Travaux de rénovation dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques du stade Pierre de Coubertin — 82 avenue Georges Lafont — 75016 Paris. Lot 1: structure/démolition/curage/VRD/ascenseurs/charpente métallique. Lot 4: finition intérieure. Lot 5: électricité plomberie CVC.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-04-27.
L'appel d'offres a été publié le 2021-03-25.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de rénovation dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques du stade Pierre de Coubertin
2100090”
Produits/services: Travaux de construction de stades📦
Brève description:
“Travaux de rénovation dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques du stade Pierre de Coubertin — 82 avenue Georges Lafont — 75016 Paris. Lot 1:...”
Brève description
Travaux de rénovation dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques du stade Pierre de Coubertin — 82 avenue Georges Lafont — 75016 Paris. Lot 1: structure/démolition/curage/VRD/ascenseurs/charpente métallique. Lot 4: finition intérieure. Lot 5: électricité plomberie CVC.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Structure/démolition/curage/VRD/ascenseurs/charpente métallique
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de stades📦
Lieu d'exécution: Paris🏙️
Description du marché: Structure/démolition/curage/VRD/ascenseurs/charpente métallique.
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 30
Informations complémentaires:
“Le marché est traité à prix global et forfaitaire. Le délai global des travaux est de 30 mois de travaux y compris deux mois de période de préparation de...”
Informations complémentaires
Le marché est traité à prix global et forfaitaire. Le délai global des travaux est de 30 mois de travaux y compris deux mois de période de préparation de chantier (deux mois de préparation et 28 mois de travaux).
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Finition intérieure
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Description du marché: Finition intérieure/cloisons-doublages-plafonds suspendus/carrelage-faïence.
Informations complémentaires:
“Le marché est traité à prix global et forfaitaire.le délai global des travaux est de 30 mois de travaux y compris deux mois de période de préparation de...”
Informations complémentaires
Le marché est traité à prix global et forfaitaire.le délai global des travaux est de 30 mois de travaux y compris deux mois de période de préparation de chantier (deux mois de préparation et 28 mois de travaux).
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Électricité plomberie CVC
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Description du marché:
“Électricité courants forts-courants faibles/plomberie sanitaires/chauffage ventilation.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“À l'appui de leur candidature, les soumissionnaires doivent obligatoirement produire les éléments suivants:
— l'imprimé DC1 (ou une lettre de candidature —...”
Liste et brève description des conditions
À l'appui de leur candidature, les soumissionnaires doivent obligatoirement produire les éléments suivants:
— l'imprimé DC1 (ou une lettre de candidature — désignation du mandataire par ses cotraitants) comprenant notamment: une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du code de la commande publique. Dans ce cas les candidats veilleront à cocher la rubrique F1 du formulaire DC1;
— l'imprimé DC2 (ou déclaration du soumissionnaire individuel ou du membre du groupement) comportant les renseignements et documents suivants aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du soumissionnaire.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du soumissionnaire portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de...”
Liste et brève description des critères de sélection
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du soumissionnaire portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“La liste des travaux réalisés au cours des cinq dernières années indiquant les prestations et leurs montants. Une déclaration indiquant les effectifs moyens...”
Liste et brève description des critères de sélection
La liste des travaux réalisés au cours des cinq dernières années indiquant les prestations et leurs montants. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du soumissionnaire pendant les trois dernières années.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Les conditions d'exécution du contrat comportent des éléments à caractère social et environnemental pour tous les lots, décrits aux Cahier des clauses...”
Conditions d'exécution du contrat
Les conditions d'exécution du contrat comportent des éléments à caractère social et environnemental pour tous les lots, décrits aux Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et Cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, après négociation, avec le titulaire du marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire du présent marché.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-04-27
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2021-04-27
14:00 📅
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
Les commandes électroniques seront utilisées
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“Le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé à l'adresse suivante: https://marches.maximilien.fr — Il est attendu uniquement...”
Le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé à l'adresse suivante: https://marches.maximilien.fr — Il est attendu uniquement une réponse par voie électronique à cette même adresse. Les modalités de transmission des plis sont précisées à l'article 5 du règlement de la consultation.les lots 2 et 3 font l'objet d'une autre consultation. La durée du marché court à compter de la date de notification jusqu'à la plus tardive des deux dates suivantes:
— l'établissement du décompte général et définitif du lot;
— l'exécution par le titulaire de la totalité de ses obligations dues dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Le délai global des travaux est de 30 mois de travaux y compris deux mois de période de préparation de chantier (deux mois de préparation et 28 mois de travaux). Le délai d'exécution des travaux propre à chaque lot, qui s'inscrit dans le délai global des travaux défini ci-avant, est défini (ou se déduit) du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux fourni au marché. Les opérateurs économiques peuvent se porter candidats individuellement ou sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint. Il est interdit aux soumissionnaires de présenter, pour chaque lot, plusieurs offres en agissant à la fois:
1) en qualité de soumissionnaires individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements;
2) en qualité de membres de plusieurs groupements.
Les soumissionnaires sont informés que chaque lot sera conclu avec un soumissionnaire individuel, un groupement solidaire ou un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si les soumissionnaires retenus se sont présentés sous la forme d'un groupement conjoint avec mandataire non solidaire, ils devront obligatoirement modifier la forme de leur groupement dans le cadre d'une mise au point avant la notification du marché. Pour l'exécution du ou des marchés, le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur. Dans le cadre d'une candidature en groupement, chaque membre du groupement doit fournir l'ensemble des documents et renseignements attestant de ses capacités juridiques, professionnelles, techniques et financières. L'appréciation des capacités du groupement est globale. Une visite du site, préalable à la remise de l'offre, est fortement conseillée afin de prendre connaissance des lieux. Les modalités de cette visite sont exposées à l'article 2.3 visite du règlement de la consultation.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Fax: +33 144594646 📠
URL: http://paris.tribunal-administratif.fr/🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— avant la conclusion du contrat, la présente consultation peut faire l'objet d'un référé précontractuel dans les conditions des articles L. 551-1 et...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— avant la conclusion du contrat, la présente consultation peut faire l'objet d'un référé précontractuel dans les conditions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative;
— à compter de sa signature, la présente consultation peut faire l'objet d'un référé contractuel dans les conditions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative; le tribunal administratif peut en outre être saisi d'un recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, dans des conditions définies par le Conseil d'État dans sa décision département de Tarn-et-Garonne du 4.4.2014 (nº 358994).
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 4
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Fax: +33 144594646 📠
URL: http://paris.tribunal-administratif.fr/🌏
Source: OJS 2021/S 062-156259 (2021-03-25)
Informations complémentaires (2021-03-31) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Travaux de rénovation dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques du stade Pierre de Coubertin — 82 avenue Georges Lafont — 75016 Paris:
— lot 1:...”
Brève description
Travaux de rénovation dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques du stade Pierre de Coubertin — 82 avenue Georges Lafont — 75016 Paris:
— lot 1: structure — démolition — curage — VRD — ascenseurs — charpente métallique,
— lot 4: finition intérieure,
— lot 5: électricité plomberie CVC.
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2021/S 062-156259
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: VI.4.1)
Emplacement du texte à modifier: Instance chargée des procédures de recours
Ancienne valeur
Texte:
“Tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, F — 75181 Paris Cedex 04, tél. +33 144594400, courriel: greffe.ta-paris@juradm.fr — fax: +33 144594646,...”
Afficher plus Nouvelle valeur
Texte:
“Cour administrative d'appel de Paris, Hôtel de Beauvais, 68 rue François Miron, 75004 Paris, courriel: greffe.caa-paris@juradm.fr Téléphone: +33 158289000...”
Texte
Cour administrative d'appel de Paris, Hôtel de Beauvais, 68 rue François Miron, 75004 Paris, courriel: greffe.caa-paris@juradm.fr Téléphone: +33 158289000 Fax: +33 158289022.
Afficher plus Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: VI.4.4)
Emplacement du texte à modifier:
“Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction de recours” Ancienne valeur
Texte:
“Tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, F - 75181 Paris Cedex 04, tél. +33 144594400, courriel: greffe.ta-paris@juradm.fr Fax: +33 144594646,...”
Afficher plus Nouvelle valeur
Texte:
“Cour administrative d'appel de Paris.
Adresse postale: Hôtel de Beauvais, 68 rue François Miron, 75004 Paris Courriel: greffe.caa-paris@juradm.fr Téléphone:...”
Texte
Cour administrative d'appel de Paris.
Adresse postale: Hôtel de Beauvais, 68 rue François Miron, 75004 Paris Courriel: greffe.caa-paris@juradm.fr Téléphone: +33 158289000 Fax: +33 158289022.
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 065-162846 (2021-03-31)
Informations complémentaires (2021-04-20) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Travaux de rénovation dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques du stade Pierre de Coubertin — 82 avenue Georges Lafont — 75016 Paris:
— lot 1:...”
Brève description
Travaux de rénovation dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques du stade Pierre de Coubertin — 82 avenue Georges Lafont — 75016 Paris:
— lot 1: structure/démolition/curage/VRD/ascenseurs/charpente métallique;
— lot 4: finition intérieure;
— lot 5: électricité, plomberie, CVC.
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2021-04-27 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2021-05-04 📅
L'heure: 12:00
Source: OJS 2021/S 079-199826 (2021-04-20)
Avis d'attribution de marché (2022-01-24) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: ville de Paris
Adresse postale: 7 avenue de la porte d'ivry
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“travaux de rénovation dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques du stade Pierre de Coubertin
2100090”
Brève description:
“travaux de rénovation dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques du stade Pierre de Coubertin- 82 avenue Georges Lafont- 75016 Paris_ Lot 1 :...”
Brève description
travaux de rénovation dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques du stade Pierre de Coubertin- 82 avenue Georges Lafont- 75016 Paris_ Lot 1 : Structure /Démolition / Curage / Vrd/Ascenseurs / charpente métallique _ Lot 4 Finition Intérieure _ Lot 5 : Electricité Plomberie CVC
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 993494.88 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Champ d'application du marché
Titre: structure /Démolition / Curage / vrd/ ascenseurs / charpente métallique
Description
Description du marché: structure /Démolition / Curage / vrd/ ascenseurs / charpente métallique
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Pertinence de l'offre technique
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom):
“Pertinence de la note de propositions et méthodes en matière d'économie circulaire”
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 50
Champ d'application du marché
Titre: finition intérieure
Description
Description du marché: finition intérieure/ Cloisons-Doublages-Plafonds suspendus/ Carrelage-Faience
Critères d'attribution
Critère de qualité (pondération): 50
Champ d'application du marché
Titre: electricité Plomberie CVC
Description
Description du marché:
“électricité courants forts-courants faibles/ Plomberie- sanitaires/ Chauffage- ventilation”
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 062-156259
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: structure /Démolition / Curage / Vrd/Ascenseurs / charpente métallique
Informations sur les non-lauréats
Autres raisons (interruption de la procédure)
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: finition intérieure
3️⃣
Numéro de contrat: 20212021T06207
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: électricité /Plomberie /Cvc
Date de conclusion du contrat: 2021-09-06 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: axone
Adresse postale: 123 rue de Petit Vaux
Commune postale: Epinay-sur-Orge
Code postal: 91360
Pays: France 🇫🇷
Région: Essonne🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 993494.88 💰
“le contrat est consultable en en faisant la demande à : Ville de Paris - direction des finances et des achats - sous-Direction des achats - service des...”
le contrat est consultable en en faisant la demande à : Ville de Paris - direction des finances et des achats - sous-Direction des achats - service des marchés -Equipe Sm4 - 7 avenue de la Porte d'ivry 75013 Paris (rappeler la référence du marché : 2100090)
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Paris
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“a compter de sa signature, la présente consultation peut faire l'objet d'un référé contractuel dans les conditions des articles L.551-13 et suivants du code...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
a compter de sa signature, la présente consultation peut faire l'objet d'un référé contractuel dans les conditions des articles L.551-13 et suivants du code de justice administrative ; le tribunal administratif peut en outre être saisi d'un recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, dans des conditions définies par le Conseil d'etat dans sa décision Département de Tarn-Et-Garonne du 4 avril 2014 (no358994)
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Paris
Source: OJS 2022/S 020-045808 (2022-01-24)