RN 184 extérieure du PR 12+000 au PR 10+000 — travaux de reprise de chaussée

MEEDDM

Travaux de reprise de la chaussée de la RN 184 extérieure du PR 12+000 au PR 10+000 (dans le Val d'Oise — 95).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-04-13. L'appel d'offres a été publié le 2021-03-08.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Agilis
• Eiffage Route IDF Centre-ouest

Qui ?

• MEEDDM

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de revêtement divers › Travaux de revêtement de routes

Où ?

• Ile-de-France › Val-de-Marne
• Ile-de-France › Val-d’Oise

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-03-08	Avis de marché
2021-06-02	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-03-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de revêtement de routes
Numéro de référence: 21-DiRIF-AOO-RN184-EXT
Brève description:

Travaux de reprise de la chaussée de la RN 184 extérieure du PR 12+000 au PR 10+000 (dans le Val d'Oise — 95).

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de revêtement de routes 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de revêtement de routes 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Val-d’Oise 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: Meeddm
Adresse postale: 15-17 rue Olof Palme
Code postal: 94046
Commune postale: Créteil Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.developpement-durable.gouv.fr 🌏
Courrier électronique: jean-noel.ivry@developpement-durable.gouv.fr 📧
Téléphone: +33 139074163 📞
URL des documents: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=719574&orgAcronyme=d4t 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-03-08 📅
Date limite de soumission: 2021-04-13 📅
Date de publication: 2021-03-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 050-122230
Numéro JO-S: 50
Informations complémentaires

Une visite du site des travaux est possible. Le candidat souhaitant effectuer une visite devra prendre rendez-vous, une semaine avant la date de rendez-vous souhaitée, auprès de M. Ivry Jean-Noël au +33 139074163 ou au +33 650379505.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux de reprise de la chaussée de la RN 184 extérieure du PR 12+000 au PR 10+000 (dans le Val d'Oise — 95). Les travaux comprennent essentiellement:

— la réalisation du rabotage, y compris rabotage profond;

— la réalisation d'une couche roulement, avec la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un BBSG 0/10 de classe 3 au bitume modifié sur 6 cm avec 20 % d'agrégats d'enrobés;

— la reprise des couches de liaison et d'assise, avec la fourniture, le transport et la mise en œuvre de grave bitume 0/14 de classe 3 sur 20 cm d'épaisseur avec un minimum de 40 % d'agrégats d'enrobés;

— les purges et substitutions nécessaires du support;

— l'exécution de couches d'accrochage;

— les découpes et enlèvements des extrémités de couches répandues au droit des arrêts de chantier (fin de journée);

— la reprise du marquage après la réalisation de la couche de roulement, en peinture rétro-réfléchissante, antiglisse, de type VNTP, avec une visibilité minimum de jour Q2, une visibilité de nuit minimum de R3, une adhérence minimale S3 et une durée de vie P5 (de nuit);

— la remise en état des ITPC de basculements, de nuit, avec reprise de l'enrobé et de l'assainissement au niveau de ces ITPC;

— le rétablissement des boucles Sirius à la suite des travaux (réalisation des boucles, raccordement et vérifications…);

— l'exploitation sous chantier et les mesures d'exploitation: la dépose et la repose des ITPC lors des travaux, le balisage permanent de la zone de travaux, la signalisation temporaire du chantier, la fourniture des éléments et équipements nécessaires à l'astreinte.

Durée de l'accord: 15 mois
Informations complémentaires:

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Communes de Méry-sur-Oise, Frépillon et Villiers-Adam dans le département du Val d'Oise (95).

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— le formulaire DC1 dûment complété et signé. En cas de groupement le DC1 est signé par tous les cotraitants;

— le pouvoir du signataire pour engager l'entreprise (établi par tout moyen, notamment un extrait Kbis et/ou des délégations internes à l'entreprise);

— le formulaire DC1 est disponible avec sa notice d'utilisation sur le site: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires

Situation économique et financière:

— le/les formulaire(s) DC2 dûment complétés, et notamment le chiffre d'affaires sur les trois dernières années disponibles. En cas de groupement il est fourni un DC2 par cotraitant. Les annexes demandées au DC2 sont fournies, le cas échéant;

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;

— le formulaire DC2 est disponible avec sa notice d'utilisation sur le site: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires

Capacité technique et professionnelle:

— les références pour des prestations de nature similaire sur les cinq derniers exercices appuyées de certificats de capacité;

— une présentation des moyens humains et matériels du candidat.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Conformément aux articles L. 2112-2 du code de la commande publique et 11 du CCAP, le marché comporte une clause d'insertion sociale d'un volume horaire de 100 heures.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-04-13 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL des documents: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Présentation des candidatures et des offres: les candidats sont invités, pour constituer leur candidature et offre, à prendre connaissance du règlement de la consultation téléchargeable sur le profil acheteur. Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur la Plate-forme des achats de l'état (PLACE) à l'adresse suivante http://www.marches-publics.gouv.fr — sous la référence: 21-dirif-aoo-rn184-ext. Les candidats sont invités à se reporter au règlement de la consultation de la présente consultation pour connaître en détail les modalités de remise des offres, par voie électronique sur le profil acheteur à l'adresse: http://www.marches-publics.gouv.fr

Les offres, mêmes volumineuses, doivent parvenir complètes dans les délais fixés par l'acheteur public. L'opérateur économique est responsable de l'envoi de son pli électronique dans les délais fixés.

Modalités de financement et de paiement: origine du financement: budget de l'état. Les prix sont révisables en application des modalités fixées dans le Cahier de clauses administratives particulières (CCAP). Le règlement des comptes se fera sous la forme d'acomptes mensuels en application des modalités fixées dans le CCAP. Une avance de 10 % sera accordée au titulaire en application des modalités fixées dans le CCAP. Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (Petite et moyenne entreprise), le taux de l'avance est porté à 20 %. Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements. Si le titulaire du marché est une PME (Petite et moyenne entreprise), le taux de la retenue de garantie est limité à 3 %. Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie. Cette garantie à première demande est constituée pour le montant total du marché. En cas d'avenants, elle doit être complétée.

Délai global de paiement: 30 jours en cas de dépassement du délai de paiement, le taux d'intérêt moratoire applicable sera égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de 8 points + une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 EUR.

Délai d'exécution du marché: période de préparation: deux mois à compter de l'Ordre de service (OS) prescrivant de la commencer délai d'exécution des travaux: quatre semaines à compter de l'OS prescrivant de le commencer les travaux de la section sont programmés du 2 au 27.8.2021.

Délai d'exécution du marché: douze mois à compter de la date de démarrage de la période de préparation.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 4
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Fax: +33 144594446 📠
Adresse Internet: http://Paris.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Paris
Source: OJS 2021/S 050-122230 (2021-03-08)

Avis d'attribution de marché (2021-06-02)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux de reprise de la chaussée de la RN184 extérieure du PR 12+000 au PR 10+000 (dans le Val-d'Oise — 95).

Valeur totale du marché: 959 764 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Meeddm

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-06-02 📅
Date de publication: 2021-06-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 108-283750
Se réfère à l'avis: 2021/S 050-122230
Numéro JO-S: 108

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux de reprise de la chaussée de la RN184 extérieure du PR 12+000 au PR 10+000 (dans le Val d'Oise — 95). Les travaux comprennent essentiellement:

— la reprise du marquage après la réalisation de la couche de roulement, en peinture rétro-réfléchissante, antiglisse, de type VNTP, avec une visibilité minimale de jour Q2, une visibilité de nuit minimale de R3, une adhérence minimale S3 et une durée de vie P5 (de nuit);

— le rétablissement des boucles Sirius à la suite des travaux (réalisation des boucles, raccordement et vérifications, ...);

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Communes de Méry-sur-Oise, Frépillon et Villiers-Adam dans le département du Val-d'Oise (95).

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-06-01 📅
Nom: Eiffage route IDF Centre-Ouest
Adresse postale: 2 rue Hélène Boucher
Commune postale: Neuilly-sur-Marne
Code postal: 93330
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 134388800 📞
Pays: Seine-Saint-Denis 🏙️
Adresse Internet: http://Eiffage.com 🌏
Nom: Agilis
Adresse postale: 245 allée du Sirocco — ZA La Cigalière IV
Commune postale: Le Thor
Code postal: 84250
Téléphone: +33 130119510 📞
Pays: Vaucluse 🏙️
Adresse Internet: http://Agilis.net 🌏
Valeur totale du marché: 959 764 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4

Informations complémentaires
Organe de révision
Commune postale: Paris Cedex 04
Source: OJS 2021/S 108-283750 (2021-06-02)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de revêtement divers (>20)

Travaux de revêtement de routes (17)