rd 1215 - communes de Le Taillan Médoc, Saint Aubin de Médoc, Le Pian Médoc et Arsac - déviation de Saint Aubin Le Taillan Ref:2053

Département de la Gironde

réalisation d'une partie des travaux d'aménagement concernant la déviation de Saint Aubin Le TaillanLes principales quantités sont :-Lot no1 : Equipements de sécuritédispositif de retenue métallique :3 990 mldispositif de retenue en béton :228 ml-lot no2 : Ecrans boisecran bois (hauteur de 3m) :5 200 m2-lot no3 : Raccordement nordexecution des déblais :32 750 m3matériaux d'apport pour remblais :26 600 m3matériaux R41 ou R61 :10 790 m3gnt :7 960 TEnrobé Gb4 :7 970 TEnrobé Bbsg :3 835 TEnrobé Bbtm :1 080 T-Lot no4 : EcopontForage des pieux :1 000 mlacier haute adhérence :168 000 KgBéton C35/45 :1 470 m3fourniture et mise en oeuvre des remblais : 5 000 m3

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2022-01-11. L'appel d'offres a été publié le 2021-11-23.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Département de la Gironde

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Aquitaine › Gironde

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-11-23	Avis de marché
2022-05-03	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-11-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Numéro de référence: 21ft-Tdi-1554-E
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦
Code CPV supplémentaire: Glissières de sécurité 📦
Travaux de construction de murs de barrage 📦
Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes 📦
Travaux de construction de ponts 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Gironde 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: departement de la gironde
Adresse postale: esplanade Charles de Gaulle, Cs 71223
Code postal: 33074
Commune postale: Bordeaux
Contact
Adresse Internet: http://www.gironde.fr 🌏
Courrier électronique: dgar-dasj-scp@gironde.fr 📧
Téléphone: +33 556993333 📞
URL des documents: http://www.marches-publics.gironde.fr/ 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-publics.gironde.fr/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-11-23 📅
Date limite de soumission: 2022-01-11 📅
Date de publication: 2021-11-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 230-602210
Numéro JO-S: 230
Informations complémentaires

le délai d'exécution du marché est de quatre (4) mois, comprenant la période de préparation de 1 mois et le délai d'exécution des travaux de 3 mois

Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 4
Intitulé du lot: equipements de sécurité
Numéro du lot: 1
Brève description:

les travaux ont pour objet les dispositifs de retenue de la déviation de Saint Aubin Le Taillan

Durée de l'accord: 4 mois
Description des options:

les prestations, objet du présent contrat, pourront donner lieu à la passation d'un nouveau marché public pour la réalisation de prestations similaires, conformément aux articles L 2122-1 et R 2122-7 du code de la commande publique, qui sera exécuté par le titulaire du présent contrat.Les conditions d'exécution de ce nouveau contrat seront identiques à celles du présent contrat

Informations complémentaires:

le délai d'exécution du marché est de quatre (4) mois, comprenant la période de préparation de 1 mois et le délai d'exécution des travaux de 3 mois

Intitulé du lot: ecrans en bois
Numéro du lot: 2
Brève description:

les travaux ont pour objet la réalisation de murs en bois pour empêcher le papillon Azuré de la Sanguisorbe de franchir la déviation

Durée de l'accord: 6 mois
Informations complémentaires:

le délai d'exécution du marché est de six (6) mois, comprenant la période de préparation de 2 mois et le délai d'exécution des travaux de 4 mois

Intitulé du lot: raccordement Nord de la déviation
Numéro du lot: 3
Brève description:

les travaux ont pour objet la réalisation du raccordement nord de la déviation sur la Rd 1215e1

Durée de l'accord: 225 jours
Informations complémentaires:

le délai d'exécution du marché est de sept mois et demi (7,5), comprenant la période de préparation de 1,5 mois et le délai d'exécution des travaux de 6 mois

Intitulé du lot: réalisation d'un Ecopont
Numéro du lot: 4
Brève description:

les travaux ont pour objet la réalisation d'un écopont pour permettre le franchissement de la faune et notamment l'azuré de la sanguisorbe

Durée de l'accord: 8 mois
Informations complémentaires:

le délai d'exécution du marché est de huit (8) mois, comprenant la période de préparation de 2 mois et le délai d'exécution des travaux de 6 mois

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

1.la lettre de candidature (partie I du kit de réponse) ou Dc1 (fichier nommé Dc1)2.La déclaration du candidat (partie Ii du kit de réponse) ou Dc2 (fichier nommé Dc2)3.Déclaration sur l'honneur que le candidat n'entre dans aucun cas d'exclusion des procédures de marchés publics

Situation économique et financière:

4.le chiffre d'affaires global et le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité objet du présent marché public portant, au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles

Capacité technique et professionnelle:

5.la liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux ; le candidat peut aussi se prévaloir d'attestations de bonne exécution

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-01-12 📅
Heure d'ouverture des offres: 00:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): valeur technique
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): valeur environnementale
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 60
Critère de qualité (pondération): 20
25
Prix (pondération): 50
70

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22330001300016
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.gironde.fr/ 🌏
URL des documents: http://www.marches-publics.gironde.fr/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.gironde.fr/ -Pour l'ensemble des 4 lots, le marché est exécutoire à compter de sa date de notification au titulaire jusqu'à la réception des travaux à réaliser.Conformément aux articles R2142-19 à R2142-27 du code de la commande publique, les entreprises candidates peuvent se présenter sous la forme d'un groupement.les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidat individuel, soit en qualité de membre d'un groupement. Ils ne peuvent cumuler les deux qualités.dans le cas où le titulaire du présent marché public est un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire pour l'exécution du marché de chacun des membres du groupement.Les lots 3 et 4 comportent une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.Une visite du site est obligatoire pour le lot 3. RDV à prendre 15 jours avant la date de remise des offres.Tél:05.56.99.33.89pièces constituant l'offre des lots 1 à 4:-l'acte d'engagement et ses annexes (fichier nommé Ae) complétés-le bordereau des prix unitaires et forfaitaires (fichier nommé Bpuf)Complété-Le détail quantitatif estimatif(fichier nommé Dqe)-Les sous détails de prix-un mémoire technique justificatif (fichier nommé Mt)-Pour le lot 3: L'Attestation de visite des lieux (annexe 2 du Rc)Renseignée et signéeune avance sera versée dans les conditions précisées au Ccap.Lot 1:valeur environnementale (10%)appréciée au regard:-moyens humains affectés: 2,5 pts-organisation et moyens mis en oeuvre pour respecter les contraintes environnementales du chantier: 5 pts-gestion des déchets de chantier, tri, recyclage stockage et traçabilité: 2,5 ptsvaleur technique (30%)appréciée au regard:-organisation que l'entreprise comptemettre en oeuvre pour exécuter les travaux: 18 pts-organisation de la qualité, des différents contrôles: 6 pts-mesures mise en place pour respecter l'hygiène et la sécurité: 6 ptslot 2:valeur environnementale (20%)appréciée au regard:-moyens humains affectés: 5 pts-organisation et moyens que l'entreprise mettra en oeuvre pour respecter les contraintes environnementales du chantier: 10 pts-gestion des déchets de chantier, tri, recyclage stockage et traçabilité: 5 ptsvaleur technique (20%) appréciée au regard:-organisation que l'entreprise compte mettre en oeuvre pour exécuter les travaux: 12 pts-organisation de la qualité, des différents contrôles: 4 pts-mesures mise en place pour respecter l'hygiène et la sécurité: 4 ptslot 3:valeur environnementale (25%)appréciée au regard:mesures adoptées pour la protection de l'environnement:-moyens humains affectés: 2 pts-organisation et moyens que l'entreprise mettra en oeuvre pour respecter les contraintes des différents arrêtés lse, pac et CNPN: 15 pts-gestion des déchets de chantier, tri, recyclage stockage et traçabilité: 2 ptsperformance environnementale:-indicateur d'énergie: 2 pts-indicateur d'émission de GES: 2 pts-indicateur de granulats naturels: 2 ptsvaleur technique (25%)appréciée au regard:-organisation que l'entreprise compte mettre en oeuvre pour exécuter les travaux: 17 pts-organisation de la qualité, des différents contrôles: 5 pts-mesures mise en place pour respecter l'hygiène et la sécurité: 3 ptslot 4:valeur environnementale (20%)appréciée au regard:-moyens humains: 5 pts-organisation et moyens que l'entreprise mettra en oeuvre pour respecter les contraintes environnementales du chantier: 10 pts-gestion des déchets de chantier, tri, recyclage stockage et traçabilité: 5 ptsvaleur technique (10%)appréciée au regard:-organisation que l'entreprise compte mettre en oeuvre pour exécuter les travaux: 6 pts-organisation dela qualité, des différents contrôles: 2 pts-mesures mise en place pour respecter l'hygiène et la sécurité: 2 pts

Informations complémentaires

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 556993800 📞
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 📧
Fax: +33 556243903 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:

référé précontractuel possible jusqu'à la signature du contrat.Référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31ème jour suivant la publication de l'avis d'attribution Ou référé contractuel après la signature du contrat.Recours en contestation de validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées de l'attribution du marché (en vertu de l'arrêt du Ce du 04/04/2014, Département Tarn et Garonne, no358994)

Source: OJS 2021/S 230-602210 (2021-11-23)

Avis d'attribution de marché (2022-05-03)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 297 660 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-05-03 📅
Date de publication: 2022-05-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 089-239235
Se réfère à l'avis: 2021/S 230-602210
Numéro JO-S: 89

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-03-18 📅
Nom: aer
Adresse postale: 13 rue de la métallurgie
Commune postale: Carquefou
Code postal: 44470
Pays: France 🇫🇷
Loire-Atlantique 🏙️
Valeur totale du marché: 297 660 EUR 💰
Nom: guintoli
Adresse postale: 160 avenue de la Roudet
Commune postale: Libourne
Code postal: 33500
Pays: Gironde 🏙️
Valeur totale du marché: 2886882.95 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-02-22 📅
Nom: nge Genie Civil
Adresse postale: 160 Avenue De La Roudet
Valeur totale du marché: 1474931.50 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
5

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marches-publics.gironde.fr/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, le point de contact auprès duquel le présent marché public ou accord-cadre peut être consulté sur place ou pour obtenir une copie dudit contrat est :Département de la GirondeService de la Commande PubliqueImmeuble Gironde1 Esplanade Charles de GaulleCs 7122333074 Bordeaux CedexTél 05 56 99 33 33dgar-dasj-scp@gironde.fr

Source: OJS 2022/S 089-239235 (2022-05-03)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)