Réalisation et pose de la nouvelle signalétique de l'Arche de la nature

Le Mans Métropole — communauté urbaine

Ces prestations consistent en la fabrication de mobiliers métalliques, panneaux bois, impression et pose d'adhésifs, chantier de pose maçonnée sur site et font l'objet de deux lots détaillés ci-dessous. Une visite sur site est possible, il convient de prendre contact avec le service gestionnaire.
Délai d'exécution: quatre mois pour chacun des lots, hors période de préparation d'un mois.
Date prévisionnelle de début d'exécution des prestations: 1.9.2021.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-05-25. L'appel d'offres a été publié le 2021-04-23.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Graphi Concepts

Qui ?

• Le Mans Métropole — communauté urbaine

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de revêtement divers › Installation de panneaux de signalisation

Où ?

• Pays de la Loire › Sarthe

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-04-23	Avis de marché
2021-08-31	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-04-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Installation de panneaux de signalisation
Numéro de référence: 2021_0033_tx_sv/Jo
Brève description:

Ces prestations consistent en la fabrication de mobiliers métalliques, panneaux bois, impression et pose d'adhésifs, chantier de pose maçonnée sur site et font l'objet de deux lots détaillés ci-dessous. Une visite sur site est possible, il convient de prendre contact avec le service gestionnaire. Délai d'exécution: quatre mois pour chacun des lots, hors période de préparation d'un mois. Date prévisionnelle de début d'exécution des prestations: 1.9.2021.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Installation de panneaux de signalisation 📦
Code CPV supplémentaire: Installation de panneaux de signalisation 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Sarthe 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Le Mans Métropole — Communauté urbaine
Adresse postale: Pôle «Marchés et achats publics», CS 40010 — 16 avenue François Mitterrand, Le Condorcet
Code postal: 72039
Commune postale: Le Mans
Contact
Adresse Internet: http://www.lemans.fr 🌏
Courrier électronique: marches@lemans.fr 📧
Téléphone: +33 243473731 📞
Fax: +33 243473740 📠
URL des documents: http://www.sarthe-marchespublics.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.sarthe-marchespublics.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-04-23 📅
Date limite de soumission: 2021-05-25 📅
Date de publication: 2021-04-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 082-210172
Numéro JO-S: 82
Informations complémentaires
Aucune.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Délai d'exécution: quatre mois pour chacun des lots, hors période de préparation d'un mois.

Date prévisionnelle de début d'exécution des prestations: 1.9.2021.

Valeur totale estimée: 100 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Réalisation et pose de la signalétique en métal
Numéro du lot: 1
Brève description: Réalisation et pose de la signalétique en métal.
Durée de l'accord: 4 mois
Description des options:

Des modifications, des contrats similaires, des contrats complémentaires pourront être conclus au cours de l'exécution du contrat dans le respect des dispositions du code de la commande publique et du code général des collectivités territoriales.

Informations complémentaires: Aucune.
Intitulé du lot: Réalisation et pose de la signalétique en bois
Numéro du lot: 2
Brève description: Réalisation et pose de la signalétique en bois.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat;

— liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne…

… fin);

… fin).

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-05-26 📅
Heure d'ouverture des offres: 00:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 24720013200014
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.sarthe-marchespublics.fr 🌏
URL des documents: http://www.sarthe-marchespublics.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service DUME. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.sarthe-marchespublics.fr — Le DCE peut être téléchargé jusqu'au jour de la date et heure limite de remise des offres à l'adresse suivante http://www.sarthe-marchespublics.fr — Seules les offres électroniques sont admises; tout autre mode de transmission conduirait à un rejet de l'offre. Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation.

Critères de sélection candidats:

1) aptitude à exercer l'activité professionnelle,

2) capacités techniques et professionnelles,

3) capacité économique et financière.

Renseignements administratifs: Solange Vérité — +33 243473739.

Renseignements techniques: Hélène Thomas — +33 243473949/Anne Huger — +33 243474028.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'Île-Gloriette
Commune postale: Nantes
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 240994600 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr 📧
Fax: +33 240994658 📠
Adresse Internet: http://nantes.tribunal-administratif.fr 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Adresse postale: 22 mail Pablo Picasso
Code postal: 44042
Téléphone: +33 253467983 📞
Courrier électronique: paysdl.ccira@direccte.gouv.fr 📧
Fax: +33 253467979 📠
Adresse Internet: http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 082-210172 (2021-04-23)

Avis d'attribution de marché (2021-08-31)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

ces prestations consistent en la fabrication de mobiliers métalliques, panneaux bois, impression et pose d'adhésifs, chantier de pose maçonnée sur site et font l'objet de deux lots détaillés ci-dessous.Une visite sur site est possible, il convient de prendre contact avec le service gestionnaire.Délai d'exécution : 4 mois pour chacun des lots, hors période de préparation d'un mois.Date prévisionnelle de début d'exécution des prestations : 1er septembre 2021

Valeur totale du marché: 100 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: le Mans Métropole - communauté Urbaine
Adresse postale: pôle Marchés et Achats Publics, Cs40010- 16 avenue François Mitterrand, Le Condorcet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-08-31 📅
Date de publication: 2021-09-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 171-443870
Se réfère à l'avis: 2021/S 082-210172
Numéro JO-S: 171
Informations complémentaires
aucune

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: réalisation et pose de la signalétique en métal
Brève description: réalisation et pose de la signalétique en métal
Description des options:

des modifications, des contrats similaires, des contrats complémentaires pourront être conclus au cours de l'exécution du contrat dans le respect des dispositions du Code de la Commande Publique et du Code Général des Collectivités Territoriales

Informations complémentaires: aucune
Intitulé du lot: réalisation et pose de la signalétique en bois
Brève description: réalisation et pose de la signalétique en bois

Procédure
Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Critère de coût (pondération): 1

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-08-09 📅
Nom: graphi Concepts
Adresse postale: technoparc Des 24h
Commune postale: Le Mans
Code postal: 72100
Pays: France 🇫🇷
Sarthe 🏙️
Valeur totale du marché: 65530.20 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2

Référence
Informations complémentaires

les critères retenus pour le jugement des offres étaient pondérés de la manière suivante :Prix des prestations 51% - pertinence des moyens en personnel affectés aux travaux, qualifications et expérience : 16 % Pertinence des moyens matériels affectés aux travaux : 16 %, Pertinence des modalités d'organisation du chantier 17 %.Parution Joue : 2021/s 082-210172 le 28/04/2021marché consultable au siège du pouvoir adjudicateur sur demande préalable auprès du Pôle Marchés et Achats Publics

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6, allée de l'ile-gloriette
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: comité Consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 171-443870 (2021-08-31)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de revêtement divers (>20)

Installation de panneaux de signalisation (12)