Réalisation des travaux de réhabilitation et d'extension de la capitainerie sanitaires du port de La Tremblade (17390)
Semdas
Réalisation des travaux de réhabilitation et d'extension de la capitainerie sanitaires du port de La Tremblade (17390).
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2021-03-25. L'appel d'offres a été publié le 2021-02-16.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • ALM Allain
- • Ascier
- • AY Gouraud
- • Biron ALU
- • Groupe Vinet
- • Mandin Energie
- • Rouil
- • Société Poitevine de Peinture
- • Semdas
- • Ossatures › Travaux de gros œuvre
- • Travaux d'application de revêtements de protection › Travaux de peinture
- • Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques › Travaux d'installation d'ascenseurs
- • Travaux d'équipement du bâtiment › Travaux de plomberie
- • Travaux de câblage et d'installations électriques › Travaux d'installations électriques
- • Travaux de menuiserie › Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires
- • Travaux de menuiserie et de charpenterie › Travaux de charpenterie
- • Travaux de parachèvement de bâtiment › Revêtement de sols et de murs
- • Travaux de parachèvement de bâtiment › Travaux de plâtrerie
- • Travaux de revêtement › Travaux d'isolation de toiture
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2021-02-16 | Avis de marché |
| 2021-09-15 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2021-02-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 2303 - AOO Trx capitainerie
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de charpenterie 📦
Travaux d'isolation de toiture 📦
Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de plâtrerie 📦
Revêtement de sols et de murs 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux de peinture 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Charente-Maritime 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Semdas
Adresse postale: 67 cours de l'Europe
Code postal: 17200
Commune postale: Royan
Contact
Adresse Internet: http://semdas.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: joubert@semdas.fr 📧
Téléphone: +33 546050835 📞
Fax: +33 546051624 📠
URL des documents: http://semdas.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_6i5sYfoP4p 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-02-16 📅
Date limite de soumission: 2021-03-25 📅
Date de publication: 2021-02-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 035-084267
Numéro JO-S: 35
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Lot 1 — démolitions — gros-œuvre — fondations spéciales
Numéro du lot: 1
Brève description: Démolitions — gros-œuvre — fondations spéciales.
Valeur estimée hors TVA: 170 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 16 mois
Informations complémentaires:
Numéro du lot: 2
Brève description: Charpente bois — ossature et bardage bois.
Valeur estimée hors TVA: 56 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot 3 — étanchéité — couverture bac aciers
Numéro du lot: 3
Brève description: Étanchéité — couverture bac aciers.
Valeur estimée hors TVA: 26 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot 4 — serrurerie — batardeaux
Numéro du lot: 4
Brève description: Serrurerie — batardeaux.
Valeur estimée hors TVA: 35 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot 5 — menuiseries extérieures aluminium
Numéro du lot: 5
Brève description: Menuiseries extérieures aluminium.
Valeur estimée hors TVA: 93 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot 6 — menuiseries intérieures bois
Numéro du lot: 6
Brève description: Menuiseries intérieures bois.
Valeur estimée hors TVA: 44 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot 7 — doublages — distribution — plafonds
Numéro du lot: 7
Brève description: Doublages — distribution — plafonds.
Valeur estimée hors TVA: 45 000 EUR 💰
Informations complémentaires:
Numéro du lot: 8
Brève description: Revêtements de sol — faïences.
Valeur estimée hors TVA: 36 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot 9 — électricité courants forts et faibles
Numéro du lot: 9
Brève description: Électricité courants forts et faibles.
Valeur estimée hors TVA: 45 900 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot 10 — plomberie — chauffage — ventilation
Numéro du lot: 10
Brève description: Plomberie — chauffage — ventilation.
Valeur estimée hors TVA: 84 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot 11 — elévateur PMR
Numéro du lot: 11
Brève description: Élévateur PMR.
Valeur estimée hors TVA: 19 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot 12 — peintures extérieures et intérieures
Numéro du lot: 12
Brève description: Peintures extérieures et intérieures.
Valeur estimée hors TVA: 23 000 EUR 💰
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Place Faure Marchand — 17390 La Tremblade.
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-03-25 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://semdas.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: http://semdas.achatpublic.com 🌏
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Poitiers
Adresse postale: 15 rue Blossac, BP 541
Commune postale: Poitiers
Code postal: 86020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 549607919 📞
Fax: +33 549606809 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours: Tribunal administratif de Poitiers.
Source: OJS 2021/S 035-084267 (2021-02-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 2303 - AOO Trx capitainerie
Brève description:
Réalisation des travaux de réhabilitation et d'extension de la capitainerie sanitaires du port de La Tremblade (17390).
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de charpenterie 📦
Travaux d'isolation de toiture 📦
Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de plâtrerie 📦
Revêtement de sols et de murs 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux de peinture 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Charente-Maritime 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Semdas
Adresse postale: 67 cours de l'Europe
Code postal: 17200
Commune postale: Royan
Contact
Adresse Internet: http://semdas.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: joubert@semdas.fr 📧
Téléphone: +33 546050835 📞
Fax: +33 546051624 📠
URL des documents: http://semdas.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_6i5sYfoP4p 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-02-16 📅
Date limite de soumission: 2021-03-25 📅
Date de publication: 2021-02-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 035-084267
Numéro JO-S: 35
Informations complémentaires
La proposition de variantes n'est pas est autorisée. Prestations supplémentaires éventuelles: non.
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Lot 1 — démolitions — gros-œuvre — fondations spéciales
Numéro du lot: 1
Brève description: Démolitions — gros-œuvre — fondations spéciales.
Valeur estimée hors TVA: 170 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 16 mois
Informations complémentaires:
La proposition de variantes n'est pas est autorisée. Prestations supplémentaires éventuelles: non.
Intitulé du lot: Lot 2 — charpente bois — ossature et bardage bois
Numéro du lot: 2
Brève description: Charpente bois — ossature et bardage bois.
Valeur estimée hors TVA: 56 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot 3 — étanchéité — couverture bac aciers
Numéro du lot: 3
Brève description: Étanchéité — couverture bac aciers.
Valeur estimée hors TVA: 26 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot 4 — serrurerie — batardeaux
Numéro du lot: 4
Brève description: Serrurerie — batardeaux.
Valeur estimée hors TVA: 35 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot 5 — menuiseries extérieures aluminium
Numéro du lot: 5
Brève description: Menuiseries extérieures aluminium.
Valeur estimée hors TVA: 93 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot 6 — menuiseries intérieures bois
Numéro du lot: 6
Brève description: Menuiseries intérieures bois.
Valeur estimée hors TVA: 44 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot 7 — doublages — distribution — plafonds
Numéro du lot: 7
Brève description: Doublages — distribution — plafonds.
Valeur estimée hors TVA: 45 000 EUR 💰
Informations complémentaires:
La proposition de variantes n'est pas est autorisée. Prestations supplémentaires éventuelles: oui — compléments d'absorption acoustiques par création d'îlots suspendus en plafond.
Intitulé du lot: Lot 8 — revêtements de sol — faïences
Numéro du lot: 8
Brève description: Revêtements de sol — faïences.
Valeur estimée hors TVA: 36 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot 9 — électricité courants forts et faibles
Numéro du lot: 9
Brève description: Électricité courants forts et faibles.
Valeur estimée hors TVA: 45 900 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot 10 — plomberie — chauffage — ventilation
Numéro du lot: 10
Brève description: Plomberie — chauffage — ventilation.
Valeur estimée hors TVA: 84 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot 11 — elévateur PMR
Numéro du lot: 11
Brève description: Élévateur PMR.
Valeur estimée hors TVA: 19 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot 12 — peintures extérieures et intérieures
Numéro du lot: 12
Brève description: Peintures extérieures et intérieures.
Valeur estimée hors TVA: 23 000 EUR 💰
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Place Faure Marchand — 17390 La Tremblade.
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-03-25 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://semdas.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: http://semdas.achatpublic.com 🌏
Référence
Informations complémentaires
Justificatifs à produire par les candidats: mentionnés dans les docs de la consultation (article 4.1 du règlement de la consultation) les candidatures et offres ne seront signées que par les seuls attributaires du marché. Type de procédure: appel d'offres ouvert dans le respect des dispositions des articles R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique. La Semdas agit au nom et pour le compte de la Communauté d'agglomération Royan Atlantique. Dossier de consultation dématérialisé et téléchargeable sur la plateforme http://semdas.achatpublic.com — en cas de difficultés quant au téléchargement du DCE, les candidats sont invités à se rapprocher de la hotline technique au +33 892232120 ou support@achatpublic.com — seule la transmission des candidatures et des offres par voie dématérialisée est autorisée sur le site internet http://semdas.achatpublic.com dans le respect des dispositions de l'article 6 du Rdc. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé ne jamais avoir été reçu. Délai de validité des offres: 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. Il est précisé que le délai d'exécution court à compter de la date de démarrage fixée par ordre de service. Un dispositif d'insertion est mis en place pour les lots dans les conditions précisées à l'article 10.7 du CCAP trx. Les entreprises attributaires des marchés s'engagent à réaliser, sur toute la durée du marché, le nombre d'heures d'insertion définies ci-après:
Afficher plus
— lot 01: démolition — désamiantage—gros-œuvre — fondations spéciales: nombre heures d'insertion = 105 h,
— lot 05: menuiseries extérieures aluminium: nombre heures d'insertion = 35 h,
— lot 10: plomberie-chauffage-ventilation: nombre heures d'insertion = 35 h.
Modalités financement programme: budget de la collectivité et subventions. Modalités de paiement: 30 jours, à compter de la réception de la demande d'acompte par le maître d'œuvre marché passé à prix fermes actualisables. Le marché fait l'objet d'une avance. L'opération de travaux est divisée en douze lots, chaque lot faisant l'objet d'un marché séparé confié à une entreprise ou à un groupement d'entreprises. Chaque marché sera conclu avec une entreprise unique ou des entreprises groupées. En cas de constitution d'un groupement, il ne sera exigé aucune forme particulière au groupement attributaire. Dans le cas d'un groupement conjoint, le mandataire sera solidaire des autres membres du groupement. Cautionnement et garanties exigés: retenue de garantie ou garantie à première demande critères de jugements des offres mentionnés à l'article 5.1 du règlement de la consultation. Renseignements d'ordre technique: pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leurs seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir en temps utile une demande via le profil d'acheteur http://semdas.achatpublic.com — instance chargée des procédures de recours tribunal administratif de Poitiers, 15 rue Blossac, BP 541 — 86020 Poitiers — tél. +33 549607919 — fax: +33 549606809. La présente consultation peut faire l'objet devant le tribunal administratif d'un référé précontractuel conformément aux dispositions de l'article L. 551-1 et s. du code de justice administrative jusqu'à la signature du marché, ou, postérieurement à la conclusion du contrat, un référé contractuel conformément à l'article L. 551-13 et s. du code de justice administrative. Il peut être intenté un recours en contestation de validité du contrat issu de la jurisprudence «Tarn-et-Garonne» qui peut être exercé par les tiers au contrat, sans considération de leur qualité, dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées. Il peut être intenté un recours pour excès de pouvoir dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Afficher plus
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Poitiers
Adresse postale: 15 rue Blossac, BP 541
Commune postale: Poitiers
Code postal: 86020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 549607919 📞
Fax: +33 549606809 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours: Tribunal administratif de Poitiers.
Source: OJS 2021/S 035-084267 (2021-02-16)
Avis d'attribution de marché (2021-09-15)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: semdas
Adresse postale: 67 cours de l'europe
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-09-15 📅
Date de publication: 2021-09-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 182-472554
Se réfère à l'avis: 2021/S 035-084267
Numéro JO-S: 182
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: lot 1 - démolitions - gros-Oeuvre - fondations spéciales
Brève description: démolitions - gros-Oeuvre - fondations spéciales
Intitulé du lot: lot 2 - charpente bois - ossature et Bardage bois
Brève description: charpente bois - ossature et Bardage bois
Intitulé du lot: lot 3 - etanchéité - couverture bac aciers
Brève description: etanchéité - couverture bac aciers
Intitulé du lot: lot 4 - serrurerie - batardeaux
Brève description: serrurerie - batardeaux
Intitulé du lot: lot 5 - menuiseries extérieures Aluminium
Brève description: menuiseries extérieures Aluminium
Intitulé du lot: lot 6 - menuiseries intérieures bois
Brève description: menuiseries intérieures bois
Intitulé du lot: lot 7 - doublages - distribution - plafonds
Brève description: doublages - distribution - plafonds
Description des options: compléments d'absorption acoustiques par création d'ilots suspendus en plafond
Intitulé du lot: lot 8 - revêtements de sol - faïences
Brève description: revêtements de sol - faïences
Intitulé du lot: lot 9 - electricité courants forts et faibles
Brève description: electricité courants forts et faibles
Intitulé du lot: lot 10 - plomberie - chauffage - ventilation
Brève description: plomberie - chauffage - ventilation
Intitulé du lot: lot 11 - elévateur PMR
Brève description: elévateur PMR
Intitulé du lot: lot 12- peintures extérieures et intérieures
Brève description: peintures extérieures et intérieures
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: place Faure Marchand - 17390 La Tremblade
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique jugée sur la base du mémoire technique fourni
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-08-11 📅
Nom: alm allain
Adresse postale: 11 rue des Perches
Commune postale: Saintes
Code postal: 17100
Pays: France 🇫🇷
Charente-Maritime 🏙️
Valeur totale du marché: 265 796 EUR 💰
Nom: rouil
Adresse postale: 7, route de Royan
Commune postale: Grézac
Code postal: 17120
Valeur totale du marché: 56 094 EUR 💰
Nom: biron alu
Adresse postale: 52, route des Grands Champs ZI Le Plassin
Commune postale: Gensac-la-Pallue
Code postal: 16130
Pays: Charente 🏙️
Valeur totale du marché: 97 853 EUR 💰
49 563 EUR 💰
Nom: ay gouraud
Commune postale: Jonzac
Code postal: 17500
Valeur totale du marché: 70 600 EUR 💰
Nom: groupe vinet
Adresse postale: agence Atlantique Rue Le Corbusier
Commune postale: Aytre
Code postal: 17440
Valeur totale du marché: 39 641 EUR 💰
Nom: mandin energie
Commune postale: Royan
Code postal: 17200
Valeur totale du marché: 55 968 EUR 💰
Nom: ascier
Adresse postale: la Parc de Bel Aire 11-13, rue Charles Cordier
Commune postale: Ferrieres-en-Brie
Code postal: 77164
Pays: Seine-et-Marne 🏙️
Valeur totale du marché: 22 556 EUR 💰
Nom: societe poitevine de peinture
Adresse postale: 9, rue de Saint-Nicolas
Commune postale: Migne Auxanges
Code postal: 86440
Pays: Haute-Vienne 🏙️
Valeur totale du marché: 23 527 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
1
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Poitiers
Adresse postale: 15 rue Blossac BP 541
Informations sur les délais d'introduction des recours: tribunal Administratif de Poitiers
Source: OJS 2021/S 182-472554 (2021-09-15)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
réalisation des travaux de réhabilitation et d'extension de la capitainerie sanitaires du port de La Tremblade (17390)
Valeur totale du marché: 681 598 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: semdas
Adresse postale: 67 cours de l'europe
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-09-15 📅
Date de publication: 2021-09-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 182-472554
Se réfère à l'avis: 2021/S 035-084267
Numéro JO-S: 182
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: lot 1 - démolitions - gros-Oeuvre - fondations spéciales
Brève description: démolitions - gros-Oeuvre - fondations spéciales
Intitulé du lot: lot 2 - charpente bois - ossature et Bardage bois
Brève description: charpente bois - ossature et Bardage bois
Intitulé du lot: lot 3 - etanchéité - couverture bac aciers
Brève description: etanchéité - couverture bac aciers
Intitulé du lot: lot 4 - serrurerie - batardeaux
Brève description: serrurerie - batardeaux
Intitulé du lot: lot 5 - menuiseries extérieures Aluminium
Brève description: menuiseries extérieures Aluminium
Intitulé du lot: lot 6 - menuiseries intérieures bois
Brève description: menuiseries intérieures bois
Intitulé du lot: lot 7 - doublages - distribution - plafonds
Brève description: doublages - distribution - plafonds
Description des options: compléments d'absorption acoustiques par création d'ilots suspendus en plafond
Intitulé du lot: lot 8 - revêtements de sol - faïences
Brève description: revêtements de sol - faïences
Intitulé du lot: lot 9 - electricité courants forts et faibles
Brève description: electricité courants forts et faibles
Intitulé du lot: lot 10 - plomberie - chauffage - ventilation
Brève description: plomberie - chauffage - ventilation
Intitulé du lot: lot 11 - elévateur PMR
Brève description: elévateur PMR
Intitulé du lot: lot 12- peintures extérieures et intérieures
Brève description: peintures extérieures et intérieures
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: place Faure Marchand - 17390 La Tremblade
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique jugée sur la base du mémoire technique fourni
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-08-11 📅
Nom: alm allain
Adresse postale: 11 rue des Perches
Commune postale: Saintes
Code postal: 17100
Pays: France 🇫🇷
Charente-Maritime 🏙️
Valeur totale du marché: 265 796 EUR 💰
Nom: rouil
Adresse postale: 7, route de Royan
Commune postale: Grézac
Code postal: 17120
Valeur totale du marché: 56 094 EUR 💰
Nom: biron alu
Adresse postale: 52, route des Grands Champs ZI Le Plassin
Commune postale: Gensac-la-Pallue
Code postal: 16130
Pays: Charente 🏙️
Valeur totale du marché: 97 853 EUR 💰
49 563 EUR 💰
Nom: ay gouraud
Commune postale: Jonzac
Code postal: 17500
Valeur totale du marché: 70 600 EUR 💰
Nom: groupe vinet
Adresse postale: agence Atlantique Rue Le Corbusier
Commune postale: Aytre
Code postal: 17440
Valeur totale du marché: 39 641 EUR 💰
Nom: mandin energie
Commune postale: Royan
Code postal: 17200
Valeur totale du marché: 55 968 EUR 💰
Nom: ascier
Adresse postale: la Parc de Bel Aire 11-13, rue Charles Cordier
Commune postale: Ferrieres-en-Brie
Code postal: 77164
Pays: Seine-et-Marne 🏙️
Valeur totale du marché: 22 556 EUR 💰
Nom: societe poitevine de peinture
Adresse postale: 9, rue de Saint-Nicolas
Commune postale: Migne Auxanges
Code postal: 86440
Pays: Haute-Vienne 🏙️
Valeur totale du marché: 23 527 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
1
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Poitiers
Adresse postale: 15 rue Blossac BP 541
Informations sur les délais d'introduction des recours: tribunal Administratif de Poitiers
Source: OJS 2021/S 182-472554 (2021-09-15)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)