RAVALEMENT DES FACADES DES GROUPE 1418 LEO FERRE ET 1421 F. L. GIBON
SCIC HLM IDF Habitat
Consultation n°: 1418-1421RAVAL2021
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2021-10-29. L'appel d'offres a été publié le 2021-09-30.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Travaux d'équipement du bâtiment › Travaux d'isolation
- • Travaux de couverture et de peinture de toiture › Travaux de peinture de couverture et autres travaux d'application d'enduits
- • Travaux de peinture › Travaux de peinture et de revêtement de protection de structures
- • Travaux de peinture et de vitrerie › Travaux de façade
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2021-09-30 | Avis de marché |
| 2022-09-07 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2021-09-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'isolation
Numéro de référence: Consultation n°: 1418-1421RAVAL2021
Brève description: Consultation n°: 1418-1421RAVAL2021
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'isolation 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'isolation 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hauts-de-Seine 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Scic hlm idf habitat
Adresse postale: 59 avenue Carnot
Code postal: 94507
Commune postale: Champigny sur Marne cedex
Contact
Adresse Internet: http://scichlm-idfhabitat.e-marchespublics.com 🌏
Courrier électronique: marches@idfhabitat.fr 📧
Téléphone: +33 149836181 📞
URL des documents: http://scichlm-idfhabitat.e-marchespublics.com 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-09-30 📅
Date limite de soumission: 2021-10-29 📅
Date de publication: 2021-10-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 193-501361
Numéro JO-S: 193
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 1 484 771 EUR 💰
Intitulé du lot: Travaux de ravalement /imperméabilisation des façades/Isolation extérieure- 1418 LEO FERRE
Numéro du lot: 1
Brève description:
Durée de l'accord: 120 jours
Informations complémentaires:
Intitulé du lot: Travaux de ravalement des façades- GROUPE 1421 F. L GIBON
Numéro du lot: 2
Brève description: Travaux de ravalement des façades- GROUPE 1421 F. L GIBON
Valeur estimée hors TVA: 450 000 EUR 💰
Informations complémentaires:
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 10:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-10-29 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur Technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Scic hlm
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://scichlm-idfhabitat.e-marchespublics.com 🌏
URL des documents: http://scichlm-idfhabitat.e-marchespublics.com 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de Grande Instance de Paris
Commune postale: Paris
Pays: France 🇫🇷
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Paris
Commune postale: Paris
Courrier électronique: ccira@paris-idf.gouv.fr 📧
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal de Grande Instance de Paris
Source: OJS 2021/S 193-501361 (2021-09-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'isolation
Numéro de référence: Consultation n°: 1418-1421RAVAL2021
Brève description: Consultation n°: 1418-1421RAVAL2021
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'isolation 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'isolation 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hauts-de-Seine 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Scic hlm idf habitat
Adresse postale: 59 avenue Carnot
Code postal: 94507
Commune postale: Champigny sur Marne cedex
Contact
Adresse Internet: http://scichlm-idfhabitat.e-marchespublics.com 🌏
Courrier électronique: marches@idfhabitat.fr 📧
Téléphone: +33 149836181 📞
URL des documents: http://scichlm-idfhabitat.e-marchespublics.com 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-09-30 📅
Date limite de soumission: 2021-10-29 📅
Date de publication: 2021-10-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 193-501361
Numéro JO-S: 193
Informations complémentaires
Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 13 mois.L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service. Pour le lot 1 Gr 1418 LEO FERRE : 52 semaines y compris quatre semaines de préparationsLe début du délai d'exécution des travaux est la date fixée sur l'ordre de service N°1 notifiant le début du délai contractuel.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 1 484 771 EUR 💰
Intitulé du lot: Travaux de ravalement /imperméabilisation des façades/Isolation extérieure- 1418 LEO FERRE
Numéro du lot: 1
Brève description:
Travaux de ravalement /imperméabilisation des façades/Isolation extérieure- 1418 LEO FERRE
Valeur estimée hors TVA: 1 034 771 EUR 💰
Durée de l'accord: 120 jours
Informations complémentaires:
Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 13 mois.L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service. Pour le lot 1 Gr 1418 LEO FERRE : 52 semaines y compris quatre semaines de préparationsLe début du délai d'exécution des travaux est la date fixée sur l'ordre de service N°1 notifiant le début du délai contractuel.
Afficher plus
Numéro du lot: 2
Brève description: Travaux de ravalement des façades- GROUPE 1421 F. L GIBON
Valeur estimée hors TVA: 450 000 EUR 💰
Informations complémentaires:
Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 13 mois.L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service. Pour le lot 2: Gr 1421 F. L GIBON : 53 semaines y compris quatre semaines de préparations Le début du délai d'exécution des travaux est la date fixée sur l'ordre de service N°1 notifiant le début du délai contractuel.
Afficher plus
Site principal ou lieu d'exécution:
75, Avenue Albert PETIT 92220 BAGNEUX
03, Rue F. L. GIBON 92 220 BAGNEUX
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique :
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Délégation de pouvoir
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail
Conditions d'exécution du contrat:
Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats :
Qualibat 6122 Ravalement en peinture (technicité courante).
Qualibat 611 Peinture et ravalement (technicité courante)
Qualibat 3421 Imperméabilisation des façades (technicité courante)
Qualibat 7131 Isolation thermique par l'extérieure (technicité courante).
Certificat d'intervention en sous-section 4
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 10:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-10-29 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur Technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Scic hlm
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://scichlm-idfhabitat.e-marchespublics.com 🌏
URL des documents: http://scichlm-idfhabitat.e-marchespublics.com 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de Grande Instance de Paris
Commune postale: Paris
Pays: France 🇫🇷
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Paris
Commune postale: Paris
Courrier électronique: ccira@paris-idf.gouv.fr 📧
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal de Grande Instance de Paris
Source: OJS 2021/S 193-501361 (2021-09-30)
Avis d'attribution de marché (2022-09-07)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1484771.60 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Contact
Téléphone: +33 0149836181 📞
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-09-07 📅
Date de publication: 2022-09-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 175-494535
Se réfère à l'avis: 2021/S 193-501361
Numéro JO-S: 175
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-02-02 📅
Nom: Emeraude sas
Commune postale: Tremblay en france
Pays: France 🇫🇷
Val-de-Marne 🏙️
Valeur totale du marché: 372906.20 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: SCIC IDF HABTAT Autre acheteur
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de Grande Instance de Paris
Commune postale: paris
Pays: Croatie 🇭🇷
Source: OJS 2022/S 175-494535 (2022-09-07)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1484771.60 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Contact
Téléphone: +33 0149836181 📞
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-09-07 📅
Date de publication: 2022-09-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 175-494535
Se réfère à l'avis: 2021/S 193-501361
Numéro JO-S: 175
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-02-02 📅
Nom: Emeraude sas
Commune postale: Tremblay en france
Pays: France 🇫🇷
Val-de-Marne 🏙️
Valeur totale du marché: 372906.20 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: SCIC IDF HABTAT Autre acheteur
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de Grande Instance de Paris
Commune postale: paris
Pays: Croatie 🇭🇷
Source: OJS 2022/S 175-494535 (2022-09-07)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)