Travaux d'aménagement de diverses voies — deuxième procédure

Mairie du Tampon

Réalisation de travaux nécessaires aux aménagements et aux réfections de chaussées sur diverses voies de la commune du Tampon. Cette consultation est consécutive à une première procédure déclarée sans suite pour motif d'intérêt général lié à la nécessité de redéfinir les besoins.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-08-26. L'appel d'offres a été publié le 2021-07-20.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Mairie du Tampon

Qu'est-ce que c'est ?

• Matériaux enrobés › Enrobés routiers
• Travaux de construction d'autoroutes, de routes › Travaux routiers

Où ?

• RUP FR — Régions Ultrapériphériques Françaises › La Réunion

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-07-20	Avis de marché
2022-12-22	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-07-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Numéro de référence: 2021/Tx/0035
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux routiers 📦
Enrobés routiers 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: La Réunion 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Mairie du Tampon
Adresse postale: 256 rue Hubert Delisle
Code postal: 97430
Commune postale: Le Tampon
Contact
Adresse Internet: https://agysoft.marches-publics.info 🌏
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
URL des documents: https://agysoft.marches-publics.info 🌏
URL pour la participation: https://agysoft.marches-publics.info 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-07-20 📅
Date limite de soumission: 2021-08-26 📅
Date de publication: 2021-07-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 141-371860
Numéro JO-S: 141
Informations complémentaires

Le délai d'exécution ne devra pas excéder 60 jours calendaires, hors congés légaux/BTP et y compris la période de préparation de 30 jours calendaires.

Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: Le candidat peut soumissionner à plusieurs lots.
Intitulé du lot: Réaménagement du réseau d'eaux pluviales sur le chemin Antony Payet
Numéro du lot: 1
Brève description: Travaux préparatoires, voirie et trottoirs, réseau d'eaux pluviales.
Durée de l'accord: 60 jours
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution ne devra pas excéder 60 jours calendaires, hors congés légaux/BTP et y compris la période de préparation de 30 jours calendaires.

Intitulé du lot: Réfection de chaussée en enrobé sur l'avenue de l'Europe et portion de la rue de France
Numéro du lot: 2
Brève description:

Fourniture et mise en œuvre d'enrobés, réalisation de ralentisseurs et mise en œuvre de signalisation horizontale.

Durée de l'accord: 75 jours
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution ne devra pas excéder 75 jours calendaires, hors congés légaux/BTP et y compris la période de préparation de quinze jours calendaires.

Intitulé du lot: Travaux d'aménagement des trottoirs et réseaux des rues Jules Bertaut et Fidelio Robert
Numéro du lot: 3
Brève description: Travaux préparatoires, voiries et trottoirs, maçonneries, réseaux humides.
Durée de l'accord: 330 jours
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution ne devra pas excéder 330 jours calendaires, hors congés légaux/BTP et y compris la période de préparation de 60 jours calendaires.

Intitulé du lot: Réfection de chaussée en enrobé sur les rues Jules Bertaut et Fidelio Robert
Numéro du lot: 4
Durée de l'accord: 67 jours
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution ne devra pas excéder 67 jours calendaires, hors congés payés et y compris la période de préparation de sept jours calendaires.

Intitulé du lot: Travaux d'aménagement des trottoirs et réseaux du boulevard Michel Debré
Numéro du lot: 5
Brève description: Travaux préparatoires, voirie et trottoirs, maçonneries, réseaux humides.
Durée de l'accord: 180 jours
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution ne devra pas excéder 180 jours calendaires, hors congés légaux/BTP et y compris la période de préparation de 60 jours calendaires.

Intitulé du lot: Réfection de chaussée en enrobé sur le boulevard Michel Debré
Numéro du lot: 6
Durée de l'accord: 37 jours
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution ne devra pas excéder 37 jours calendaires, hors congés légaux/BTP et y compris la période de préparation de sept jours calendaires.

Intitulé du lot: Travaux d'aménagement des trottoirs et réseaux de la rue Mickael Gorbatchev
Numéro du lot: 7
Durée de l'accord: 120 jours
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution ne devra pas excéder 120 jours calendaires, hors congés légaux/BTP et y compris la période de préparation de 30 jours calendaires.

Intitulé du lot: Réfection de chaussée en enrobé sur la rue Mickael Gorbatchev
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Travaux d'aménagement des trottoirs et réseaux du chemin du Petit Tampon en partie haute
Numéro du lot: 9
Brève description: Travaux préparatoires, voirie et trottoirs, maçonneries et réseaux.
Durée de l'accord: 270 jours
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution ne devra pas excéder 270 jours calendaires, hors congés légaux/BTP et y compris la période de préparation de 60 jours calendaires.

Intitulé du lot: Réfection de chaussée en enrobé sur le chemin du Petit Tampon en partie haute
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Travaux d'aménagement des trottoirs et réseaux de la rue Saint-Vincent-de-Paul
Numéro du lot: 11
Durée de l'accord: 210 jours
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution ne devra pas excéder 210 jours calendaires, hors congés légaux/BTP et y compris la période de préparation de 60 jours calendaires.

Intitulé du lot: Réfection de chaussée en enrobé sur la rue Saint-Vincent-de-Paul
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Travaux d'aménagement des trottoirs et réseaux de la rue Jules Ferry
Numéro du lot: 13
Durée de l'accord: 90 jours
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution ne devra pas excéder 90 jours calendaires, hors congés légaux/BTP et y compris la période de préparation de 30 jours calendaires.

Intitulé du lot: Réfection de chaussée en enrobé sur la rue Jules Ferry
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Travaux d'aménagement des trottoirs et réseaux du chemin du Petit Tampon en partie basse et annexes
Numéro du lot: 15
Brève description: Travaux préparatoires voirie et trottoirs, maçonneries et réseaux.
Durée de l'accord: 360 jours
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution ne devra pas excéder 360 jours calendaires, hors congés légaux/BTP et y compris la période de préparation de 60 jours calendaires.

Intitulé du lot: Réfection de chaussée en enrobé sur le chemin du Petit Tampon en partie basse et annexes
Numéro du lot: 16
Brève description:

Fourniture et mise en œuvre d'enrobés,réalisation de ralentisseurs et mise en œuvre de signalisation horizontale.

Informations complémentaires:

Le délai d'exécution ne devra pas excéder 67 jours calendaires, hors congés légaux/BTP et y compris la période de préparation de sept jours calendaires.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Commune du Tampon, 97430 — Le Tampon.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— formulaire DC1, lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);

— formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles. Les entreprises récentes signaleront l'impossibilité de produire ces derniers en indiquant la date de création dans le cadre à la place du ou des chiffres d'affaires concernés, fourniront un extrait K'Bis ou la déclaration auprès du centre de formalités des entreprises et justifieront de leur capacité financière et professionnelle par tout moyen (titres, expérience professionnelle du dirigeant et du personnel…).

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;

— liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin);

— liste des principaux travaux effectués indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Les candidats peuvent proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai maximal fixé par l'acheteur. Le contrat prévoit le versement d'une avance, sans obligation de constituer une garantie financière pour en bénéficier. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Le marché prévoit à la charge du titulaire une retenue de garantie égale à 5 % du montant du marché (voir CCAP). Les prix sont révisables. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. Les prestations seront financées sur Fonds communaux.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 15:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-08-26 📅
Heure d'ouverture des offres: 15:30

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21974022200019
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://agysoft.marches-publics.info 🌏
URL des documents: https://agysoft.marches-publics.info 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://agysoft.marches-publics.info — Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de réception. Le pli sera considéré «hors délai» si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues et qu'aucune copie de sauvegarde n'a été transmise dans les délais. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier. La transmission des plis sur un support physique électronique n'est pas autorisée. Il est interdit de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements. Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire. Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés dans le règlement de la consultation et sont rappelés lors du dépôt du pli sur le profil d'acheteur. L'acheteur impose l'utilisation d'une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié. L'acheteur préconise l'utilisation d'une signature électronique au format Pades. Les critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon
Commune postale: Saint-Denis-de-la-Réunion
Code postal: 97488
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 262924360 📞
Courrier électronique: greffe.ta-saint-denis@juradm.fr 📧
Fax: +33 262924362 📠
Source: OJS 2021/S 141-371860 (2021-07-20)

Avis d'attribution de marché (2022-12-22)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

réalisation de travaux nécessaires aux aménagements et aux réfections de chaussées sur diverses voies de la commune du Tampon.Cette consultation est consécutive à une première procédure déclarée sans suite pour motif d'intérêt général lié à la nécessité de redéfinir les besoins

Valeur totale du marché: 5 040 406 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: mairie du Tampon
Adresse postale: 256 Rue Hubert Delisle, Cs 32117
Code postal: 97831
Commune postale: Le Tampon Cedex

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-12-22 📅
Date de publication: 2022-12-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 249-727737
Se réfère à l'avis: 2021/S 141-371860
Numéro JO-S: 249
Informations complémentaires

le délai d'exécution ne devra pas excéder 60 jours calendaires, hors congés légaux / Btp et y compris la période de préparation de 30 jours calendaires

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: réaménagement du réseau d'eaux pluviales sur le chemin Antony Payet
Brève description: travaux préparatoires, voirie et trottoirs, réseau d'eaux pluviales
Informations complémentaires:

le délai d'exécution ne devra pas excéder 60 jours calendaires, hors congés légaux / Btp et y compris la période de préparation de 30 jours calendaires

Intitulé du lot: réfection de chaussée en enrobé sur l'avenue de l'europe et portion de la rue de France
Brève description:

fourniture et mise en oeuvre d'enrobés, réalisation de ralentisseurs et mise en oeuvre de signalisation horizontale

Informations complémentaires:

le délai d'exécution ne devra pas excéder 75 jours calendaires, hors congés légaux / Btp et y compris la période de préparation de 15 jours calendaires

Intitulé du lot: travaux d'aménagement des trottoirs et réseaux des rues Jules Bertaut et Fidelio Robert
Brève description: travaux préparatoires, voiries et trottoirs, maçonneries, réseaux humides
Informations complémentaires:

le délai d'exécution ne devra pas excéder 330 jours calendaires, hors congés légaux / Btp et y compris la période de préparation de 60 jours calendaires

Intitulé du lot: réfection de chaussée en enrobé sur les rues Jules Bertaut et Fidelio Robert
Brève description:

fourniture et mise en oeuvre d'enrobés,réalisation de ralentisseurs et mise en oeuvre de signalisation horizontale

Informations complémentaires:

le délai d'exécution ne devra pas excéder 67 jours calendaires, hors congés payés et y compris la période de préparation de 7 jours calendaires

Intitulé du lot: travaux d'aménagement des trottoirs et réseaux du Boulevard Michel Debré
Brève description: travaux préparatoires, voirie et trottoirs, maçonneries, réseaux humides
Informations complémentaires:

le délai d'exécution ne devra pas excéder 180 jours calendaires, hors congés légaux / Btp et y compris la période de préparation de 60 jours calendaires

Intitulé du lot: réfection de chaussée en enrobé sur le Boulevard Michel Debré
Informations complémentaires:

le délai d'exécution ne devra pas excéder 37 jours calendaires, hors congés légaux / Btp et y compris la période de préparation de 7 jours calendaires

Intitulé du lot: travaux d'aménagement des trottoirs et réseaux de la rue Mickael Gorbatchev
Informations complémentaires:

le délai d'exécution ne devra pas excéder 120 jours calendaires, hors congés légaux / Btp et y compris la période de préparation de 30 jours calendaires

Intitulé du lot: réfection de chaussée en enrobé sur la rue Mickael Gorbatchev
travaux d'aménagement des trottoirs et réseaux du chemin du Petit Tampon en partie haute
Brève description: travaux préparatoires, voirie et trottoirs, maçonneries et réseaux
Informations complémentaires:

le délai d'exécution ne devra pas excéder 270 jours calendaires, hors congés légaux / Btp et y compris la période de préparation de 60 jours calendaires

Intitulé du lot: réfection de chaussée en enrobé sur le chemin du Petit Tampon en partie haute
travaux d'aménagement des trottoirs et réseaux de la rue Saint Vincent de Paul
Informations complémentaires:

le délai d'exécution ne devra pas excéder 210 jours calendaires, hors congés légaux / Btp et y compris la période de préparation de 60 jours calendaires

Intitulé du lot: réfection de chaussée en enrobé sur la rue Saint Vincent de Paul
travaux d'aménagement des trottoirs et réseaux de la rue Jules Ferry
Informations complémentaires:

le délai d'exécution ne devra pas excéder 90 jours calendaires, hors congés légaux / Btp et y compris la période de préparation de 30 jours calendaires

Intitulé du lot: réfection de chaussée en enrobé sur la rue Jules Ferry
travaux d'aménagement des trottoirs et réseaux du chemin du Petit Tampon en partie basse et annexes
Brève description: travaux préparatoires voirie et trottoirs, maçonneries et réseaux
Informations complémentaires:

le délai d'exécution ne devra pas excéder 360 jours calendaires, hors congés légaux / Btp et y copris la période de préparation de 60 jours calendaires

Intitulé du lot: réfection de chaussée en enrobé sur le chemin du Petit Tampon en partie basse et annexes
Informations complémentaires:

le délai d'exécution ne devra pas excéder 67 jours calendaires, hors congés légaux / Btp et y compris la période de préparation de 7 jours calendaires

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: commune du Tampon 97430 Le Tampon

Procédure
Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Critère de coût (pondération): 1

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-09-20 📅
Nom: sarl Tpth
Adresse postale: 12 Rue Dachery
Commune postale: Le Tampon
Code postal: 97430
Pays: France 🇫🇷
La Réunion 🏙️
Valeur totale du marché: 66 673 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-10-18 📅
Nom: sbtpc Sogea Reunion
Adresse postale: 28 Rue Jules Vesnes
Commune postale: Le Port
Code postal: 97420
Valeur totale du marché: 407 073 EUR 💰
Nom: naotera Btpt
Adresse postale: 50 lotissement les feuillantines
Commune postale: Saint-André
Code postal: 97440
Valeur totale du marché: 1 425 017 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-12-16 📅
Nom: sa Gtoi
Adresse postale: zic no2
Valeur totale du marché: 304 907 EUR 💰
852 776 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-11-29 📅
Valeur totale du marché: 230 783 EUR 💰
Nom: sarl Betcr
Adresse postale: 85 Rue du Général de Gaulle
Commune postale: Saint-Gilles-les-Bains
Code postal: 97434
Valeur totale du marché: 387 673 EUR 💰
Nom: a3tn
Adresse postale: 20d rue de l'étang
Commune postale: Saint-Louis
Code postal: 97450
Valeur totale du marché: 58 715 EUR 💰
791 236 EUR 💰
142 343 EUR 💰
275 724 EUR 💰
97 486 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
4
6
7

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Saint-Denis
Adresse postale: 27, rue Félix Guyon
Source: OJS 2022/S 249-727737 (2022-12-22)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux routiers (>20)