Marché de travaux rénovation thermique réhabilitation de 351 logements, et requalification des espaces communs à Alfortville (94140)-Lot 1 remplacement portes palières
Le marché de travaux est alloti. La présente consultation concerne uniquement lot n°1: remplacement des portes palières et est passé sous la forme d'une procédure adaptée conformément à l'article R2123-1-2° du Code de la Commande Publique. Le lot n°1 du marché n'est pas décomposé en tranche. Logial-Coop vise dans le cadre des travaux, l'obtention de label Cerqual Nf Habitat et étiquette énergétique C. L'exécution des prestations est donc soumise à une obligation de résultat. Le délai global d'exécution du lot 1 ne peut excéder 25 semaines. Ce délai englobe également la période de préparation qui est de 4 semaines. La visite du site est obligatoire dans les conditions définies au Rc. Les variantes facultatives ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. Le pouvoir adjudicateur exige que les travaux relatifs à mise en oeuvre d'une huisserie pose rénovation soient effectués directement par le titulaire
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-12-13.
L'appel d'offres a été publié le 2021-11-19.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux rénovation thermique réhabilitation de 351 logements, et requalification des espaces communs à Alfortville (94140)-Lot 1 remplacement...”
Titre
Marché de travaux rénovation thermique réhabilitation de 351 logements, et requalification des espaces communs à Alfortville (94140)-Lot 1 remplacement portes palières
T/2021/04/Dev
Afficher plus
Produits/services: Pose de portes📦
Brève description:
“Le marché de travaux est alloti. La présente consultation concerne uniquement lot n°1: remplacement des portes palières et est passé sous la forme d'une...”
Brève description
Le marché de travaux est alloti. La présente consultation concerne uniquement lot n°1: remplacement des portes palières et est passé sous la forme d'une procédure adaptée conformément à l'article R2123-1-2° du Code de la Commande Publique. Le lot n°1 du marché n'est pas décomposé en tranche. Logial-Coop vise dans le cadre des travaux, l'obtention de label Cerqual Nf Habitat et étiquette énergétique C. L'exécution des prestations est donc soumise à une obligation de résultat. Le délai global d'exécution du lot 1 ne peut excéder 25 semaines. Ce délai englobe également la période de préparation qui est de 4 semaines. La visite du site est obligatoire dans les conditions définies au Rc. Les variantes facultatives ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. Le pouvoir adjudicateur exige que les travaux relatifs à mise en oeuvre d'une huisserie pose rénovation soient effectués directement par le titulaire
Afficher plus Informations sur les lots
Les offres ne peuvent porter que sur un seul lot
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 1
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Remplacement des portes palières
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Pose de portes📦
Lieu d'exécution: Val-de-Marne🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 1-10 Square Veron et au 11-20 Square Berthelot 94140 - Alfortville
Description du marché:
“La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), spécifique au...”
Description du marché
La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), spécifique au lot 1, et dans la note programme de l'opération
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 50
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 20
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation...”
Liste et brève description des conditions
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation spécifique ou est membre d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans son pays d'origine le service concerné.
- Conformément aux dispositions de l'article R2143-3-1°, le candidat produit à l'appui de sa candidature une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle et une attestation d'assurance de responsabilité civile décennale
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
-...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- La présentation de certificats de qualification professionnels. Il est précisé que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat
- Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature : chacun de ces opérateurs produira les mêmes documents que ceux qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités ainsi qu'un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-12-13
12:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2021-12-13
14:00 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur URL : http://www.marches-publics.info/acheteur/LOGIAL-COOP/
La présente consultation concerne uniquement lot n°1 passé sous la forme d'une procédure adaptée conformément à l'article R2123-1-2° du Code de la Commande Publique qui dispose que : « L'acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer : […] 2° Un lot d'un marché alloti dont le montant total est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qui remplit les deux conditions suivantes :
a) La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000,00 EUR HT hors taxes pour des fournitures ou des services ou à 1 million d'euros hors taxes pour des travaux ; b) Le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots […] »
Les autres lots seront lancés sous la forme d'une procédure en appel d'offres ouvert, dans le cadre d'une prochaine consultation
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal Judiciaire de Creteil
Adresse postale: Place du Palais
Commune postale: Creteil
Code postal: 94011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149811600📞
Courrier électronique: tgi-creteil@justice.fr📧
Fax: +33 149811903 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal Judiciaire de Creteil
Adresse postale: Place du Palais
Commune postale: Creteil
Code postal: 94011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149811600📞
Courrier électronique: tgi-creteil@justice.fr📧
Fax: +33 149811903 📠
Source: OJS 2021/S 228-599065 (2021-11-19)
Avis d'attribution de marché (2022-02-02) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Le marché de travaux est alloti. La présente consultation concerne uniquement lot n°1: remplacement des portes palières et est passé sous la forme d'une...”
Brève description
Le marché de travaux est alloti. La présente consultation concerne uniquement lot n°1: remplacement des portes palières et est passé sous la forme d'une procédure adaptée conformément à l'article R2123-1-2° du Code de la Commande Publique. Le lot n°1 du marché n'est pas décomposé en tranche. Logial-Coop vise dans le cadre des travaux, l'obtention de label Cerqual Nf Habitat et étiquette énergétique C. L'exécution des prestations est donc soumise à une obligation de résultat. Le délai global d'exécution du lot 1 ne peut excéder 25 semaines. Ce délai englobe également la période de préparation qui est de 4 semaines. La visite du site est obligatoire dans les conditions définies au Rc. Les variantes facultatives ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. Le pouvoir adjudicateur exige que les travaux relatifs à mise en oeuvre d'une hui
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 315669.8 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 228-599065
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: Remplacement des portes palières
Date de conclusion du contrat: 2021-12-23 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Nom et adresse du contractant
Nom: Mega constructions
Adresse postale: 4 RUE DES ARTISANS
Commune postale: Noisy-le-Grand
Code postal: 93160
Pays: France 🇫🇷
Région: Seine-Saint-Denis 🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 315669.8 💰
Source: OJS 2022/S 026-065218 (2022-02-02)