Objet Champ d'application du marché
Titre:
“travaux d'entretien, aménagement et travaux divers dans les bâtiments communaux et les Résidences pour Personnes Agées (R.P.A.)
21-TRAVAUXENTRETIEN”
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“il s'agit des travaux courant de bâtiments, hors opérations d'envergure, tout corps d'etat confondu selon l'allotissement opéré”
Valeur estimée hors TVA: EUR 10 000 000 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 12
Champ d'application du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: néant
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: travaux divers d'étanchéité et couverture
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification📦
Lieu d'exécution: Val-de-Marne🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: alfortville
Description du marché: étanchéité / couverture
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 48
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅ Description
Description des renouvellements:
“le marché est conclu pour une période initiale de deux (2) ans à compter de sa date de notification. Il peut être reconduit tacitement une fois pour une...”
Description des renouvellements
le marché est conclu pour une période initiale de deux (2) ans à compter de sa date de notification. Il peut être reconduit tacitement une fois pour une période de deux (2) ans, sans que sa durée totale ne puisse excéder quatre (4) ans. En cas de non reconduction, le pouvoir adjudicateur communique cette décision par écrit au moins trois (3) mois avant la date de reconduction
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: travaux divers d'electricité
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations électriques📦
Description du marché: électricité
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“travaux divers de maçonnerie et carrelage, installation réparation de clotûre et portails” Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de maçonnerie📦
Produits/services supplémentaires: Carrelages📦
Produits/services supplémentaires: Portails📦
Description du marché: maçonnerie - carrelage - clôture - portail
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: travaux divers de peinture et pose de revêtements de sols
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Peintures📦
Description du marché: peinture/ revêtement des sols
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: travaux divers de pose de vitrerie et miroiterie
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Électricité📦
Description du marché: vitrerie - miroiterie
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: travaux de pose de faux plafonds
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Mise en place de plafonds suspendus📦
Description du marché: faux plafonds
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: travaux de réparation et remplacement de menuiseries amluminium
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Description du marché: menuiserie aluminium
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: travaux divers de Menuiserie bois
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Description du marché: menuiserie bois
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: travaux divers de Serrurerie et Métallerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction📦
Description du marché: serrurerie Métallerie
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: travaux divers de Ventilation et aération
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation📦
Description du marché: ventilation Aération
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: travaux de réparation et pose de Stores et Fermetures
Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de stores📦
Description du marché: store et fermeture
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Une lettre de candidature datée et signée, en précisant le nom et l'adresse du candidat ou des membres du groupement ainsi que l'habilitation éventuelle...”
Liste et brève description des conditions
- Une lettre de candidature datée et signée, en précisant le nom et l'adresse du candidat ou des membres du groupement ainsi que l'habilitation éventuelle du mandataire par ses co-traitants (Dc1 à produire en un seul exemplaire si le candidat est un groupement d'opérateurs économiques) ;- une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article R2143.1 du code de la commande publique, dûment datée et signée par le candidat pour justifier qu'il n'a pas fait l'objet d'interdiction de soumissionner aux marchés publics;- si la situation du candidat le justifie, la copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire et du ou des jugements prévoyant la mise en place d'un plan de redressement de l'entreprise,- les renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail ; - une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas convenant à l'égalité professionnelle avec les femmes et les hommes.Si la situation du candidat le justifie, la copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire et du ou des jugements prévoyant la mise en place d'un plan de redressement de l'entreprise
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“une déclaration concernant le chiffre d'affaires global objet du marché, réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles” Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-11-09
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2021-11-09
14:00 📅
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“les prestations seront financées sur le budget communal de fonctionnement (ressources propres) et d'investissement de la ville ou du centre communal...”
les prestations seront financées sur le budget communal de fonctionnement (ressources propres) et d'investissement de la ville ou du centre communal d'actions sociales. Chaque accord-cadre sera traité à prix unitaires et révisables (R 2112-13 et R 2112-14 du code de la commande publique) Une avance de 5% pourra être versée si les conditions réglementaires sont réunies (articles R2191-3 à R2191-14 du code de la commande publique). Aucune garantie financière n'est exigée.Les prestations, objets des présents accords cadres, seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de comptabilité publique. Des acomptes pourront être versés dans un délai maximum de 30 jours par virement administratif selon les règles de la comptabilité publique. En cas de retard de paiement, le titulaire aura droit au paiement d'intérêts moratoires au taux légal (taux pratiqué par la Banque centrale européenne), majoré de huit points.Le titulaire pourra céder ou nantir en partieou en totalité les créances résultant de l'accord cadre.la signature électronique est fortement recommandée mais pas obligatoire. En cas d'attribution et sans signature électronique, le(s) candidat(s) retenu(s) devra(ont) faire parvenir l'acte d'engagement revêtu de la signature originale de la personne autorisée à engager la société
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle Case postale 8630
Commune postale: Melun
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630📞
Fax: +33 160566610 📠
URL: http://www.ta-melun.juradm.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: mairie d'alfortville Service marchés publics
Adresse postale: 7 place Salvador Allende
Commune postale: Alfortville
Code postal: 94140
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 178682248📞
Courrier électronique: marches@mairie-alfortville.fr📧
Source: OJS 2021/S 199-518022 (2021-10-08)