradm.fr 📧
Fax: +33 158289022 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Avant la conclusion du contrat, la présente consultation peut faire l'objet d'un référé précontractuel dans les conditions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative. À compter de sa signature, la présente consultation peut faire l'objet d'un référé contractuel dans les conditions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative. Le tribunal administratif peut en outre être saisi d'un recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, dans des conditions définies par le Conseil d'État dans sa décision département de Tarn-et-Garonne du 4.4.2014 (nº 358994).

Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 119-311830 (2021-06-18)

Informations complémentaires (2021-07-13)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux de rénovation dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques du stade Pierre de Coubertin — 82 avenue Georges Lafont — 75016 Paris — lot 1: structure /démolition/curage/VRD/ascenseurs/charpente métallique — lot 4: finition intérieure.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-07-13 📅
Date de publication: 2021-07-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 136-358994
Se réfère à l'avis: 2021/S 119-311830
Numéro JO-S: 136
Source: OJS 2021/S 136-358994 (2021-07-13)

Avis d'attribution de marché (2022-01-25)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

travaux de rénovation dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques du stade Pierre de Coubertin- 82 avenue Georges Lafont- 75016 Paris - lot 1 : Structure /Démolition / Curage / Vrd/Ascenseurs / charpente métallique _ Lot 4 Finition Intérieure

Valeur totale du marché: 3496989.94 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: ville de Paris
Adresse postale: 7 avenue de la porte d'ivry

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-01-25 📅
Date de publication: 2022-01-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 020-045821
Numéro JO-S: 20
Informations complémentaires

le contrat est consultable en en faisant la demande à : Ville de Paris - direction des finances et des achats - sous-Direction des achats - service des marchés -Equipe Sdm4 - 7 avenue de la Porte d'ivry 75013 Paris (rappeler la référence du marché : 2100950)

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: structure / Démolition / Curage / vrd/ ascenseurs / charpente métallique
Brève description:

Intitulé du lot: finition intérieure
Brève description:

travaux de rénovation dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques du stade Pierre de Coubertin- 82 avenue Georges Lafont- 75016 Paris - lot 4 : Finition intérieure

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Pertinence de l'offre technique
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Pertinence de la note de propositions et méthodes en matière d'économie circulaire
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 50
Critère de qualité (pondération): 50

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-09-09 📅
Nom: l'Atelier des compagnons
Adresse postale: 26-30 boulevard Biron
Commune postale: Saint-Ouen
Code postal: 93400
Pays: France 🇫🇷
Seine-Saint-Denis 🏙️
Valeur totale du marché: 1 701 571 EUR 💰
Nom: rea concept
Adresse postale: 10 rue Pierre Curie
Commune postale: La Courneuve
Code postal: 93120
Valeur totale du marché: 1795418.94 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
5

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: cour administrative d'appel de Paris
Informations sur les délais d'introduction des recours:

a compter de sa signature, la présente consultation peut faire l'objet d'un référé contractuel dans les conditions des articles L.551-13 et suivants du code de justice administrative ; le tribunal administratif peut en outre être saisi d'un recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, dans des conditions définies par le Conseil d'etat dans sa décision Département de Tarn-Et-Garonne du 4 avril 2014 (no358994)

Source: OJS 2022/S 020-045821 (2022-01-25)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants (>20)

Travaux de construction d'installations sportives (8)

Travaux de construction d'installations sportives polyvalentes (5)