RD936 Communes de Carignan-de-Bordeaux, Fargues-Saint-Hilaire et Tresses — déviation de Fargues-Saint-Hilaire — 3 tranche de travaux — deux lots — référence 1990
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“RD936 Communes de Carignan-de-Bordeaux, Fargues-Saint-Hilaire et Tresses — déviation de Fargues-Saint-Hilaire — 3 tranche de travaux — deux lots — référence...”
Titre
RD936 Communes de Carignan-de-Bordeaux, Fargues-Saint-Hilaire et Tresses — déviation de Fargues-Saint-Hilaire — 3 tranche de travaux — deux lots — référence 1990
21ft-Tdi-1379-L
Lot nº 1: terrassements, assainissement et chaussées:
TF:
— terrassements:
—— exécution des déblais: 1 590 m,
—— remblais techniques: 1 000 m,
—— matériaux d'apport pour remblais techniques: 1 370 m,
—— géotextile: 4 305 m,
—— grave non traitée:1 595 m,
— chaussées:
—— grave bitume: 2 090 t,
—— béton bitumineux: 718 t.
Tranche optionnelle:
— terrassements:
—— exécution des déblais: 8 500 m,
—— purges: 800 m,
—— matériaux traités à la chaux: 8 200 m,
—— remblais techniques: 4 000 m,
—— géotextile: 13 710 m,
—— grave non traitée: 2 550 m,
— assainissement:
—— bordures et caniveaux: 1 265 ml,
—— canalisations Ep: 431 ml,
—— petits ouvrages cadres préfabriqués: 79 ml,
— chaussées:
—— grave bitume: 6 430 t,
—— béton bitumineux semi grenu: 2 500 t,
—— béton bitumineux très mince: 1 000 t.
Lot nº 2: écrans acoustiques en bois:
— écrans acoustiques sans Gba: 630 m,
— écrans acoustique sur Gba élargie: 1 280 m,
— GBA élargie ferraillée en béton désactivé:
Afficher plus Informations sur les lots
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 2
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Terrassements, assainissement et chaussées
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil📦
Lieu d'exécution: Gironde🏙️
Description du marché:
“La valeur environnementale de l'offre (20 %) sera appréciée au regard des sous-critères suivants:
— mesures adoptées pour la protection de l'environnement —...”
Description du marché
La valeur environnementale de l'offre (20 %) sera appréciée au regard des sous-critères suivants:
— mesures adoptées pour la protection de l'environnement — 8 points (moyens humains affectés au chantier 1 point — organisation et mode opératoire pour respecter les contraintes des différents arrêtés LSE et CNPN 4 points — gestion des déchets identification, tri, stockage, élimination et traçabilité 3 points);
— performance environnementale — 12 points (répartie — indicateur d'énergie exprimé en Méga Joules 4 points — indicateur d'émission de GES exprimé en T équivalent de CO2 4 points — indicateur de granulats naturels exprimé en T, 4 points).
La valeur technique de l'offre (10 %) sera appréciée au regard des sous critères suivants:
— l'organisation que l'entreprise compte mettre en œuvre pour exécuter les travaux 5 points;
— l'organisation de la qualité, avec les différents contrôles 3 points;
— mesures mise en place pour respecter l'hygiène et la sécurité 2 points.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur environnementale de l'offre
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 70
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 6
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Les prestations, objet du présent contrat, pourront donner lieu à la passation d'un nouveau marché public pour la réalisation de prestations similaires,...”
Description des options
Les prestations, objet du présent contrat, pourront donner lieu à la passation d'un nouveau marché public pour la réalisation de prestations similaires, conformément aux articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du code de la commande publique, qui sera exécuté par le titulaire du présent contrat les conditions d'exécution de ce nouveau marché seront identiques à celles du présent contrat.
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“— tranche ferme: délai d'exécution des travaux de six mois. Période de préparation de deux mois incluse,
— tranche optionnelle: délai d'exécution des...”
Informations complémentaires
— tranche ferme: délai d'exécution des travaux de six mois. Période de préparation de deux mois incluse,
— tranche optionnelle: délai d'exécution des travaux de sept mois. Période de préparation de chantier de deux mois incluse.
Le délai maximal d'affermissement de la tranche optionnelle est fixé à 18 mois, compté à partir de la date de démarrage des prestations de la tranche ferme.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Écrans acoustiques en bois
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Barrière antibruit📦
Description du marché:
“Le délai d'exécution des travaux est de six mois. Il comprend la période de préparation de chantier de deux mois. La valeur environnementale de l'offre (20...”
Description du marché
Le délai d'exécution des travaux est de six mois. Il comprend la période de préparation de chantier de deux mois. La valeur environnementale de l'offre (20 %) sera appréciée au regard des sous critères suivants:
— les moyens humains affectés au chantier 5 points;
— l'organisation, mode opératoire que l'entreprise mettra en œuvre pour respecter les contraintes des différents arrêtés LSE et CNPN 10 points;
— la gestion des déchets avec identification, tri, stockage, élimination et traçabilité 5 points.
La valeur technique de l'offre (10 %) sera appréciée au regard des sous critères suivants:
— l'organisation que l'entreprise compte mettre en œuvre pour exécuter les travaux 6 points,
— l'organisation de la qualité, avec les différents contrôles 2 points,
— mesures mise en place pour respecter l'hygiène et la sécurité 2 points.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“1) La lettre de candidature (partie I du kit de réponse) ou DC1 (fichier nommé DC1),
2) La déclaration du candidat (partie II du kit de réponse) ou DC2...”
Liste et brève description des conditions
1) La lettre de candidature (partie I du kit de réponse) ou DC1 (fichier nommé DC1),
2) La déclaration du candidat (partie II du kit de réponse) ou DC2 (fichier nommé DC2).
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“3) Le chiffre d'affaires global et le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité objet du présent marché public portant, au maximum sur les...”
Liste et brève description des critères de sélection
3) Le chiffre d'affaires global et le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité objet du présent marché public portant, au maximum sur les trois derniers exercices disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“4) La liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années (maximum quinze pages).”
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-03-10
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2021-03-11
12:00 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.gironde.fr/ — Une visite du site est obligatoire pour chacun des lots. Rendez-vous à prendre quinze jours avant la date de remise des offres. Direction des infrastructures — Pôle «Développement» — Bureau d'études Nord/M. Magendie — tél. +33 556993389. Conformément aux articles R. 2142-19 à R. 2142-27 du code de la commande publique, les entreprises candidates peuvent se présenter sous la forme d'un groupement. Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidat individuel, soit en qualité de membre d'un groupement. Ils ne peuvent cumuler les deux qualités. Dans le cas où le titulaire du présent marché public est un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire pour l'exécution du marché de chacun des membres du groupement.
Le lot nº 1 comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Une avance sera versée dans les conditions précisées au CCAP.
Pièces constituant l'offre du lot 1 et du lot 2:
— l'acte d'engagement et ses annexes (fichier nommé AE) complété,
— l'attestation de visite des lieux (annexe 2 du RC), renseignée,
— le Bordereau des prix unitaires et forfaitaires (fichier nommé BPUF) complété,
— le Détail quantitatif estimatif (fichier nommé DQE) complété,
— les sous détails de prix,
— un mémoire technique justificatif conformément aux éléments demandés au RC (fichier nommé MT).
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 556993800📞
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr📧
Fax: +33 556243903 📠 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— référé précontractuel possible jusqu'à la signature du contrat;
— référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31 jour...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— référé précontractuel possible jusqu'à la signature du contrat;
— référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31 jour suivant la publication de l'avis d'attribution; ou
— référé contractuel après la signature du contrat;
— recours en contestation de validité du contrat dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées de l'attribution du marché (en vertu de l'arrêt du CE du 4.4.2014, Département Tarn-et-Garonne, nº 358994).
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 026-063076 (2021-02-03)
Avis d'attribution de marché (2021-06-24) Objet Champ d'application du marché
Titre:
“RD936 Communes de Carignan-de-Bordeaux, Fargues-Saint-Hilaire et Tresses — déviation de Fargues-Saint-Hilaire — 3 Tranche de travaux — deux lots —...”
Titre
RD936 Communes de Carignan-de-Bordeaux, Fargues-Saint-Hilaire et Tresses — déviation de Fargues-Saint-Hilaire — 3 Tranche de travaux — deux lots — réf.1990
21ft-Tdi-1379-L
Afficher plus
Brève description:
“— lot nº 1: terrassements, assainissement et chaussées.
Tranche ferme :
— terrassements: exécution des déblais:1 590 m;
— remblais techniques:1 000 m;
—...”
Brève description
— lot nº 1: terrassements, assainissement et chaussées.
Tranche ferme :
— terrassements: exécution des déblais:1 590 m;
— remblais techniques:1 000 m;
— matériaux d'apport pour remblais techniques:1 370 m;
— géotextile:4 305 m;
— grave non traitée:1 595 m.
— chaussées: grave bitume: 2 090 t;
— béton bitumineux: 718 t.
Tranche optionnelle:
— terrassements: exécution des déblais: 8 500 m;
— purges: 800 m;
— matériaux traités à la chaux: 8 200 m;
— remblais techniques: 4 000 m;
— géotextile:13 710 m;
— grave non traitée: 2 550 m;
— assainissement: bordures et caniveaux:1 265 ml; canalisations EP: 431 ml; petits ouvrages cadres préfabriqués: 79 ml;
— chaussées: grave bitume: 6 430 t; béton bitumineux semi grenu:2 500 t; béton bitumineux.
Afficher plus
Code devise: EUR 💰
Valeur totale du marché (hors TVA) (offre la plus basse): 739995.38
Valeur totale du marché (hors TVA) (offre la plus élevée): 988392.90
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Description du marché:
“La valeur environnementale de l'offre (20 %) sera appréciée au regard des sous critères suivants:
— mesures adoptées pour la protection de l'environnement...”
Description du marché
La valeur environnementale de l'offre (20 %) sera appréciée au regard des sous critères suivants:
— mesures adoptées pour la protection de l'environnement huit points (moyens humains affectés au chantier un point;
— organisation et mode opératoire pour respecter les contraintes des différents arrêtés LSE et CNPN: 4 points-gestion des déchets identification, tri, stockage, élimination et traçabilité trois points);
— performance environnementale douze points (répartie — indicateur d'énergie exprimé en Méga Joules 4 points — indicateur d'émission de GES exprimé en T équivalent de Co2 4 points — indicateur de granulats naturels exprimé en T, 4 points).
La valeur technique de l'offre (10 %)sera appréciée au regard des sous critères suivants:
— l'organisation que l'entreprise compte mettre en œuvre pour exécuter les travaux cinq points;
— l'organisation de la qualité, avec les différences.
Afficher plus
Informations complémentaires:
“— tranche ferme: délai d'exécution des travaux de six mois. Période de préparation de deux mois incluse;
— tranche optionnelle: délai d'exécution des...”
Informations complémentaires
— tranche ferme: délai d'exécution des travaux de six mois. Période de préparation de deux mois incluse;
— tranche optionnelle: délai d'exécution des travaux de sept mois. Période de préparation de chantier de deux mois incluse.
Le délai maximal d'affermissement de la tranche optionnelle est fixé à 18 mois, compté à partir de la date de démarrage des prestations de la tranche ferme.
Afficher plus
Description du marché:
“Le délai d'exécution des travaux est de six mois. Il comprend la période de préparation de chantier de deux mois la valeur environnementale de l'offre (20...”
Description du marché
Le délai d'exécution des travaux est de six mois. Il comprend la période de préparation de chantier de deux mois la valeur environnementale de l'offre (20 %) sera appréciée au regard des sous critères suivants:
— les moyens humains affectés au chantier cinq points;
— l'organisation, mode opératoire que l'entreprise mettra en œuvre pour respecter les contraintes des différents arrêtés LSE et CNPN dix points;
— la gestion des déchets avec identification, tri, stockage, élimination et traçabilité cinq points.
La valeur technique de l'offre (10 %) sera appréciée au regard des sous critères suivants:
— l'organisation que l'entreprise compte mettre en œuvre pour exécuter les travaux six points; — l'organisation de la qualité, avec les différents contrôles deux points;
— mesures mise en place pour respecter l'hygiène et la sécurité deux points.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 026-063076
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 21.0162
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: Terrassements, assainissement et chaussées
Date de conclusion du contrat: 2021-05-05 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: Cmr
Adresse postale: avenue des Martyrs de la Libération
Commune postale: Mérignac
Code postal: 33700
Pays: France 🇫🇷
Région: Gironde🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 739995.38 💰
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: Écrans acoustiques en bois
Informations sur les non-lauréats
Autres raisons (interruption de la procédure)
“Conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, le point de contact auprès duquel le présent marché public ou...”
Conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, le point de contact auprès duquel le présent marché public ou accord-cadre peut être consulté sur place ou pour obtenir une copie dudit contrat est: Département de la Gironde — service de la commande publique — immeuble Gironde 1 esplanade Charles de Gaulle — CS 71223 33074 Bordeaux Cedex — Tél. +33 556993333 — dgar-dasj-scp@gironde.fr
Afficher plus Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Référé pré-contractuel possible jusqu'à la signature du contrat.
Référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31 jour...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Référé pré-contractuel possible jusqu'à la signature du contrat.
Référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31 jour suivant la publication de l'avis d'attribution ou référé contractuel après la signature du contrat.
Recours en contestation de validité du contrat dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées de l'attribution du marché (en vertu de l'arrêt du CE du 4.4.2014, département Tarn-et-Garonne, nº 358994).
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 123-324971 (2021-06-24)