travaux d'entretien, aménagement et travaux divers dans les bâtiments communaux et les Résidences pour Personnes Agées (R.P.A.)

Mairie d'Alfortville

il s'agit des travaux courant de bâtiments, hors opérations d'envergure, tout corps d'etat confondu selon l'allotissement opéré

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-11-09. L'appel d'offres a été publié le 2021-10-08.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2021-10-08 Avis de marché
Avis de marché (2021-10-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 21-TRAVAUXENTRETIEN
Brève description:
il s'agit des travaux courant de bâtiments, hors opérations d'envergure, tout corps d'etat confondu selon l'allotissement opéré
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Travaux de maçonnerie 📦
Travaux de plomberie 📦
Peintures 📦
Électricité 📦
Mise en place de plafonds suspendus 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de construction 📦
Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation 📦
Travaux d'installation de stores 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Val-de-Marne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: mairie d'alfortville
Adresse postale: place François MITTERRAND
Code postal: 94142
Commune postale: Alfortville Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.alfortville.fr 🌏
Courrier électronique: marches@mairie-alfortville.fr 📧
Téléphone: +33 178682248 📞
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/index.php?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=798049&orgAcronyme=d5e 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-10-08 📅
Date limite de soumission: 2021-11-09 📅
Date de publication: 2021-10-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 199-518022
Numéro JO-S: 199
Informations complémentaires
les prestations seront financées sur le budget communal de fonctionnement (ressources propres) et d'investissement de la ville ou du centre communal d'actions sociales. Chaque accord-cadre sera traité à prix unitaires et révisables (R 2112-13 et R 2112-14 du code de la commande publique) Une avance de 5% pourra être versée si les conditions réglementaires sont réunies (articles R2191-3 à R2191-14 du code de la commande publique). Aucune garantie financière n'est exigée.Les prestations, objets des présents accords cadres, seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de comptabilité publique. Des acomptes pourront être versés dans un délai maximum de 30 jours par virement administratif selon les règles de la comptabilité publique. En cas de retard de paiement, le titulaire aura droit au paiement d'intérêts moratoires au taux légal (taux pratiqué par la Banque centrale européenne), majoré de huit points.Le titulaire pourra céder ou nantir en partieou en totalité les créances résultant de l'accord cadre.la signature électronique est fortement recommandée mais pas obligatoire. En cas d'attribution et sans signature électronique, le(s) candidat(s) retenu(s) devra(ont) faire parvenir l'acte d'engagement revêtu de la signature originale de la personne autorisée à engager la société
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 10 000 000 EUR 💰
Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 12
Informations sur les lots: néant
Intitulé du lot: travaux divers d'étanchéité et couverture
Numéro du lot: 1
Brève description: étanchéité / couverture
Durée de l'accord: 48 mois
Description des renouvellements:
le marché est conclu pour une période initiale de deux (2) ans à compter de sa date de notification. Il peut être reconduit tacitement une fois pour une période de deux (2) ans, sans que sa durée totale ne puisse excéder quatre (4) ans. En cas de non reconduction, le pouvoir adjudicateur communique cette décision par écrit au moins trois (3) mois avant la date de reconduction
Afficher plus
Intitulé du lot: travaux divers d'electricité
Numéro du lot: 2
Brève description: électricité
Intitulé du lot: travaux divers de maçonnerie et carrelage, installation réparation de clotûre et portails
Numéro du lot: 3
Brève description: maçonnerie - carrelage - clôture - portail
Intitulé du lot: travaux divers de Plomberie et Chauffage
Numéro du lot: 4
Brève description: plomberie- chauffage
Intitulé du lot: travaux divers de peinture et pose de revêtements de sols
Numéro du lot: 5
Brève description: peinture/ revêtement des sols
Intitulé du lot: travaux divers de pose de vitrerie et miroiterie
Numéro du lot: 6
Brève description: vitrerie - miroiterie
Intitulé du lot: travaux de pose de faux plafonds
Numéro du lot: 7
Brève description: faux plafonds
Intitulé du lot: travaux de réparation et remplacement de menuiseries amluminium
Numéro du lot: 8
Brève description: menuiserie aluminium
Intitulé du lot: travaux divers de Menuiserie bois
Numéro du lot: 9
Brève description: menuiserie bois
Intitulé du lot: travaux divers de Serrurerie et Métallerie
Numéro du lot: 10
Brève description: serrurerie Métallerie
Intitulé du lot: travaux divers de Ventilation et aération
Numéro du lot: 11
Brève description: ventilation Aération
Intitulé du lot: travaux de réparation et pose de Stores et Fermetures
Numéro du lot: 12
Brève description: store et fermeture
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: alfortville

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
- Une lettre de candidature datée et signée, en précisant le nom et l'adresse du candidat ou des membres du groupement ainsi que l'habilitation éventuelle du mandataire par ses co-traitants (Dc1 à produire en un seul exemplaire si le candidat est un groupement d'opérateurs économiques) ;- une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article R2143.1 du code de la commande publique, dûment datée et signée par le candidat pour justifier qu'il n'a pas fait l'objet d'interdiction de soumissionner aux marchés publics;- si la situation du candidat le justifie, la copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire et du ou des jugements prévoyant la mise en place d'un plan de redressement de l'entreprise,- les renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail ; - une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas convenant à l'égalité professionnelle avec les femmes et les hommes.Si la situation du candidat le justifie, la copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire et du ou des jugements prévoyant la mise en place d'un plan de redressement de l'entreprise
Afficher plus
Situation économique et financière:
une déclaration concernant le chiffre d'affaires global objet du marché, réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-11-09 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.maximilien.fr 🌏
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/index.php?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=798049&orgAcronyme=d5e 🌏
Adresse postale: 1,place François Mitterrand (par la voie postale) 7, place Salvador Allende (dépôt contre récépissé)
Commune postale: Alfortville
Code postal: 94140
Point de contact: Service des marchés Publics
Pays: Val-de-Marne 🏙️
Adresse Internet: https://marches.maximilien.fr 🌏
: http://marches.maximilien.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle Case postale 8630
Commune postale: Melun
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630 📞
Fax: +33 160566610 📠
Adresse Internet: http://www.ta-melun.juradm.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: mairie d'alfortville Service marchés publics
Adresse postale: 7 place Salvador Allende
Commune postale: Alfortville
Code postal: 94140
Téléphone: +33 178682248 📞
Courrier électronique: marches@mairie-alfortville.fr 📧
Source: OJS 2021/S 199-518022 (2021-10-08)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Val-de-Marne
Produits/services:
Produits pétroliers, combustibles,... Électricité, chauffage, énergie solaire... Électricité Matériaux et structures de construction;... Produits structurels Menuiserie pour la construction Fenêtres, portes et articles connexes Portails Peintures, vernis et mastics Peintures