RD936 Communes de Carignan-de-Bordeaux, Fargues-Saint-Hilaire et Tresses — déviation de Fargues-Saint-Hilaire — 3 tranche de travaux — deux lots — référence 1990

Département de la Gironde

Lot nº 1: terrassements, assainissement et chaussées:
TF:
— terrassements:
—— exécution des déblais: 1 590 m,
—— remblais techniques: 1 000 m,
—— matériaux d'apport pour remblais techniques: 1 370 m,
—— géotextile: 4 305 m,
—— grave non traitée:1 595 m,
— chaussées:
—— grave bitume: 2 090 t,
—— béton bitumineux: 718 t.
Tranche optionnelle:
— terrassements:
—— exécution des déblais: 8 500 m,
—— purges: 800 m,
—— matériaux traités à la chaux: 8 200 m,
—— remblais techniques: 4 000 m,
—— géotextile: 13 710 m,
—— grave non traitée: 2 550 m,
— assainissement:
—— bordures et caniveaux: 1 265 ml,
—— canalisations Ep: 431 ml,
—— petits ouvrages cadres préfabriqués: 79 ml,
— chaussées:
—— grave bitume: 6 430 t,
—— béton bitumineux semi grenu: 2 500 t,
—— béton bitumineux très mince: 1 000 t.
Lot nº 2: écrans acoustiques en bois:
— écrans acoustiques sans Gba: 630 m,
— écrans acoustique sur Gba élargie: 1 280 m,
— GBA élargie ferraillée en béton désactivé:

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-03-10. L'appel d'offres a été publié le 2021-02-03.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• CMR

Qui ?

• Département de la Gironde

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Aquitaine › Gironde

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-02-03	Avis de marché
2021-06-24	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-02-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Numéro de référence: 21ft-Tdi-1379-L
Brève description:

Lot nº 1: terrassements, assainissement et chaussées: TF: — terrassements: —— exécution des déblais: 1 590 m —— remblais techniques: 1 000 m —— matériaux d'apport pour remblais techniques: 1 370 m —— géotextile: 4 305 m —— grave non traitée:1 595 m — chaussées: —— grave bitume: 2 090 t, —— béton bitumineux: 718 t. Tranche optionnelle: — terrassements: —— exécution des déblais: 8 500 m —— purges: 800 m —— matériaux traités à la chaux: 8 200 m —— remblais techniques: 4 000 m —— géotextile: 13 710 m —— grave non traitée: 2 550 m — assainissement: —— bordures et caniveaux: 1 265 ml, —— canalisations Ep: 431 ml, —— petits ouvrages cadres préfabriqués: 79 ml, — chaussées: —— grave bitume: 6 430 t, —— béton bitumineux semi grenu: 2 500 t, —— béton bitumineux très mince: 1 000 t. Lot nº 2: écrans acoustiques en bois: — écrans acoustiques sans Gba: 630 m — écrans acoustique sur Gba élargie: 1 280 m — GBA élargie ferraillée en béton désactivé:

Brève description

Lot nº 1: terrassements, assainissement et chaussées:

TF:

— terrassements:

—— exécution des déblais: 1 590 m

—— remblais techniques: 1 000 m

—— matériaux d'apport pour remblais techniques: 1 370 m

—— géotextile: 4 305 m

—— grave non traitée:1 595 m

— chaussées:

—— grave bitume: 2 090 t,

—— béton bitumineux: 718 t.

Tranche optionnelle:

— terrassements:

—— exécution des déblais: 8 500 m

—— purges: 800 m

—— matériaux traités à la chaux: 8 200 m

—— remblais techniques: 4 000 m

—— géotextile: 13 710 m

—— grave non traitée: 2 550 m

— assainissement:

—— bordures et caniveaux: 1 265 ml,

—— canalisations Ep: 431 ml,

—— petits ouvrages cadres préfabriqués: 79 ml,

— chaussées:

—— grave bitume: 6 430 t,

—— béton bitumineux semi grenu: 2 500 t,

—— béton bitumineux très mince: 1 000 t.

Lot nº 2: écrans acoustiques en bois:

— écrans acoustiques sans Gba: 630 m

— écrans acoustique sur Gba élargie: 1 280 m

— GBA élargie ferraillée en béton désactivé:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦
Barrière antibruit 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Gironde 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Département de la Gironde
Adresse postale: esplanade Charles de Gaulle, CS 71223
Code postal: 33074
Commune postale: Bordeaux
Contact
Adresse Internet: http://www.gironde.fr 🌏
Courrier électronique: dgar-dasj-scp@gironde.fr 📧
Téléphone: +33 556993333 📞
URL des documents: http://www.marches-publics.gironde.fr/ 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-publics.gironde.fr/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-02-03 📅
Date limite de soumission: 2021-03-10 📅
Date de publication: 2021-02-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 026-063076
Numéro JO-S: 26
Informations complémentaires

— tranche ferme: délai d'exécution des travaux de six mois. Période de préparation de deux mois incluse, — tranche optionnelle: délai d'exécution des travaux de sept mois. Période de préparation de chantier de deux mois incluse. Le délai maximal d'affermissement de la tranche optionnelle est fixé à 18 mois, compté à partir de la date de démarrage des prestations de la tranche ferme.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Lot nº 1: terrassements, assainissement et chaussées:

TF:

— terrassements:

—— exécution des déblais: 1 590 m

—— remblais techniques: 1 000 m

—— matériaux d'apport pour remblais techniques: 1 370 m

—— géotextile: 4 305 m

—— grave non traitée:1 595 m

— chaussées:

—— grave bitume: 2 090 t,

—— béton bitumineux: 718 t.

Tranche optionnelle:

—— exécution des déblais: 8 500 m

—— purges: 800 m

—— matériaux traités à la chaux: 8 200 m

—— remblais techniques: 4 000 m

—— géotextile: 13 710 m

—— grave non traitée: 2 550 m

— assainissement:

—— bordures et caniveaux: 1 265 ml,

—— canalisations Ep: 431 ml,

—— petits ouvrages cadres préfabriqués: 79 ml,

—— grave bitume: 6 430 t,

—— béton bitumineux semi grenu: 2 500 t,

—— béton bitumineux très mince: 1 000 t.

Lot nº 2: écrans acoustiques en bois:

— écrans acoustiques sans Gba: 630 m

— écrans acoustique sur Gba élargie: 1 280 m

— GBA élargie ferraillée en béton désactivé:

Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 2
Intitulé du lot: Terrassements, assainissement et chaussées
Numéro du lot: 1
Brève description:

La valeur environnementale de l'offre (20 %) sera appréciée au regard des sous-critères suivants:

— mesures adoptées pour la protection de l'environnement — 8 points (moyens humains affectés au chantier 1 point — organisation et mode opératoire pour respecter les contraintes des différents arrêtés LSE et CNPN 4 points — gestion des déchets identification, tri, stockage, élimination et traçabilité 3 points);

— performance environnementale — 12 points (répartie — indicateur d'énergie exprimé en Méga Joules 4 points — indicateur d'émission de GES exprimé en T équivalent de CO2 4 points — indicateur de granulats naturels exprimé en T, 4 points).

La valeur technique de l'offre (10 %) sera appréciée au regard des sous critères suivants:

— l'organisation que l'entreprise compte mettre en œuvre pour exécuter les travaux 5 points;

— l'organisation de la qualité, avec les différents contrôles 3 points;

— mesures mise en place pour respecter l'hygiène et la sécurité 2 points.

Durée de l'accord: 6 mois
Description des options:

Les prestations, objet du présent contrat, pourront donner lieu à la passation d'un nouveau marché public pour la réalisation de prestations similaires, conformément aux articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du code de la commande publique, qui sera exécuté par le titulaire du présent contrat les conditions d'exécution de ce nouveau marché seront identiques à celles du présent contrat.

Informations complémentaires:

— tranche ferme: délai d'exécution des travaux de six mois. Période de préparation de deux mois incluse,

— tranche optionnelle: délai d'exécution des travaux de sept mois. Période de préparation de chantier de deux mois incluse.

Le délai maximal d'affermissement de la tranche optionnelle est fixé à 18 mois, compté à partir de la date de démarrage des prestations de la tranche ferme.

Intitulé du lot: Écrans acoustiques en bois
Numéro du lot: 2
Brève description:

Le délai d'exécution des travaux est de six mois. Il comprend la période de préparation de chantier de deux mois. La valeur environnementale de l'offre (20 %) sera appréciée au regard des sous critères suivants:

— les moyens humains affectés au chantier 5 points;

— l'organisation, mode opératoire que l'entreprise mettra en œuvre pour respecter les contraintes des différents arrêtés LSE et CNPN 10 points;

— la gestion des déchets avec identification, tri, stockage, élimination et traçabilité 5 points.

— l'organisation que l'entreprise compte mettre en œuvre pour exécuter les travaux 6 points,

— l'organisation de la qualité, avec les différents contrôles 2 points,

Description des options:

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

1) La lettre de candidature (partie I du kit de réponse) ou DC1 (fichier nommé DC1),

2) La déclaration du candidat (partie II du kit de réponse) ou DC2 (fichier nommé DC2).

Situation économique et financière:

3) Le chiffre d'affaires global et le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité objet du présent marché public portant, au maximum sur les trois derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

4) La liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années (maximum quinze pages).

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-03-11 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur environnementale de l'offre
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 70

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22330001300016
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.gironde.fr/ 🌏
URL des documents: http://www.marches-publics.gironde.fr/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.gironde.fr/ — Une visite du site est obligatoire pour chacun des lots. Rendez-vous à prendre quinze jours avant la date de remise des offres. Direction des infrastructures — Pôle «Développement» — Bureau d'études Nord/M. Magendie — tél. +33 556993389. Conformément aux articles R. 2142-19 à R. 2142-27 du code de la commande publique, les entreprises candidates peuvent se présenter sous la forme d'un groupement. Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidat individuel, soit en qualité de membre d'un groupement. Ils ne peuvent cumuler les deux qualités. Dans le cas où le titulaire du présent marché public est un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire pour l'exécution du marché de chacun des membres du groupement.

Le lot nº 1 comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Une avance sera versée dans les conditions précisées au CCAP.

Pièces constituant l'offre du lot 1 et du lot 2:

— l'acte d'engagement et ses annexes (fichier nommé AE) complété,

— l'attestation de visite des lieux (annexe 2 du RC), renseignée,

— le Bordereau des prix unitaires et forfaitaires (fichier nommé BPUF) complété,

— le Détail quantitatif estimatif (fichier nommé DQE) complété,

— les sous détails de prix,

— un mémoire technique justificatif conformément aux éléments demandés au RC (fichier nommé MT).

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 556993800 📞
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 📧
Fax: +33 556243903 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— référé précontractuel possible jusqu'à la signature du contrat;

— référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31

— référé contractuel après la signature du contrat;

— recours en contestation de validité du contrat dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées de l'attribution du marché (en vertu de l'arrêt du CE du 4.4.2014, Département Tarn-et-Garonne, nº 358994).

Source: OJS 2021/S 026-063076 (2021-02-03)

Avis d'attribution de marché (2021-06-24)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— lot nº 1: terrassements, assainissement et chaussées. Tranche ferme : — terrassements: exécution des déblais:1 590 m — remblais techniques:1 000 m — matériaux d'apport pour remblais techniques:1 370 m — géotextile:4 305 m — grave non traitée:1 595 m — chaussées: grave bitume: 2 090 t; — béton bitumineux: 718 t. Tranche optionnelle: — terrassements: exécution des déblais: 8 500 m — purges: 800 m — matériaux traités à la chaux: 8 200 m — remblais techniques: 4 000 m — géotextile:13 710 m — grave non traitée: 2 550 m — assainissement: bordures et caniveaux:1 265 ml; canalisations EP: 431 ml; petits ouvrages cadres préfabriqués: 79 ml; — chaussées: grave bitume: 6 430 t; béton bitumineux semi grenu:2 500 t; béton bitumineux.

Valeur totale du marché: 739995.38 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-06-24 📅
Date de publication: 2021-06-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 123-324971
Se réfère à l'avis: 2021/S 026-063076
Numéro JO-S: 123
Informations complémentaires

— tranche ferme: délai d'exécution des travaux de six mois. Période de préparation de deux mois incluse; — tranche optionnelle: délai d'exécution des travaux de sept mois. Période de préparation de chantier de deux mois incluse. Le délai maximal d'affermissement de la tranche optionnelle est fixé à 18 mois, compté à partir de la date de démarrage des prestations de la tranche ferme.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— lot nº 1: terrassements, assainissement et chaussées.

Tranche ferme :

— terrassements: exécution des déblais:1 590 m

— remblais techniques:1 000 m

— matériaux d'apport pour remblais techniques:1 370 m

— géotextile:4 305 m

— grave non traitée:1 595 m

— chaussées: grave bitume: 2 090 t;

— béton bitumineux: 718 t.

— terrassements: exécution des déblais: 8 500 m

— purges: 800 m

— matériaux traités à la chaux: 8 200 m

— remblais techniques: 4 000 m

— géotextile:13 710 m

— grave non traitée: 2 550 m

— assainissement: bordures et caniveaux:1 265 ml; canalisations EP: 431 ml; petits ouvrages cadres préfabriqués: 79 ml;

— chaussées: grave bitume: 6 430 t; béton bitumineux semi grenu:2 500 t; béton bitumineux.

La valeur environnementale de l'offre (20 %) sera appréciée au regard des sous critères suivants:

— mesures adoptées pour la protection de l'environnement huit points (moyens humains affectés au chantier un point;

— organisation et mode opératoire pour respecter les contraintes des différents arrêtés LSE et CNPN: 4 points-gestion des déchets identification, tri, stockage, élimination et traçabilité trois points);

— performance environnementale douze points (répartie — indicateur d'énergie exprimé en Méga Joules 4 points — indicateur d'émission de GES exprimé en T équivalent de Co2 4 points — indicateur de granulats naturels exprimé en T, 4 points).

La valeur technique de l'offre (10 %)sera appréciée au regard des sous critères suivants:

— l'organisation que l'entreprise compte mettre en œuvre pour exécuter les travaux cinq points;

— l'organisation de la qualité, avec les différences.

Informations complémentaires:

— tranche ferme: délai d'exécution des travaux de six mois. Période de préparation de deux mois incluse;

Brève description:

Le délai d'exécution des travaux est de six mois. Il comprend la période de préparation de chantier de deux mois la valeur environnementale de l'offre (20 %) sera appréciée au regard des sous critères suivants:

— les moyens humains affectés au chantier cinq points;

— l'organisation, mode opératoire que l'entreprise mettra en œuvre pour respecter les contraintes des différents arrêtés LSE et CNPN dix points;

— la gestion des déchets avec identification, tri, stockage, élimination et traçabilité cinq points.

— l'organisation que l'entreprise compte mettre en œuvre pour exécuter les travaux six points; — l'organisation de la qualité, avec les différents contrôles deux points;

— mesures mise en place pour respecter l'hygiène et la sécurité deux points.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-05-05 📅
Nom: Cmr
Adresse postale: avenue des Martyrs de la Libération
Commune postale: Mérignac
Code postal: 33700
Pays: France 🇫🇷
Gironde 🏙️
Valeur totale du marché: 739995.38 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4

Référence
Informations complémentaires

Conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, le point de contact auprès duquel le présent marché public ou accord-cadre peut être consulté sur place ou pour obtenir une copie dudit contrat est: Département de la Gironde — service de la commande publique — immeuble Gironde 1 esplanade Charles de Gaulle — CS 71223 33074 Bordeaux Cedex — Tél. +33 556993333 — dgar-dasj-scp@gironde.fr

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Référé pré-contractuel possible jusqu'à la signature du contrat.

Référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31

Recours en contestation de validité du contrat dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées de l'attribution du marché (en vertu de l'arrêt du CE du 4.4.2014, département Tarn-et-Garonne, nº 358994).

Source: OJS 2021/S 123-324971 (2021-06-24)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)