Ces prestations consistent en la fabrication de panneaux bois, impression et pose d'adhésifs, chantier de pose maçonnée sur site. Cette procédure fait l'objet d'un lot unique mais s'intègre dans une opération initiale comportant deux lots dans le cadre d'une précédente procédure. Une visite sur site est possible, il convient de prendre contact avec le service gestionnaire. Délai d'exécution: quatre mois, hors période de préparation d'un mois. Date prévisionnelle de début d'exécution des prestations: septembre 2021.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-07-23.
L'appel d'offres a été publié le 2021-06-22.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Avis de marché (2021-06-22) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Le Mans Métropole — communauté urbaine
Numéro d'enregistrement national: 24720013200014
Adresse postale:
“Pôle marchés et achats publics, CS 40010, 16 avenue François-Mitterrand, Le Condorcet”
Commune postale: Le Mans
Code postal: 72039
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 243473731📞
Courrier électronique: marches@lemans.fr📧
Fax: +33 243473740 📠
Région: Sarthe🏙️
URL: http://www.lemans.fr🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.sarthe-marchespublics.fr🌏 Communication
URL des documents: http://www.sarthe-marchespublics.fr🌏
URL de participation: http://www.sarthe-marchespublics.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Réalisation et pose de la nouvelle signalétique de l'arche de la Nature — lot 2: réalisation et pose de la signalétique en bois
2021_0033p2_tx_sv”
Produits/services: Installation de panneaux de signalisation📦
Brève description:
“Ces prestations consistent en la fabrication de panneaux bois, impression et pose d'adhésifs, chantier de pose maçonnée sur site. Cette procédure fait...”
Brève description
Ces prestations consistent en la fabrication de panneaux bois, impression et pose d'adhésifs, chantier de pose maçonnée sur site. Cette procédure fait l'objet d'un lot unique mais s'intègre dans une opération initiale comportant deux lots dans le cadre d'une précédente procédure. Une visite sur site est possible, il convient de prendre contact avec le service gestionnaire. Délai d'exécution: quatre mois, hors période de préparation d'un mois. Date prévisionnelle de début d'exécution des prestations: septembre 2021.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 50 000 💰
Informations sur les lots
Les offres ne peuvent porter que sur un seul lot
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Réalisation et pose de la signalétique en bois
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de panneaux de signalisation📦
Lieu d'exécution: Sarthe🏙️
Description du marché: Réalisation et pose de la signalétique en bois.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Pertinence des modalités d'organisation du chantier
Critère de qualité (pondération): 17
Critère de qualité (nom):
“Pertinence des moyens en personnel affectés aux travaux, qualifications et expérience”
Critère de qualité (pondération): 16
Critère de qualité (nom): Pertinence des moyens matériels affectés aux travaux
Prix (pondération): 51
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 4
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Des modifications, des contrats similaires, des contrats complémentaires pourront être conclus au cours de l'exécution du contrat dans le respect des...”
Description des options
Des modifications, des contrats similaires, des contrats complémentaires pourront être conclus au cours de l'exécution du contrat dans le respect des dispositions du code de la commande publique et du code général des collectivités territoriales.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;” Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois...”
Liste et brève description des critères de sélection
— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles;
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat;
— liste des travaux...”
Liste et brève description des critères de sélection
— Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat;
— liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin).
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec un seul opérateur
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-07-23
17:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2021-07-26
00:00 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service DUME. Pour retrouver cet avis...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service DUME. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.sarthe-marchespublics.fr - Le DCE peut être téléchargé jusqu'au jour de la date et heure limite de remise des offres à l'adresse suivante http://www.sarthe-marchespublics.fr - Seules les offres électroniques sont admises; tout autre mode de transmission conduirait à un rejet de l'offre. Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation. Critères de sélection candidats:
1. aptitude à exercer l'activité professionnelle,
2. capacités techniques et professionnelles,
3. capacité économique et financière.
Renseignements administratifs: Solange Vérité +33 243473739.
Renseignements techniques: Hélène Thomas +33 243473949/Anne Huger +33 243474028.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'Île-Gloriette
Commune postale: Nantes
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 240994600📞
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr📧
Fax: +33 240994658 📠
URL: http://nantes.tribunal-administratif.fr🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom:
“Comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics”
Adresse postale: 22 mail Pablo-Picasso
Commune postale: Nantes
Code postal: 44042
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 253467983📞
Courrier électronique: paysdl.ccira@direccte.gouv.fr📧
Fax: +33 253467979 📠
URL: http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'Île-Gloriette
Commune postale: Nantes
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 240994600📞
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr📧
Fax: +33 240994658 📠
Source: OJS 2021/S 121-317239 (2021-06-22)
Informations complémentaires (2021-07-15) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Le Mans Métropole — Communauté urbaine
Adresse postale:
“pôle «Marchés et achats publics», CS 40010, 16 avenue François Mitterrand, Le Condorcet”
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Réalisation et pose de la nouvelle signalétique de l'arche de la nature lot 2: réalisation et pose de la signalétique en bois
2021_0033p2_tx_sv”
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2021/S 121-317239
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2021-07-23 📅
L'heure: 17:00
Nouvelle valeur
Date: 2021-07-30 📅
L'heure: 17:00
Source: OJS 2021/S 138-366222 (2021-07-15)
Avis d'attribution de marché (2021-10-19) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: le Mans Métropole - communauté Urbaine
Adresse postale:
“pôle Marchés et Achats Publics, Cs40010- 16 avenue François Mitterrand, Le Condorcet”
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“réalisation et pose de la nouvelle signalétique de l'arche de la NatureLot 2 : Réalisation et pose de la signalétique en bois
2021_0033p2_tx_sv”
Brève description:
“ces prestations consistent en la fabrication de panneaux bois, impression et pose d'adhésifs, chantier de pose maçonnée sur site.Cette procédure fait...”
Brève description
ces prestations consistent en la fabrication de panneaux bois, impression et pose d'adhésifs, chantier de pose maçonnée sur site.Cette procédure fait l'objet d'un lot unique mais s'intègre dans une opération initiale comportant deux lots dans le cadre d'une précédente procédure.Une visite sur site est possible, il convient de prendre contact avec le service gestionnaire.Délai d'exécution : 4 mois, hors période de préparation d'un mois.Date prévisionnelle de début d'exécution des prestations : septembre 2021
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 54322.53 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Champ d'application du marché
Titre: réalisation et pose de la signalétique en bois
Description
Description du marché: réalisation et pose de la signalétique en bois
Informations sur les options
Description des options:
“des modifications, des contrats similaires, des contrats complémentaires pourront être conclus au cours de l'exécution du contrat dans le respect des...”
Description des options
des modifications, des contrats similaires, des contrats complémentaires pourront être conclus au cours de l'exécution du contrat dans le respect des dispositions du Code de la Commande Publique et du Code Général des Collectivités Territoriales
Procédure Informations sur l'accord-cadre
La passation de marché implique l'établissement d'un accord-cadre
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 121-317239
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 54895
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: réalisation et pose de la signalétique en bois
Date de conclusion du contrat: 2021-10-07 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues de PME: 6
Nombre d'offres reçues de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Nom et adresse du contractant
Nom: cap Ouest Signaletique
Adresse postale: za Du Pre Naval
Commune postale: La Gacilly
Code postal: 56200
Pays: France 🇫🇷
Région: Morbihan🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 54322.53 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
“les critères retenus pour le jugement des offres étaient pondérés de la manière suivante :Prix des prestations 51.0 %, Pertinence des moyens en personnel...”
les critères retenus pour le jugement des offres étaient pondérés de la manière suivante :Prix des prestations 51.0 %, Pertinence des moyens en personnel affectés aux travaux, qualifications et expérience 16.0 %, Pertinence des moyens matériels affectés aux travaux 16.0 %, Pertinence des modalités d'organisation du chantier 17.0 %Parutions Joue : Avis initial 2021/s 121-317239 le 25 juin 2021, rectificatif 2021/s 138-366222 le 20 juillet 2021marché consultable au siège du pouvoir adjudicateur sur demande préalable auprès du Pôle Marchés et Achats Publics
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6, allée de l'ile-gloriette
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom:
“comité Consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics”
Adresse postale: 22 mail Pablo Picasso
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6, allée de l'ile-gloriette
Source: OJS 2021/S 206-535259 (2021-10-19)