Objet Champ d'application du marché
Titre:
“RN 184 extérieure du PR 12+000 au PR 10+000 — travaux de reprise de chaussée
21-DiRIF-AOO-RN184-EXT”
Produits/services: Travaux de revêtement de routes📦
Brève description:
“Travaux de reprise de la chaussée de la RN 184 extérieure du PR 12+000 au PR 10+000 (dans le Val d'Oise — 95).”
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de revêtement de routes📦
Lieu d'exécution: Val-d’Oise🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
“Communes de Méry-sur-Oise, Frépillon et Villiers-Adam dans le département du Val d'Oise (95).”
Description du marché:
“Travaux de reprise de la chaussée de la RN 184 extérieure du PR 12+000 au PR 10+000 (dans le Val d'Oise — 95). Les travaux comprennent essentiellement:
— la...”
Description du marché
Travaux de reprise de la chaussée de la RN 184 extérieure du PR 12+000 au PR 10+000 (dans le Val d'Oise — 95). Les travaux comprennent essentiellement:
— la réalisation du rabotage, y compris rabotage profond;
— la réalisation d'une couche roulement, avec la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un BBSG 0/10 de classe 3 au bitume modifié sur 6 cm avec 20 % d'agrégats d'enrobés;
— la reprise des couches de liaison et d'assise, avec la fourniture, le transport et la mise en œuvre de grave bitume 0/14 de classe 3 sur 20 cm d'épaisseur avec un minimum de 40 % d'agrégats d'enrobés;
— les purges et substitutions nécessaires du support;
— l'exécution de couches d'accrochage;
— les découpes et enlèvements des extrémités de couches répandues au droit des arrêts de chantier (fin de journée);
— la reprise du marquage après la réalisation de la couche de roulement, en peinture rétro-réfléchissante, antiglisse, de type VNTP, avec une visibilité minimum de jour Q2, une visibilité de nuit minimum de R3, une adhérence minimale S3 et une durée de vie P5 (de nuit);
— la remise en état des ITPC de basculements, de nuit, avec reprise de l'enrobé et de l'assainissement au niveau de ces ITPC;
— le rétablissement des boucles Sirius à la suite des travaux (réalisation des boucles, raccordement et vérifications…);
— l'exploitation sous chantier et les mesures d'exploitation: la dépose et la repose des ITPC lors des travaux, le balisage permanent de la zone de travaux, la signalisation temporaire du chantier, la fourniture des éléments et équipements nécessaires à l'astreinte.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 15
Informations complémentaires:
“Une visite du site des travaux est possible. Le candidat souhaitant effectuer une visite devra prendre rendez-vous, une semaine avant la date de rendez-vous...”
Informations complémentaires
Une visite du site des travaux est possible. Le candidat souhaitant effectuer une visite devra prendre rendez-vous, une semaine avant la date de rendez-vous souhaitée, auprès de M. Ivry Jean-Noël au +33 139074163 ou au +33 650379505.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— le formulaire DC1 dûment complété et signé. En cas de groupement le DC1 est signé par tous les cotraitants;
— le pouvoir du signataire pour engager...”
Liste et brève description des conditions
— le formulaire DC1 dûment complété et signé. En cas de groupement le DC1 est signé par tous les cotraitants;
— le pouvoir du signataire pour engager l'entreprise (établi par tout moyen, notamment un extrait Kbis et/ou des délégations internes à l'entreprise);
— le formulaire DC1 est disponible avec sa notice d'utilisation sur le site: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— le/les formulaire(s) DC2 dûment complétés, et notamment le chiffre d'affaires sur les trois dernières années disponibles. En cas de groupement il est...”
Liste et brève description des critères de sélection
— le/les formulaire(s) DC2 dûment complétés, et notamment le chiffre d'affaires sur les trois dernières années disponibles. En cas de groupement il est fourni un DC2 par cotraitant. Les annexes demandées au DC2 sont fournies, le cas échéant;
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
— le formulaire DC2 est disponible avec sa notice d'utilisation sur le site: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— les références pour des prestations de nature similaire sur les cinq derniers exercices appuyées de certificats de capacité;
— une présentation des moyens...”
Liste et brève description des critères de sélection
— les références pour des prestations de nature similaire sur les cinq derniers exercices appuyées de certificats de capacité;
— une présentation des moyens humains et matériels du candidat.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Conformément aux articles L. 2112-2 du code de la commande publique et 11 du CCAP, le marché comporte une clause d'insertion sociale d'un volume horaire de...”
Conditions d'exécution du contrat
Conformément aux articles L. 2112-2 du code de la commande publique et 11 du CCAP, le marché comporte une clause d'insertion sociale d'un volume horaire de 100 heures.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-04-13
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2021-04-13
14:00 📅
“Présentation des candidatures et des offres: les candidats sont invités, pour constituer leur candidature et offre, à prendre connaissance du règlement de...”
Présentation des candidatures et des offres: les candidats sont invités, pour constituer leur candidature et offre, à prendre connaissance du règlement de la consultation téléchargeable sur le profil acheteur. Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur la Plate-forme des achats de l'état (PLACE) à l'adresse suivante http://www.marches-publics.gouv.fr — sous la référence: 21-dirif-aoo-rn184-ext. Les candidats sont invités à se reporter au règlement de la consultation de la présente consultation pour connaître en détail les modalités de remise des offres, par voie électronique sur le profil acheteur à l'adresse: http://www.marches-publics.gouv.fr
Les offres, mêmes volumineuses, doivent parvenir complètes dans les délais fixés par l'acheteur public. L'opérateur économique est responsable de l'envoi de son pli électronique dans les délais fixés.
Modalités de financement et de paiement: origine du financement: budget de l'état. Les prix sont révisables en application des modalités fixées dans le Cahier de clauses administratives particulières (CCAP). Le règlement des comptes se fera sous la forme d'acomptes mensuels en application des modalités fixées dans le CCAP. Une avance de 10 % sera accordée au titulaire en application des modalités fixées dans le CCAP. Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (Petite et moyenne entreprise), le taux de l'avance est porté à 20 %. Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements. Si le titulaire du marché est une PME (Petite et moyenne entreprise), le taux de la retenue de garantie est limité à 3 %. Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie. Cette garantie à première demande est constituée pour le montant total du marché. En cas d'avenants, elle doit être complétée.
Délai global de paiement: 30 jours en cas de dépassement du délai de paiement, le taux d'intérêt moratoire applicable sera égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de 8 points + une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 EUR.
Délai d'exécution du marché: période de préparation: deux mois à compter de l'Ordre de service (OS) prescrivant de la commencer délai d'exécution des travaux: quatre semaines à compter de l'OS prescrivant de le commencer les travaux de la section sont programmés du 2 au 27.8.2021.
Délai d'exécution du marché: douze mois à compter de la date de démarrage de la période de préparation.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 4
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Fax: +33 144594446 📠
URL: http://Paris.tribunal-administratif.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 4
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Fax: +33 144594446 📠
URL: http://Paris.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2021/S 050-122230 (2021-03-08)
Avis d'attribution de marché (2021-06-02) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Meeddm
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“RN184 extérieure du PR 12+000 au PR 10+000 — travaux de reprise de chaussée
21-DiRIF-AOO-RN184-EXT”
Brève description:
“Travaux de reprise de la chaussée de la RN184 extérieure du PR 12+000 au PR 10+000 (dans le Val-d'Oise — 95).”
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 959 764 💰
Description
Site principal ou lieu d'exécution:
“Communes de Méry-sur-Oise, Frépillon et Villiers-Adam dans le département du Val-d'Oise (95).”
Description du marché:
“Travaux de reprise de la chaussée de la RN184 extérieure du PR 12+000 au PR 10+000 (dans le Val d'Oise — 95). Les travaux comprennent essentiellement:
— la...”
Description du marché
Travaux de reprise de la chaussée de la RN184 extérieure du PR 12+000 au PR 10+000 (dans le Val d'Oise — 95). Les travaux comprennent essentiellement:
— la réalisation du rabotage, y compris rabotage profond;
— la réalisation d'une couche roulement, avec la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un BBSG 0/10 de classe 3 au bitume modifié sur 6 cm avec 20 % d'agrégats d'enrobés;
— la reprise des couches de liaison et d'assise, avec la fourniture, le transport et la mise en œuvre de grave bitume 0/14 de classe 3 sur 20 cm d'épaisseur avec un minimum de 40 % d'agrégats d'enrobés;
— les purges et substitutions nécessaires du support;
— l'exécution de couches d'accrochage;
— les découpes et enlèvements des extrémités de couches répandues au droit des arrêts de chantier (fin de journée);
— la reprise du marquage après la réalisation de la couche de roulement, en peinture rétro-réfléchissante, antiglisse, de type VNTP, avec une visibilité minimale de jour Q2, une visibilité de nuit minimale de R3, une adhérence minimale S3 et une durée de vie P5 (de nuit);
— la remise en état des ITPC de basculements, de nuit, avec reprise de l'enrobé et de l'assainissement au niveau de ces ITPC;
— le rétablissement des boucles Sirius à la suite des travaux (réalisation des boucles, raccordement et vérifications, ...);
— l'exploitation sous chantier et les mesures d'exploitation: la dépose et la repose des ITPC lors des travaux, le balisage permanent de la zone de travaux, la signalisation temporaire du chantier, la fourniture des éléments et équipements nécessaires à l'astreinte.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 050-122230
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 21350360022394
Titre:
“Travaux de reprise de la chaussée de la RN184 extérieure du PR 12+000 au PR 10+000 (dans le Val-d'Oise — 95)”
Date de conclusion du contrat: 2021-06-01 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: Eiffage route IDF Centre-Ouest
Adresse postale: 2 rue Hélène Boucher
Commune postale: Neuilly-sur-Marne
Code postal: 93330
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 134388800📞
Région: Seine-Saint-Denis 🏙️
URL: http://Eiffage.com🌏
Le contractant est une PME
Nom: Agilis
Adresse postale: 245 allée du Sirocco — ZA La Cigalière IV
Commune postale: Le Thor
Code postal: 84250
Téléphone: +33 130119510📞
Région: Vaucluse🏙️
URL: http://Agilis.net🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 959 764 💰
Informations complémentaires Organe de révision
Commune postale: Paris Cedex 04
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Commune postale: Paris Cedex 04
Source: OJS 2021/S 108-283750 (2021-06-02)