Restructuration et extension du groupe scolaire Lucie Aubrac à Nantes — relance des lots 1 et 3

Commune de Nantes

La présente consultation porte sur des travaux de restructuration et extension du groupe scolaire Lucie Aubrac à Nantes.
Pour les lots 1 et 3, le contrat comprendra une condition d'exécution relative à l'insertion professionnelle de publics en difficulté.
Pour le lot nº 1, cette prestation fait l'objet d'un critère de jugement.
Il s'agira de conclure un marché ordinaire alloti.
Visite facultative: dans le cadre de cette consultation, et bien que cela ne soit en rien une obligation, il est vivement recommandé aux candidats de procéder à une visite des lieux d'exécution des prestations/travaux.
Les visites sont prévues le mercredi 28.7.2021 (14h15).
Le délai d'exécution du marché, tous lots confondus et période de préparation comprise, est de 27 mois.
Au préalable, les candidats confirmeront leur présence auprès de Mme Béatrice Rousseau.
Tél. +33 240416619 — courriel: beatrice.rousseau@nantesmetropole.fr

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-09-15. L'appel d'offres a été publié le 2021-06-28.

Qui ?

• Commune de Nantes

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Pays de la Loire › Loire-Atlantique

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-06-28	Avis de marché
2021-08-26	Informations complémentaires

Avis de marché (2021-06-28)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre en béton
Brève description:

La présente consultation porte sur des travaux de restructuration et extension du groupe scolaire Lucie Aubrac à Nantes. Pour les lots 1 et 3, le contrat comprendra une condition d'exécution relative à l'insertion professionnelle de publics en difficulté. Pour le lot nº 1, cette prestation fait l'objet d'un critère de jugement. Il s'agira de conclure un marché ordinaire alloti. Visite facultative: dans le cadre de cette consultation, et bien que cela ne soit en rien une obligation, il est vivement recommandé aux candidats de procéder à une visite des lieux d'exécution des prestations/travaux. Les visites sont prévues le mercredi 28.7.2021 (14h15). Le délai d'exécution du marché, tous lots confondus et période de préparation comprise, est de 27 mois. Au préalable, les candidats confirmeront leur présence auprès de Mme Béatrice Rousseau. Tél. +33 240416619 — courriel: beatrice.rousseau@nantesmetropole.fr

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre en béton 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre en béton 📦
Travaux de bardage 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Loire-Atlantique 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Agence/office national(e) ou fédéral(e)
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Nantes
Adresse postale: 2 cours du Champ de Mars
Code postal: 44194
Commune postale: Nantes Cedex 1
Contact
Adresse Internet: http://www.metropole.nantes.fr 🌏
Courrier électronique: caroline.lefrancois@nantesmetropole.fr 📧
URL des documents: https://marchespublics.nantesmetropole.fr 🌏
URL pour la participation: https://marchespublics.nantesmetropole.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-06-28 📅
Date limite de soumission: 2021-09-15 📅
Date de publication: 2021-07-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 126-330196
Numéro JO-S: 126
Informations complémentaires

Les concurrents doivent impérativement présenter une offre entièrement régulière au regard du dossier de consultation (solution de base). Mais ils peuvent également proposer, conformément à l'article R. 2151-8 et suivants du code de la commande publique, une offre comportant des variantes pourvu que celles-ci respectent les exigences minimales détaillées au RC.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation porte sur des travaux de restructuration et extension du groupe scolaire Lucie Aubrac à Nantes.

Pour les lots 1 et 3, le contrat comprendra une condition d'exécution relative à l'insertion professionnelle de publics en difficulté.

Pour le lot nº 1, cette prestation fait l'objet d'un critère de jugement.

Il s'agira de conclure un marché ordinaire alloti.

Visite facultative: dans le cadre de cette consultation, et bien que cela ne soit en rien une obligation, il est vivement recommandé aux candidats de procéder à une visite des lieux d'exécution des prestations/travaux.

Les visites sont prévues le mercredi 28.7.2021 (14h15).

Le délai d'exécution du marché, tous lots confondus et période de préparation comprise, est de 27 mois.

Au préalable, les candidats confirmeront leur présence auprès de Mme Béatrice Rousseau.

Tél. +33 240416619 — courriel: beatrice.rousseau@nantesmetropole.fr

Intitulé du lot: Gros œuvre
Numéro du lot: 1
Brève description: Gros œuvre.
Durée de l'accord: 27 mois
Informations complémentaires:

Les concurrents doivent impérativement présenter une offre entièrement régulière au regard du dossier de consultation (solution de base).

Mais ils peuvent également proposer, conformément à l'article R. 2151-8 et suivants du code de la commande publique, une offre comportant des variantes pourvu que celles-ci respectent les exigences minimales détaillées au RC.

Intitulé du lot: ITE — bardage bois et enduit RPE
Numéro du lot: 3
Brève description: ITE — bardage bois et enduit RPE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont:

— aptitude à exercer l'activité professionnelle, capacité économique et financière, capacités techniques et professionnelles;

— formulaire DC1 (lettre de candidature), que la candidature soit présentée à titre individuel ou en groupement.

En cas de redressement judiciaire: par mesure de simplification, il est conseillé aux candidats de transmettre la copie du ou des jugements prononcés à cet effet dès la remise de l'offre.

Situation économique et financière:

Chiffre d'affaires global et chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles.

Preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Capacité technique et professionnelle:

Effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.

Références du candidat effectuées au cours des trois dernières années: montant, date, nature des prestations/travaux réalisés et identité du client (privé ou public).

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Lot 1: gros œuvre.

— Qualibat 2112 Maçonnerie et ouvrages en béton armé.

Lot 3: ITE — bardage bois et enduit RPE.

— Qualibat 3811 — parois en bardages simples et 6121 — ravalement en peinture.

Les candidats peuvent produire la qualification demandée ou apporter par tout moyen la preuve d'une capacité équivalente. Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence, le pouvoir adjudicateur acceptant tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-09-15 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics.nantesmetropole.fr 🌏
URL des documents: https://marchespublics.nantesmetropole.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'île-Gloriette
Commune postale: Nantes Cedex 01
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 255101002 📞
Courrier électronique: greffe.ta.nantes@juradm.fr 📧
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 126-330196 (2021-06-28)

Informations complémentaires (2021-08-26)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

la présente consultation porte sur des travaux de restructuration et extension du groupe scolaire Lucie Aubrac à Nantes. Pour les lots 1 et 3, le contrat comprendra une condition d'exécution relative à l'insertion professionnelle de publics en difficulté

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de bardage 📦

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: commune de nantes
Adresse postale: 2 Cours du Champ de Mars

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-08-26 📅
Date de publication: 2021-08-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 168-439107
Se réfère à l'avis: 2021/S 126-330196
Numéro JO-S: 168
Informations complémentaires

dans le cadre de cette consultation, et bien que cela ne soit en rien une obligation, il est vivement recommandé aux candidats de procéder à une visite des lieux d'exécution des prestations/travaux. Une nouvelle visite est organisée le mercredi 8 septembre à 14h15. Au préalable, les candidats confirmeront leur présence auprès de Mme Béatrice Rousseau. Tél. : 02 40 41 66 19 mail : beatrice.rousseau@nantesmetropole.fr

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

la présente consultation porte sur des travaux de restructuration et extension du groupe scolaire Lucie

Aubrac à Nantes.

Pour les lots 1 et 3, le contrat comprendra une condition d'exécution relative à l'insertion professionnelle de

publics en difficulté

Source: OJS 2021/S 168-439107 (2021-08-26)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés (>20)

Travaux de corps de métier spécialisés autres que travaux de couverture (>20)

Travaux de bétonnage (13)

Travaux de mise en œuvre de béton armé (9)

Travaux de gros œuvre en béton (9)