Travaux de réhabilitation du centre de la petite enfance Marie Marvingt — relance des lots 3 et 9. Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert, conformément aux dispositions du code de la commande publique. La présente consultation concerne uniquement les lots 3 et 9 qui sont relancés suite à un résultat infructueux pour le lot 3 et une déclaration sans suite pour le lot 9.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-06-22.
L'appel d'offres a été publié le 2021-05-18.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de réhabilitation du centre de la petite enfance Marie Marvingt — relance des lots 3 et 9
1900044”
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments scolaires📦
Brève description:
“Travaux de réhabilitation du centre de la petite enfance Marie Marvingt — relance des lots 3 et 9. Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure...”
Brève description
Travaux de réhabilitation du centre de la petite enfance Marie Marvingt — relance des lots 3 et 9. Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert, conformément aux dispositions du code de la commande publique. La présente consultation concerne uniquement les lots 3 et 9 qui sont relancés suite à un résultat infructueux pour le lot 3 et une déclaration sans suite pour le lot 9.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 950 000 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Étanchéité
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification📦
Lieu d'exécution: Hauts-de-Seine 🏙️
Description du marché:
“Étanchéité. Le marché est un marché de travaux, mono-attributaire, traité à prix forfaitaire. Le lot 3 prévoit une option:
— option nº 1: modification des...”
Description du marché
Étanchéité. Le marché est un marché de travaux, mono-attributaire, traité à prix forfaitaire. Le lot 3 prévoit une option:
— option nº 1: modification des sanitaires de la cour du rez-de-chaussée.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée de l'accord
Date de début: 2021-07-01 📅
Date de fin: 2022-08-30 📅
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“La ville pourra recourir au marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables, pour la réalisation des prestations similaires, en...”
Description des options
La ville pourra recourir au marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables, pour la réalisation des prestations similaires, en application de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique.
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“Le marché n'est pas un marché à tranche. Le présent marché prend effet à partir de sa notification jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement des travaux.”
Informations complémentaires
Le marché n'est pas un marché à tranche. Le présent marché prend effet à partir de sa notification jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement des travaux.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Revêtements de sols souples — carrelages — faïences
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de revêtements de sols📦
Description du marché:
“Revêtements de sols souples — carrelages — faïences. Le marché est un marché de travaux, mono-attributaire, traité à prix forfaitaire. Le lot 9 prévoit une...”
Description du marché
Revêtements de sols souples — carrelages — faïences. Le marché est un marché de travaux, mono-attributaire, traité à prix forfaitaire. Le lot 9 prévoit une option:
— option nº 1: modification des sanitaires de la cour du rez-de-chaussée.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Critères de sélection des candidatures: voir le règlement de la consultation. Pour rappel, les éléments demandés sont:
— lettre de candidature, sous la...”
Liste et brève description des conditions
Critères de sélection des candidatures: voir le règlement de la consultation. Pour rappel, les éléments demandés sont:
— lettre de candidature, sous la forme de la dernière version de l'imprimé DC1 et déclaration du candidat ou du membre du groupement sous la forme de la dernière version de l'imprimé Dc2 ou le Document unique de marché européen (DUME);
— pouvoirs des personnes habilitées à représenter l'entreprise;
— attestations d'assurance en cours de validité.
En cas de groupement, l'ensemble des documents et renseignements ci-dessus devra être fourni par toutes les entités composant le groupement.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— la déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisées au cours de ces...”
Liste et brève description des critères de sélection
— la déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisées au cours de ces trois dernières années;
— une copie du jugement en cas de redressement judiciaire.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— la déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune de ces trois dernières années;
—...”
Liste et brève description des critères de sélection
— la déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune de ces trois dernières années;
— présentation d'une liste des principales prestations, objet du marché, effectuées au cours de ces cinq dernières années, indiquant le montant, la date, le destinataire public ou privé;
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour l'exécution du marché;
— certificats de qualifications professionnelles éventuels établis par des organismes indépendants ou équivalents décrits dans le RC.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-06-22
17:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Conditions d'ouverture des offres: 2021-06-23
09:00 📅
“Le présent marché prend effet à partir de sa notification jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement des travaux. Le délai global d'exécution des...”
Le présent marché prend effet à partir de sa notification jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement des travaux. Le délai global d'exécution des travaux (y compris la période de préparation des travaux fixée à deux mois) est de seize mois à compter de la date indiquée dans les ordres de services des lots 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 prescrivant le commencement des travaux. À titre indicatif, ce dernier aura lieu dans la 2 quinzaine de mai 2021. Le délai d'exécution des travaux relatif aux lots du présent marché s'inscrit dans le délai global indiqué ci-dessus qui débutera avant que les lots 3 et 9 du présent marché soient notifiés.
La visite du site est facultative (cf. RC).
La GPD est exigée en cas versement avance et en remplacement retenue de garantie (cf. DCE).
Le budget de la ville financera les dépenses afférentes au marché. La ville pourrait percevoir des subventions pour le financement de la prestation. Le règlement, après constatation du service fait, est effectué par virement avec mandatement administratif dans le délai global de paiement en vigueur à compter de la présentation de la demande de paiement (cf. DCE).
Forme juridique: la forme juridique du groupement choisie pourra être le groupement d'entreprises solidaire ou conjoint (cf. RC pour plus de précisions).
Les critères de sélection des candidatures: adéquation des capacités professionnelles, techniques et financières (cf. RC).
Critères de jugement des offres:
1) valeur technique au regard du mémoire technique — 45 points:
a) sous-critère 1: «organisation des études et des travaux» — 35 points:
— organisation prévue pour la réalisation des études de synthèse et d'exécution (moyens humains et matériels affectés aux études, liste prévisionnelle de documents, planning d'études, gestion des interfaces avec les autres lots);
— dispositions prévues pour la réalisation des travaux: moyens humains (encadrement et main d'œuvre), moyens matériels, organisation des partenaires (cotraitants, sous-traitants et fournisseurs);
— qualité des produits et matériaux affectés à la réalisation des travaux (justifiée par la fourniture de fiches techniques), des modes opératoires, des détails de mise en œuvre et schémas de principe;
b) sous-critère 2: «respect de l'environnement et de la charte de chantier faibles nuisances» — 10 points:
— moyens humains et matériels affectés au respect de la propreté et de la sécurité du chantier;
— organisation relative à la maîtrise des nuisances de chantier et de la sécurité des abords;
2) prix forfaitaire — 40 points;
3) respect du calendrier prévisionnel d'exécution — 15 points:
— planning détaillé avec les durées et le délai total;
— cohérence du phasage des actions avec les moyens globaux utilisés et les délais de fabrication;
— gestion des interactions avec les autres lots.
Toute demande de renseignements se fera uniquement via la plate-forme Maximilien. Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sollicités en temps utile par les candidats seront communiqués, via à la plate-forme, à tous les candidats ayant retiré le DCE et qui se sont fait connaitre. La consultation est dématérialisée. Les offres seront uniquement déposées par voie électronique via Maximilien. Les modalités de remise des offres: cf. RC. Les offres déposées sur Maximilien n'auront pas à être signées électroniquement. Par la seule remise de son offre, le candidat confirme son intention de soumissionner à l'attribution du marché. S'il est désigné attributaire, il s'engage à signer l'ensemble des pièces contractuelles du marché et à les remettre sous format papier à la ville.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 boulevard de l'Hautil, BP 30322
Commune postale: Cergy-Pontoise
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
URL: http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“La procédure du référé précontractuel prévue à l'article L. 551-1 du CJA peut être mise en œuvre avant la signature du marché.
La procédure du référé...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
La procédure du référé précontractuel prévue à l'article L. 551-1 du CJA peut être mise en œuvre avant la signature du marché.
La procédure du référé contractuel prévue aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA ne peut être mise en œuvre que si l'avis ex ante volontaire prévu à l'article R. 2183-6 du CP n'a été publié au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus à l'article L. 551-15 du CJA à compter de cette publication.
Un recours contre le contrat signé peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti d'une demande de référé-suspension (article L. 521-1 du CJA).
Le recours de plein contentieux contre le contrat signé qui doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti d'une demande de référé-suspension (article L. 521-1 du CJA). Les actes détachables du contrat ne peuvent être contestés qu'à l'occasion de ce recours.
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 boulevard de l'Hautil, BP 30322
Commune postale: Cergy
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 130173400📞
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr📧
Fax: +33 130173459 📠
Source: OJS 2021/S 098-252392 (2021-05-18)
Avis d'attribution de marché (2021-08-12) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: gpso pour issy les moulineaux
Adresse postale: 62 Rue du Général Leclerc
Personne de contact: Valérie TEBAR
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“travaux de réhabilitation du Centre de la Petite Enfance Marie MARVINGT - relance des lots 3 et 9
1900044”
Brève description:
“travaux de réhabilitation du Centre de la Petite Enfance Marie MARVINGT, Relance des lots 3 et 9. Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure...”
Brève description
travaux de réhabilitation du Centre de la Petite Enfance Marie MARVINGT, Relance des lots 3 et 9. Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert, conformément aux dispositions du Code de la commande publique. La présente consultation concerne uniquement les lots 3 et 9 qui sont relancés suite à un résultat infructueux pour le lot 3 et une déclaration sans suite pour le lot 9
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 559983.31 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Champ d'application du marché
Titre: étanchéité
Description
Description du marché:
“étanchéité.Le marché est un marché de Travaux, monoattributaire, traité à prix forfaitaire.Le lot 3 prévoit une option :- option no1 : modification des...”
Description du marché
étanchéité.Le marché est un marché de Travaux, monoattributaire, traité à prix forfaitaire.Le lot 3 prévoit une option :- option no1 : modification des sanitaires de la cour du rez-de-chaussée
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 45
Critère de qualité (nom): Respect du calendrier prévisionnel d'exécution
Critère de qualité (pondération): 15
Prix (pondération): 40
Informations sur les options
Description des options:
“la ville pourra recourir au marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables, pour la réalisation des prestations similaires, en...”
Description des options
la ville pourra recourir au marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables, pour la réalisation des prestations similaires, en application de l'article R2122-7 du Code de la commande publique
Afficher plus Champ d'application du marché
Titre: revêtements de sols souples - carrelages - faïences
Description
Description du marché:
“revêtements de sols souples - carrelages - faïences.Le marché est un marché de Travaux, monoattributaire, traité à prix forfaitaire.Le lot 9 prévoit une...”
Description du marché
revêtements de sols souples - carrelages - faïences.Le marché est un marché de Travaux, monoattributaire, traité à prix forfaitaire.Le lot 9 prévoit une option :- option no1 : modification des sanitaires de la cour du rez-de-chaussée
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 098-252392
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: MA21016
Numéro d'identification du lot: 3
Titre:
“travaux de réhabilitation du Centre de la Petite Enfance Marie Marvingt, Relance des lots 3 et 9”
Date de conclusion du contrat: 2021-08-10 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: balas
Adresse postale: pa Rives de Seine 10/12, rue Pierre Nicolau
Commune postale: Saint-Ouen Cedex
Code postal: 93583
Pays: France 🇫🇷
Région: Seine-Saint-Denis 🏙️
URL: https://groupe-balas.com/🌏
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 433393.45 💰
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 9
Date de conclusion du contrat: 2021-08-06 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Nom et adresse du contractant
Nom: eliez sas
Adresse postale: 30 bis, rue du Bailly
Commune postale: La Plaine-Saint-Denis
Code postal: 93210
URL: https://www.eliez.fr/🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 126589.86 💰
“le lot 3 a été notifié le 10/08/2021 à la société BALAS pour un montant forfaitaire de 433 393.45 euro(s) HT pour l'offre de base et l'option 1.Le lot 9 a...”
le lot 3 a été notifié le 10/08/2021 à la société BALAS pour un montant forfaitaire de 433 393.45 euro(s) HT pour l'offre de base et l'option 1.Le lot 9 a été notifié le 06/08/2021 à la société ELIEZ pour un montant forfaitaire de 126 589.86euro(s) HT pour l'offre de base et l'option 1.Service auprès duquel le contrat peut être obtenu ou consulté, dans le respect des secrets protégés par la loi :Établissement public territorial Grand Paris Seine OuestDirection de la commande publiqueconsultation sur place ou sur rendez-vous de 8:30 à 12:00 / de 14:00 à 18:00.Adresse : 9, route de Vaugirard, 92190 MeudonE-Mail : commande.publique@seineouest.frtéléphone : +33 146295500
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4, boulevard de l'hautil - bP 30322
Commune postale: Cergy Pontoise
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“la procédure du référé contractuel prévue aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du cja ne peut être mise en oeuvre que si l'avis ex ante volontaire prévu à...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
la procédure du référé contractuel prévue aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du cja ne peut être mise en oeuvre que si l'avis ex ante volontaire prévu à l'article R. 2183-6 du CP n'a été publié au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus à l'article L. 551-15 du cja à compter de cette publication. Un recours contre le contrat signé peut être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti d'une demande de référé suspension (article L. 521-1 du cja). Le recours de plein contentieux contre le contrat signé qui doit être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti d'une demande de référé suspension (article L. 521-1 du cja). Les actes détachables du contrat ne peuvent être contestés qu'à l'occasion de ce recours
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: greffe du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 Boulevard de l'hautil - bP 30322
Source: OJS 2021/S 158-417386 (2021-08-12)