Reconstruction complète du collège Emmanuel Dupaty à Blanquefort
Département de la Gironde
Le présent marché public a pour objet les travaux concernant la reconstruction du collège Emmanuel Dupaty à Blanquefort qui porte les ambitions suivantes:
— un chantier réalisé sur le site même du collège, avec un objectif de chantier à faibles nuisances;
— le recours à une clause d'insertion sociale;
— un objectif de développement durable ambitieux avec un projet au niveau E3 C2 dans le cadre de l'expérimentation de la future RE 2020;
— la livraison du collège accompagné de sa maquette BIM dédiée à l'exploitation et à la maintenance du bâtiment;
— un partenariat avec le Cerema et le bureau d'études Grease pour de la recherche méthodologique dédiée à améliorer la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments scolaires.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP), les plans et tous les autres documents joints au dossier de consultation.
Le délai de réception des offres était de 2021-07-13. L'appel d'offres a été publié le 2021-05-21.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • colas Etablissement De Merignac
- • Coppet
- • David Davitec
- • EIPF
- • EMP
- • Entreprise TARDY
- • GF3M
- • INEO Aquitaine
- • Mainvielle SAS
- • Orona Sud-Ouest
- • Plafondecor
- • ramery Mérignac
- • Revêtements Duret Sols
- • Ridoret Menuiserie
- • RJ2D Signalétique
- • SAE
- • Sageces
- • Soblaco
- • Techni cuisine Aquitaine
- • Ascenseurs, skips, monte-charges, escaliers mécaniques et trottoirs roulants › Ascenseurs
- • Matériaux de bâtiment › Peintures et revêtements muraux
- • Ossatures › Travaux de gros œuvre
- • Peintures, vernis et mastics › Peintures
- • Quincaillerie › Serrurerie
- • Structures de construction diverses › Revêtements de sol
- • Travaux de construction › Travaux de préparation de chantier
- • Travaux de construction d'établissements d'enseignement et de centres de recherche › Travaux de construction de bâtiments scolaires
- • Travaux de menuiserie et de charpenterie › Travaux de menuiserie
- • Travaux de parachèvement de bâtiment › Travaux de plâtrerie
- • Travaux de peinture et de vitrerie › Travaux de façade
- • Travaux de plomberie › Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
- • Travaux de revêtement › Travaux d'étanchéification
- • Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire › Électricité
- • Équipement de cuisine, articles de maison, articles ménagers et fournitures de restauration › Équipement de cuisine
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2021-05-21 | Avis de marché |
| 2021-06-17 | Informations complémentaires |
| 2022-01-07 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2021-05-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments scolaires
Numéro de référence: 21ft-Jdcol-1454-O
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments scolaires 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de préparation de chantier 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de façade 📦
Travaux de menuiserie 📦
Serrurerie 📦
Travaux de plâtrerie 📦
Revêtements de sol 📦
Peintures et revêtements muraux 📦
Peintures 📦
Ascenseurs 📦
Équipement de cuisine 📦
Électricité 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nouvelle-Aquitaine 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Département de la Gironde
Adresse postale: Esplanade Charles de Gaulle, CS 71223
Code postal: 33074
Commune postale: Bordeaux
Contact
Adresse Internet: http://www.gironde.fr 🌏
Courrier électronique: dgar-dasj-scp@gironde.fr 📧
Téléphone: +33 556993333 📞
URL des documents: http://www.marches-publics.gironde.fr/ 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-publics.gironde.fr/ 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-05-21 📅
Date limite de soumission: 2021-07-13 📅
Date de publication: 2021-05-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 100-262824
Numéro JO-S: 100
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 20
Intitulé du lot: Syndic de chantier
Numéro du lot: O
Brève description:
Durée de l'accord: 33 mois
Intitulé du lot: Gros œuvre
Numéro du lot: 1
Brève description:
Intitulé du lot: Charpente
Numéro du lot: 2
Brève description:
Numéro du lot: 3
Brève description:
Numéro du lot: 4
Brève description: Travaux de façades et enduits.
Intitulé du lot: Façades — bardages
Numéro du lot: 5
Brève description: Travaux de façades — bardages.
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures
Numéro du lot: 6
Brève description: Menuiseries extérieures.
Intitulé du lot: Serrurerie
Numéro du lot: 7
Brève description: Serrurerie.
Intitulé du lot: Plâtrerie
Numéro du lot: 8
Brève description: Travaux de plâtrerie.
Intitulé du lot: Faux-plafonds
Numéro du lot: 9
Brève description: Faux-plafonds.
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures
Numéro du lot: 10
Brève description: Menuiseries intérieures.
Intitulé du lot: Revêtements de sols
Numéro du lot: 11
Brève description: Revêtements de sols.
Intitulé du lot: Peinture
Numéro du lot: 12
Brève description: Travaux de peinture et revêtements muraux.
Intitulé du lot: Signalétique
Numéro du lot: 13
Brève description: Travaux de signalétique.
Intitulé du lot: Ascenseurs
Numéro du lot: 14
Brève description: Ascenseurs.
Intitulé du lot: Cuisine
Numéro du lot: 15
Brève description: Cuisine.
Intitulé du lot: Cdf — cfa — ssi
Numéro du lot: 16
Brève description: CDF — CFA — SSI.
Intitulé du lot: CVC plomberie
Numéro du lot: 17
Brève description: CVC plomberie.
Intitulé du lot: Travaux VRD
Numéro du lot: 18
Brève description: Voirie, réseaux divers.
Intitulé du lot: Espaces verts
Numéro du lot: 19
Brève description: Espaces verts.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 28 rue du Mal de Lattre de Tassigny — BP 121 33294 — Blanquefort Cedex.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-07-15 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Lieu: Bordeaux.
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22330001300016
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.gironde.fr/ 🌏
URL des documents: http://www.marches-publics.gironde.fr/ 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 556993800 📞
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 📧
Fax: +33 556243903 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Source: OJS 2021/S 100-262824 (2021-05-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments scolaires
Numéro de référence: 21ft-Jdcol-1454-O
Brève description:
Le présent marché public a pour objet les travaux concernant la reconstruction du collège Emmanuel Dupaty à Blanquefort qui porte les ambitions suivantes:
— un chantier réalisé sur le site même du collège, avec un objectif de chantier à faibles nuisances;
— le recours à une clause d'insertion sociale;
— un objectif de développement durable ambitieux avec un projet au niveau E3 C2 dans le cadre de l'expérimentation de la future RE 2020;
— la livraison du collège accompagné de sa maquette BIM dédiée à l'exploitation et à la maintenance du bâtiment;
— un partenariat avec le Cerema et le bureau d'études Grease pour de la recherche méthodologique dédiée à améliorer la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments scolaires.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP), les plans et tous les autres documents joints au dossier de consultation.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments scolaires 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de préparation de chantier 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de façade 📦
Travaux de menuiserie 📦
Serrurerie 📦
Travaux de plâtrerie 📦
Revêtements de sol 📦
Peintures et revêtements muraux 📦
Peintures 📦
Ascenseurs 📦
Équipement de cuisine 📦
Électricité 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Nouvelle-Aquitaine 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Département de la Gironde
Adresse postale: Esplanade Charles de Gaulle, CS 71223
Code postal: 33074
Commune postale: Bordeaux
Contact
Adresse Internet: http://www.gironde.fr 🌏
Courrier électronique: dgar-dasj-scp@gironde.fr 📧
Téléphone: +33 556993333 📞
URL des documents: http://www.marches-publics.gironde.fr/ 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-publics.gironde.fr/ 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-05-21 📅
Date limite de soumission: 2021-07-13 📅
Date de publication: 2021-05-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 100-262824
Numéro JO-S: 100
Informations complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur: http://www.marches-publics.gironde.fr/
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent marché public a pour objet les travaux concernant la reconstruction du collège Emmanuel Dupaty à Blanquefort qui porte les ambitions suivantes:
— un chantier réalisé sur le site même du collège, avec un objectif de chantier à faibles nuisances;
— le recours à une clause d'insertion sociale;
— un objectif de développement durable ambitieux avec un projet au niveau E3 C2 dans le cadre de l'expérimentation de la future RE 2020;
— la livraison du collège accompagné de sa maquette BIM dédiée à l'exploitation et à la maintenance du bâtiment;
— un partenariat avec le Cerema et le bureau d'études Grease pour de la recherche méthodologique dédiée à améliorer la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments scolaires.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP), les plans et tous les autres documents joints au dossier de consultation.
Intitulé du lot: Syndic de chantier
Numéro du lot: O
Brève description:
L'entreprise du présent lot exécutera les travaux dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. Les travaux comprendront:
— la prise en charge du site,
— les installations collectives,
— les branchements divers,
— les plateformes chantier, stockage, voirie de chantier,
— l'éclairage du chantier,
— les protections et clôtures de chantier,
— les gestions d'accès,
— la gestion des entrées et des sorties,
— la gestion des déchets, ainsi que le suivi,
— l'entretien des zones de stockage,
— le nettoyage du chantier.
Intitulé du lot: Gros œuvre
Numéro du lot: 1
Brève description:
Les travaux du présent lot comprennent:
— les installations de chantier,
— les travaux préparatoires et implantations,
— les études d'exécution et DOE,
— la déconstruction des bâtiments existants,
— la modification du gymnase existant,
— le renforcement du gymnase existant,
— les terrassements, la gestion des déchets,
— les fondations,
— les réseaux enterrés,
— les voiles, poteaux, poutres et tous éléments de structure en béton armé,
— les dalles et planchers en béton armé,
— les maçonneries et enduits,
— les ouvrages divers en béton armé ou maçonnés (ascenseurs, escaliers, acrotères),
— les ouvrages en toiture,
— les protections et nettoyages.
Numéro du lot: 2
Brève description:
Charpente bois en vue de la reconstruction du collège Emmanuel Dupaty à Blanquefort.
Intitulé du lot: Étancheité
Numéro du lot: 3
Brève description:
Travaux à réaliser pour le lot nº 3 — étancheité en vue de la reconstruction du collège Emmanuel Dupaty à Blanquefort.
Intitulé du lot: Façades — enduits
Numéro du lot: 4
Brève description: Travaux de façades et enduits.
Intitulé du lot: Façades — bardages
Numéro du lot: 5
Brève description: Travaux de façades — bardages.
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures
Numéro du lot: 6
Brève description: Menuiseries extérieures.
Intitulé du lot: Serrurerie
Numéro du lot: 7
Brève description: Serrurerie.
Intitulé du lot: Plâtrerie
Numéro du lot: 8
Brève description: Travaux de plâtrerie.
Intitulé du lot: Faux-plafonds
Numéro du lot: 9
Brève description: Faux-plafonds.
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures
Numéro du lot: 10
Brève description: Menuiseries intérieures.
Intitulé du lot: Revêtements de sols
Numéro du lot: 11
Brève description: Revêtements de sols.
Intitulé du lot: Peinture
Numéro du lot: 12
Brève description: Travaux de peinture et revêtements muraux.
Intitulé du lot: Signalétique
Numéro du lot: 13
Brève description: Travaux de signalétique.
Intitulé du lot: Ascenseurs
Numéro du lot: 14
Brève description: Ascenseurs.
Intitulé du lot: Cuisine
Numéro du lot: 15
Brève description: Cuisine.
Intitulé du lot: Cdf — cfa — ssi
Numéro du lot: 16
Brève description: CDF — CFA — SSI.
Intitulé du lot: CVC plomberie
Numéro du lot: 17
Brève description: CVC plomberie.
Intitulé du lot: Travaux VRD
Numéro du lot: 18
Brève description: Voirie, réseaux divers.
Intitulé du lot: Espaces verts
Numéro du lot: 19
Brève description: Espaces verts.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 28 rue du Mal de Lattre de Tassigny — BP 121 33294 — Blanquefort Cedex.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
Présentation des plis:
— candidature:
1- la lettre de candidature (partie I du kit de réponse) ou DC1 (fichier nommé DC1);
2 - la déclaration du candidat (partie II du kit de réponse) ou DC2 (fichier nommé DC2);
3 - la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années;
4 - une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années;
5 - les certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité de qualité dont bénéficie le candidat (fichier nommé «Certificats Qualit»);
6 - des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants (fichier nommé «Certificats Qualif») selon la liste ci-après pour les lots concernés:
— lot 1: lot «gros œuvre»— démolition: Qualibat 2212 — béton armé et béton précontraint (technicité confirmée);
— lot 2: lot «charpente bois»: Qualibat 2301 — fourniture et pose de charpente traditionnelle, en bois lamellé collé et structure bois (technicité courante);
— lot 3: lot« étanchéité»:
—— qualification 3212 — étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles — (technicité confirmée);
—— Qualibat 3213 — étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (technicité supérieure);
— lot 5: lot «Revêtements de façade bardage»: Qualibat 3811 — parois en bardages simples (technicité courante);
— lot 6: lot «Menuiseries extérieures/occultations»: Qualibat 3521 — fabricant et pose de menuiseries extérieures en aluminium (technicité courante);
— lot 7: lot «serrurerie»: Qualibat 4411 — serrurerie — métallerie (technicité courante);
— lot 8: lot «plâtrerie»: Qualibat 4131 — plaque de plâtre (technicité courante).
— Offres: le détail des pièces à l'appui de l'offre est précisé à l'article 5 du règlement de consultation.
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-07-15 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Lieu: Bordeaux.
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22330001300016
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.gironde.fr/ 🌏
URL des documents: http://www.marches-publics.gironde.fr/ 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 556993800 📞
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 📧
Fax: +33 556243903 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
— référé précontractuel possible jusqu'à la signature du contrat;
— référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31
— recours en contestation de validité du contrat dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées de l'attribution du marché (en vertu de l'arrêt du CE du 4.4.2014, département Tarn-et-Garonne, nº 358994).
Informations complémentaires (2021-06-17)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: esplanade Charles de Gaulle, CS 71223
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-06-17 📅
Date limite de soumission: 2021-07-20 📅
Date de publication: 2021-06-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 119-312139
Se réfère à l'avis: 2021/S 100-262824
Numéro JO-S: 119
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent marché public a pour objet les travaux concernant la reconstruction du collège Emmanuel Dupaty à Blanquefort qui porte les ambitions suivantes:
— un chantier réalisé sur le site même du collège, avec un objectif de chantier à faibles nuisances;
— le recours à une clause d'insertion sociale;
— un objectif de développement durable ambitieux avec un projet au niveau E3 C2 dans le cadre de l'expérimentation de la future RE 2020;
— la livraison du collège accompagné de sa maquette BIM dédiée à l'exploitation et à la maintenance du bâtiment;
— un partenariat avec le Cerema et le bureau d'études Grease pour de la recherche méthodologique dédiée à améliorer la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments scolaires.
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières CCTP, les plans et tous les autres documents joints au dossier de consultation.
Afficher plus
Type de document: Informations complémentaires
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: esplanade Charles de Gaulle, CS 71223
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-06-17 📅
Date limite de soumission: 2021-07-20 📅
Date de publication: 2021-06-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 119-312139
Se réfère à l'avis: 2021/S 100-262824
Numéro JO-S: 119
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières CCTP, les plans et tous les autres documents joints au dossier de consultation.
Source: OJS 2021/S 119-312139 (2021-06-17)
Avis d'attribution de marché (2022-01-07)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Valeur totale du marché: 23842309.80 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: departement de la gironde
Adresse postale: esplanade Charles de Gaulle, Cs 71223
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-01-07 📅
Date de publication: 2022-01-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 008-014900
Numéro JO-S: 8
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: syndic De Chantier
Brève description:
Intitulé du lot: gros Oeuvre
Brève description:
Intitulé du lot: charpente
Brève description:
Brève description:
Brève description: travaux De Facades Et Enduits
Intitulé du lot: facades - bardages
Brève description: travaux De Facades Bardages
Intitulé du lot: menuiseries Exterieures
Brève description: menuiseries exterieures
Intitulé du lot: serrurerie
Brève description: serrurerie
Intitulé du lot: platrerie
Brève description: travaux de platrerie
Intitulé du lot: faux Plafonds
Brève description: faux plafonds
Intitulé du lot: menuiseries Interieures
Brève description: menuiseries interieures
Intitulé du lot: revetements De Sols
Brève description: revetements de sols
Intitulé du lot: peinture
Brève description: travaux de peinture et revêtements muraux
Intitulé du lot: signaletique
Brève description: travaux de signaletique
Intitulé du lot: ascenseurs
Brève description: ascenseurs
Intitulé du lot: cuisine
Brève description: cuisine
Intitulé du lot: cdf - cfa - ssi
Brève description: cdf - cfa - ssi
Intitulé du lot: cvc Plomberie
Brève description: cvc plomberie
Intitulé du lot: travaux Vrd
Brève description: voirie réseaux divers
Intitulé du lot: espaces Verts
Brève description: espaces verts
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 28 rue du Mal de Lattre de Tassigny - bp 121 33294 Blanquefort Cedex
Procédure
Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Critère de coût (pondération): 1
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-11-30 📅
Nom: ramery Mérignac
Adresse postale: parc Cadéra Sud Bâtiment P1
Commune postale: Mérignac
Code postal: 33700
Pays: France 🇫🇷
Gironde 🏙️
Valeur totale du marché: 5 999 000 EUR 💰
Nom: coppet
Adresse postale: zei la Reverdière
Commune postale: Saint-Maurice-la-Fougereuse
Code postal: 79150
Pays: Deux-Sèvres 🏙️
Valeur totale du marché: 1138149.06 EUR 💰
Nom: sae
Adresse postale: 31 Bd Jean D'Amou
Commune postale: Bayonne
Code postal: 64100
Pays: Pyrénées-Atlantiques 🏙️
Valeur totale du marché: 1098264.10 EUR 💰
Nom: david Davitec
Adresse postale: 123 Quai De Brazza
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33100
Valeur totale du marché: 609139.10 EUR 💰
Nom: emp
Adresse postale: 378 route de Launaguet
Commune postale: Launaguet
Code postal: 31140
Pays: Haute-Garonne 🏙️
Valeur totale du marché: 823455.13 EUR 💰
Nom: gf3m
Adresse postale: 104 Rn 113
Commune postale: Caudrot
Code postal: 33490
Valeur totale du marché: 1 155 585 EUR 💰
Nom: soblaco
Adresse postale: 360 chemin de virsac
Commune postale: Blaye
Code postal: 33390
Valeur totale du marché: 777478.84 EUR 💰
Nom: mainvielle Sas
Adresse postale: bp13
Commune postale: Puch D'Agenais
Code postal: 47160
Pays: Lot-et-Garonne 🏙️
Valeur totale du marché: 807537.37 EUR 💰
Nom: plafondecor
Adresse postale: 1 Rue De Betnoms
Commune postale: Le Haillan
Code postal: 33185
Valeur totale du marché: 398457.23 EUR 💰
Nom: ridoret Menuiserie
Adresse postale: 70 rue de Quebec
Commune postale: La Rochelle
Code postal: 17000
Pays: Charente-Maritime 🏙️
Valeur totale du marché: 1284668.51 EUR 💰
Nom: revetements duret sols
Adresse postale: 54 route du barp lacanau de mios
Commune postale: Mios
Code postal: 33380
Valeur totale du marché: 977 000 EUR 💰
Nom: eipf
Adresse postale: 83 Rue Lagrange
Code postal: 33000
Valeur totale du marché: 310598.89 EUR 💰
Nom: rj2d signalétique
Adresse postale: 3 rue muga
Commune postale: Bidart
Code postal: 64210
Valeur totale du marché: 61979.40 EUR 💰
Nom: orona Sud-Ouest
Adresse postale: centre Commercial Arena-Route de Bordeaux
Commune postale: Serres Castet
Code postal: 64121
Valeur totale du marché: 24 640 EUR 💰
Nom: techni Cuisine Aquitaine
Adresse postale: 14 chemin de la Canave -
Commune postale: Martillac
Code postal: 33650
Valeur totale du marché: 848380.76 EUR 💰
Nom: ineo Aquitaine
Adresse postale: 5 rue Jean Perrin
Commune postale: Pessac
Code postal: 33600
Valeur totale du marché: 1 770 000 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2021-12-17 📅
Nom: sageces
Adresse postale: 1c Rue Jean Baptiste Greuze
Commune postale: Saint-Médard-en-Jalles
Code postal: 33160
Valeur totale du marché: 2 179 000 EUR 💰
Nom: colas Etablissement De Merignac
Adresse postale: 198 Av Marcel Dassault
Valeur totale du marché: 1730630.90 EUR 💰
Nom: entreprise Tardy
Adresse postale: 21, route de St Bonnet
Commune postale: Mirambeau
Code postal: 17150
Valeur totale du marché: 308345.51 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
4
2
6
3
1
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Bordeaux
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Source: OJS 2022/S 008-014900 (2022-01-07)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
le présent marché public a pour objet les travaux concernant la reconstruction du collège Emmanuel Dupaty à Blanquefort qui porte les ambitions suivantes :-Un chantier réalisé sur le site même du collège, avec un objectif de chantier à faibles nuisances,-le recours à une clause d'insertion sociale,-un objectif de développement durable ambitieux avec un projet au niveau E3 C2 dans le cadre de l'expérimentation de la future Re 2020,-la livraison du collège accompagné de sa maquette Bim dédiée à l'exploitation et à la maintenance du bâtiment,-un partenariat avec le Cerema et le bureau d'études Grease pour de la recherche méthodologique dédiée à améliorer la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments scolaires.La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières Cctp, les
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: departement de la gironde
Adresse postale: esplanade Charles de Gaulle, Cs 71223
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-01-07 📅
Date de publication: 2022-01-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 008-014900
Numéro JO-S: 8
Informations complémentaires
conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, le point de contact auprès duquel le présent marché public ou accord-cadre peut être consulté sur place ou pour obtenir une copie dudit contrat est :Département de la GirondeService de la Commande PubliqueImmeuble Gironde1 Esplanade Charles de GaulleCs 7122333074 Bordeaux CedexTél 05 56 99 33 33dgar-dasj-scp@gironde.fr
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: syndic De Chantier
Brève description:
l'Entreprise du présent lot exécutera les travaux dans le respect des règles d'hygiène et de se?curite??. Les travaux comprendront :? La prise en charge du site,? Les installations collectives,? Les branchements divers,? Les plateformes chantier, stockage, voirie de chantier,? L'E?Clairage du chantier,? Les protections et clôtures de chantier,? Les gestions d'accès,? La gestion des entrées et des sorties,? La gestion des déchets, ainsi que le suivi,? L'Entretien des zones de stockage,? Le nettoyage du chantier?
Afficher plus
Brève description:
les travaux du présent lot comprennent :? les installations de chantier,? les travaux préparatoires et implantations,? les études d'exécution et Doe,? la déconstruction des bâtiments existants,? la modification du gymnase existant,? le renforcement du gymnase existant,? les terrassements,a gestion des déchets,? les fondations,? les réseaux enterrés,? les voiles, poteaux, poutres et tous éléments de structure en béton armé,? les dalles et planchers en béton armé,? les maçonneries et enduits,? les ouvrages divers en béton armé ou maçonnés (ascenseurs, escaliers, acrotères?),? les ouvrages en toiture,? les protections et nettoyages
Afficher plus
Brève description:
charpente Bois en vue de la Reconstruction du Collège Emmanuel Dupaty à Blanquefort
Intitulé du lot: etancheite
Brève description:
travaux à réaliser pour le Lot no03 Etancheite en vue de lareconstruction du collège Emmanuel Dupaty à Blanquefort
Intitulé du lot: facades - enduits
Brève description: travaux De Facades Et Enduits
Intitulé du lot: facades - bardages
Brève description: travaux De Facades Bardages
Intitulé du lot: menuiseries Exterieures
Brève description: menuiseries exterieures
Intitulé du lot: serrurerie
Brève description: serrurerie
Intitulé du lot: platrerie
Brève description: travaux de platrerie
Intitulé du lot: faux Plafonds
Brève description: faux plafonds
Intitulé du lot: menuiseries Interieures
Brève description: menuiseries interieures
Intitulé du lot: revetements De Sols
Brève description: revetements de sols
Intitulé du lot: peinture
Brève description: travaux de peinture et revêtements muraux
Intitulé du lot: signaletique
Brève description: travaux de signaletique
Intitulé du lot: ascenseurs
Brève description: ascenseurs
Intitulé du lot: cuisine
Brève description: cuisine
Intitulé du lot: cdf - cfa - ssi
Brève description: cdf - cfa - ssi
Intitulé du lot: cvc Plomberie
Brève description: cvc plomberie
Intitulé du lot: travaux Vrd
Brève description: voirie réseaux divers
Intitulé du lot: espaces Verts
Brève description: espaces verts
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 28 rue du Mal de Lattre de Tassigny - bp 121 33294 Blanquefort Cedex
Procédure
Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Critère de coût (pondération): 1
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-11-30 📅
Nom: ramery Mérignac
Adresse postale: parc Cadéra Sud Bâtiment P1
Commune postale: Mérignac
Code postal: 33700
Pays: France 🇫🇷
Gironde 🏙️
Valeur totale du marché: 5 999 000 EUR 💰
Nom: coppet
Adresse postale: zei la Reverdière
Commune postale: Saint-Maurice-la-Fougereuse
Code postal: 79150
Pays: Deux-Sèvres 🏙️
Valeur totale du marché: 1138149.06 EUR 💰
Nom: sae
Adresse postale: 31 Bd Jean D'Amou
Commune postale: Bayonne
Code postal: 64100
Pays: Pyrénées-Atlantiques 🏙️
Valeur totale du marché: 1098264.10 EUR 💰
Nom: david Davitec
Adresse postale: 123 Quai De Brazza
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33100
Valeur totale du marché: 609139.10 EUR 💰
Nom: emp
Adresse postale: 378 route de Launaguet
Commune postale: Launaguet
Code postal: 31140
Pays: Haute-Garonne 🏙️
Valeur totale du marché: 823455.13 EUR 💰
Nom: gf3m
Adresse postale: 104 Rn 113
Commune postale: Caudrot
Code postal: 33490
Valeur totale du marché: 1 155 585 EUR 💰
Nom: soblaco
Adresse postale: 360 chemin de virsac
Commune postale: Blaye
Code postal: 33390
Valeur totale du marché: 777478.84 EUR 💰
Nom: mainvielle Sas
Adresse postale: bp13
Commune postale: Puch D'Agenais
Code postal: 47160
Pays: Lot-et-Garonne 🏙️
Valeur totale du marché: 807537.37 EUR 💰
Nom: plafondecor
Adresse postale: 1 Rue De Betnoms
Commune postale: Le Haillan
Code postal: 33185
Valeur totale du marché: 398457.23 EUR 💰
Nom: ridoret Menuiserie
Adresse postale: 70 rue de Quebec
Commune postale: La Rochelle
Code postal: 17000
Pays: Charente-Maritime 🏙️
Valeur totale du marché: 1284668.51 EUR 💰
Nom: revetements duret sols
Adresse postale: 54 route du barp lacanau de mios
Commune postale: Mios
Code postal: 33380
Valeur totale du marché: 977 000 EUR 💰
Nom: eipf
Adresse postale: 83 Rue Lagrange
Code postal: 33000
Valeur totale du marché: 310598.89 EUR 💰
Nom: rj2d signalétique
Adresse postale: 3 rue muga
Commune postale: Bidart
Code postal: 64210
Valeur totale du marché: 61979.40 EUR 💰
Nom: orona Sud-Ouest
Adresse postale: centre Commercial Arena-Route de Bordeaux
Commune postale: Serres Castet
Code postal: 64121
Valeur totale du marché: 24 640 EUR 💰
Nom: techni Cuisine Aquitaine
Adresse postale: 14 chemin de la Canave -
Commune postale: Martillac
Code postal: 33650
Valeur totale du marché: 848380.76 EUR 💰
Nom: ineo Aquitaine
Adresse postale: 5 rue Jean Perrin
Commune postale: Pessac
Code postal: 33600
Valeur totale du marché: 1 770 000 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2021-12-17 📅
Nom: sageces
Adresse postale: 1c Rue Jean Baptiste Greuze
Commune postale: Saint-Médard-en-Jalles
Code postal: 33160
Valeur totale du marché: 2 179 000 EUR 💰
Nom: colas Etablissement De Merignac
Adresse postale: 198 Av Marcel Dassault
Valeur totale du marché: 1730630.90 EUR 💰
Nom: entreprise Tardy
Adresse postale: 21, route de St Bonnet
Commune postale: Mirambeau
Code postal: 17150
Valeur totale du marché: 308345.51 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
4
2
6
3
1
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Bordeaux
Informations sur les délais d'introduction des recours:
référé précontractuel possible jusqu'à la signature du contrat.Référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31ème jour suivant la publication de l'avis d'attribution Ou référé contractuel après la signature du contrat.Recours en contestation de validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées de l'attribution du marché (en vertu de l'arrêt du Ce du 04/04/2014, Département Tarn et Garonne, no358994)
Afficher plus
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)