Marché de travaux pour la construction de logements collectifs individuels rue Charles de Villers et rue des Tours à Boulay
Vivest
Vivest, nouvelle entité issue du regroupement de Logiest et SLH, Société Lorraine d'Habitat. Marché de travaux pour la construction de 24 logements collectifs et douze logements individuels rue Charles de Villers et pour la construction de douze logements individuels rue des Tours, 57220 Boulay.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2021-09-10. L'appel d'offres a été publié le 2021-07-13.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • Albert KEIP
- • Belen Peintures
- • BTA platrerie
- • CM DEMIR
- • Hemmer Lagarde
- • KONE Ascenseurs
- • Menulor
- • Nasso Carrelages
- • Riggi
- • Serrurerie Mosellane
- • Sofiferm
- • Starck
- • THERMI SERVICES
- • TP Colle
- • Wiedemann Jasalu
- • Vivest
- • Carrelages › Carrelage de sols
- • Ossatures › Travaux de gros œuvre
- • Ouvrages annexes pour canalisations d'eau › Travaux de construction de réseaux de chauffage urbain › Installations de chauffage
- • Portes › Portes de garage
- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Travaux d'installation de menuiseries non métalliques › Installation de cloisons
- • Quincaillerie › Serrurerie
- • Travaux d'aménagement paysager › Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
- • Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques › Travaux d'installation d'ascenseurs
- • Travaux d'équipement du bâtiment › Travaux de plomberie
- • Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes › Travaux de charpente
- • Travaux de construction d'autoroutes, de routes › Travaux routiers › Travaux d'entretien routier
- • Travaux de couverture et de peinture de toiture › Travaux de couverture
- • Travaux de parachèvement de bâtiment › Travaux de peinture et de vitrerie
- • Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire › Électricité
- • France
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2021-07-13 | Avis de marché |
| 2021-11-25 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2021-07-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de peinture et de vitrerie 📦
Travaux de charpente 📦
Revêtement de sols et de murs 📦
Travaux de couverture 📦
Travaux de menuiserie 📦
Serrurerie 📦
Installation de cloisons 📦
Carrelage de sols 📦
Portes de garage 📦
Installations de chauffage 📦
Travaux de plomberie 📦
Électricité 📦
Travaux d'entretien routier 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: France 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Vivest
Adresse postale: 15 sente à My, BP 80785
Code postal: 57012
Commune postale: Metz
Contact
Adresse Internet: http://www.vivest.fr 🌏
Courrier électronique: carole.vautrin@vivest.fr 📧
Téléphone: +33 387658944 📞
Fax: +33 387389648 📠
URL des documents: https://www.marches-securises.fr/ 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-securises.fr/ 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-07-13 📅
Date limite de soumission: 2021-09-10 📅
Date de publication: 2021-07-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 136-358529
Numéro JO-S: 136
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Gros œuvre
Numéro du lot: 1
Brève description: Gros œuvre.
Durée de l'accord: 31 mois
Intitulé du lot: Enduits de façade — échafaudage
Numéro du lot: 2
Brève description: Enduits de façade — échafaudage.
Intitulé du lot: Charpente
Numéro du lot: 3
Brève description: Charpente.
Intitulé du lot: Étanchéité — couverture — zinguerie
Numéro du lot: 4
Brève description: Étanchéité — couverture — zinguerie.
Intitulé du lot: Façades ITE
Numéro du lot: 5
Brève description: Façades ITE.
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures bois
Numéro du lot: 7
Brève description: Menuiseries intérieures bois.
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures PVC
Numéro du lot: 8
Brève description: Menuiseries extérieures PVC.
Intitulé du lot: Serrurerie-menuiseries acier
Numéro du lot: 9
Brève description: Serrurerie-menuiseries acier.
Intitulé du lot: Plâtrerie – isolation – faux plafonds
Numéro du lot: 10
Brève description: Plâtrerie – isolation – faux plafonds.
Intitulé du lot: Carrelage — faïences
Numéro du lot: 11
Brève description: Carrelage — faïences.
Intitulé du lot: Revêtement sols souples
Numéro du lot: 12
Brève description: Revêtement sols souples.
Intitulé du lot: Peinture intérieure
Numéro du lot: 13
Brève description: Peinture intérieure.
Intitulé du lot: Portes de garage
Numéro du lot: 14
Brève description: Portes de garage.
Intitulé du lot: Chauffage — ventilation
Numéro du lot: 15
Brève description: Chauffage — ventilation.
Informations complémentaires:
Intitulé du lot: Plomberie — sanitaire
Numéro du lot: 16
Brève description: Plomberie — sanitaire.
Intitulé du lot: Électricité
Numéro du lot: 17
Brève description: Électricité.
Intitulé du lot: Vrd
Numéro du lot: 21
Brève description: VRD.
Intitulé du lot: Espaces verts — clôtures
Numéro du lot: 22
Brève description: Espaces verts — clôtures.
Intitulé du lot: Ascenseurs
Numéro du lot: 23
Brève description: Ascenseurs.
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures aluminium
Numéro du lot: 26
Brève description: Menuiseries extérieures aluminium.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Se reporter au règlement de consultation.
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 11:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-09-10 📅
Heure d'ouverture des offres: 11:00
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Sa hlm
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr/ 🌏
URL des documents: https://www.marches-securises.fr/ 🌏
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance
Adresse postale: 3 rue Haute Pierre
Commune postale: Metz
Pays: France 🇫🇷
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Greffe du tribunal de grande instance
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Vivest
Source: OJS 2021/S 136-358529 (2021-07-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Brève description:
Vivest, nouvelle entité issue du regroupement de Logiest et SLH, Société Lorraine d'Habitat. Marché de travaux pour la construction de 24 logements collectifs et douze logements individuels rue Charles de Villers et pour la construction de douze logements individuels rue des Tours, 57220 Boulay.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de peinture et de vitrerie 📦
Travaux de charpente 📦
Revêtement de sols et de murs 📦
Travaux de couverture 📦
Travaux de menuiserie 📦
Serrurerie 📦
Installation de cloisons 📦
Carrelage de sols 📦
Portes de garage 📦
Installations de chauffage 📦
Travaux de plomberie 📦
Électricité 📦
Travaux d'entretien routier 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: France 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Vivest
Adresse postale: 15 sente à My, BP 80785
Code postal: 57012
Commune postale: Metz
Contact
Adresse Internet: http://www.vivest.fr 🌏
Courrier électronique: carole.vautrin@vivest.fr 📧
Téléphone: +33 387658944 📞
Fax: +33 387389648 📠
URL des documents: https://www.marches-securises.fr/ 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-securises.fr/ 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-07-13 📅
Date limite de soumission: 2021-09-10 📅
Date de publication: 2021-07-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 136-358529
Numéro JO-S: 136
Informations complémentaires
Pour le lot chauffage, l’entreprise qui le souhaite pourra proposer une variante «radiateurs» en lieu et place du plancher chauffage. Les divers calculs sont à la charge de chaque entreprise faisant la proposition. Toutefois, les entreprises doivent répondre obligatoirement à l’offre de base.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Gros œuvre
Numéro du lot: 1
Brève description: Gros œuvre.
Durée de l'accord: 31 mois
Intitulé du lot: Enduits de façade — échafaudage
Numéro du lot: 2
Brève description: Enduits de façade — échafaudage.
Intitulé du lot: Charpente
Numéro du lot: 3
Brève description: Charpente.
Intitulé du lot: Étanchéité — couverture — zinguerie
Numéro du lot: 4
Brève description: Étanchéité — couverture — zinguerie.
Intitulé du lot: Façades ITE
Numéro du lot: 5
Brève description: Façades ITE.
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures bois
Numéro du lot: 7
Brève description: Menuiseries intérieures bois.
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures PVC
Numéro du lot: 8
Brève description: Menuiseries extérieures PVC.
Intitulé du lot: Serrurerie-menuiseries acier
Numéro du lot: 9
Brève description: Serrurerie-menuiseries acier.
Intitulé du lot: Plâtrerie – isolation – faux plafonds
Numéro du lot: 10
Brève description: Plâtrerie – isolation – faux plafonds.
Intitulé du lot: Carrelage — faïences
Numéro du lot: 11
Brève description: Carrelage — faïences.
Intitulé du lot: Revêtement sols souples
Numéro du lot: 12
Brève description: Revêtement sols souples.
Intitulé du lot: Peinture intérieure
Numéro du lot: 13
Brève description: Peinture intérieure.
Intitulé du lot: Portes de garage
Numéro du lot: 14
Brève description: Portes de garage.
Intitulé du lot: Chauffage — ventilation
Numéro du lot: 15
Brève description: Chauffage — ventilation.
Informations complémentaires:
Pour le lot chauffage, l’entreprise qui le souhaite pourra proposer une variante «radiateurs» en lieu et place du plancher chauffage. Les divers calculs sont à la charge de chaque entreprise faisant la proposition. Toutefois, les entreprises doivent répondre obligatoirement à l’offre de base.
Afficher plus
Numéro du lot: 16
Brève description: Plomberie — sanitaire.
Intitulé du lot: Électricité
Numéro du lot: 17
Brève description: Électricité.
Intitulé du lot: Vrd
Numéro du lot: 21
Brève description: VRD.
Intitulé du lot: Espaces verts — clôtures
Numéro du lot: 22
Brève description: Espaces verts — clôtures.
Intitulé du lot: Ascenseurs
Numéro du lot: 23
Brève description: Ascenseurs.
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures aluminium
Numéro du lot: 26
Brève description: Menuiseries extérieures aluminium.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Rue Charles de Villers et rue des Tours, 57220 Boulay.
Rue Charles de Villers, 57220 Boulay.
Rue des Tours, 57220 Boulay.
Rue de Villers, 57220 Boulay.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Se reporter au règlement de consultation.
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
Clause d'insertion sociale.
Se reporter au règlement de consultation et au CCAP.
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 11:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-09-10 📅
Heure d'ouverture des offres: 11:00
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Sa hlm
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr/ 🌏
URL des documents: https://www.marches-securises.fr/ 🌏
Référence
Informations complémentaires
Vivest choisit de grouper ces deux opérations en une opération en vu d'optimiser les coûts en raison de la proximité des deux sites. Les entreprises doivent remettre obligatoirement une offre pour les deux projets pour les lots communs.. Dans le cas contraire, l'offre sera rejetée.
Afficher plus
Pour rue Charles de Villers:
Le délai d’exécution des travaux est de 31 mois, avec une période de préparation de chantier d'un mois comprise dans ce délai.
Pour rue des Tours:
Le délai d’exécution des travaux pour les deux opérations est de quinze mois, avec une période de préparation de chantier d'un mois comprise dans ce délai.
Le démarrage des travaux est prévu pour novembre 2021.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance
Adresse postale: 3 rue Haute Pierre
Commune postale: Metz
Pays: France 🇫🇷
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Greffe du tribunal de grande instance
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Vivest
Source: OJS 2021/S 136-358529 (2021-07-13)
Avis d'attribution de marché (2021-11-25)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Valeur totale du marché: 5370233.04 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Vivest
Adresse postale: 15 Sente à My BP 80785
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-11-25 📅
Date de publication: 2021-11-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 232-610204
Se réfère à l'avis: 2021/S 136-358529
Numéro JO-S: 232
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Intitulé du lot: Gros oeuvre
Brève description: GROS OEUVRE
Intitulé du lot: Enduits de facade - echafaudage
Brève description: ENDUITS DE FACADE - ECHAFAUDAGE
Intitulé du lot: Charpente
Brève description: CHARPENTE
Intitulé du lot: Etancheite-couverture-zinguerie
Brève description: ETANCHEITE-COUVERTURE-ZINGUERIE
Intitulé du lot: Facades ite
Brève description: FACADES ITE
Intitulé du lot: Menuiseries interieures bois
Brève description: MENUISERIES INTERIEURES BOIS
Intitulé du lot: Menuiseries exterieures pvc
Brève description: MENUISERIES EXTERIEURES PVC
Intitulé du lot: Serrurerie-menuiseries acier
Brève description: SERRURERIE-MENUISERIES ACIER
Intitulé du lot: Platrerie – isolation – faux plafonds
Brève description: PLATRERIE – ISOLATION – FAUX PLAFONDS
Intitulé du lot: Carrelage- faiences
Brève description: CARRELAGE- FAIENCES
Intitulé du lot: Revetement sols souples
Brève description: REVETEMENT SOLS SOUPLES
Intitulé du lot: Peinture interieure
Brève description: PEINTURE INTERIEURE
Intitulé du lot: Portes de garage
Brève description: PORTES DE GARAGE
Intitulé du lot: Chauffage-ventilation
Brève description: CHAUFFAGE-VENTILATION
Informations complémentaires:
Intitulé du lot: Plomberie - sanitaire
Brève description: PLOMBERIE - SANITAIRE
Intitulé du lot: Electricite
Brève description:
Intitulé du lot: Espaces verts - clotures
Brève description: ESPACES VERTS - CLOTURES
Intitulé du lot: Ascenseurs
Brève description: ASCENSEURS
Intitulé du lot: Menuiseries exterieures aluminium
Brève description: MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-11-23 📅
Nom: Hemmer lagarde
Commune postale: St avold
Code postal: 57500
Pays: France 🇫🇷
Valeur totale du marché: 1609740.91 EUR 💰
Nom: Cm demir
Commune postale: Puttelange ux lacs
Valeur totale du marché: 132681.30 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2021-11-24 📅
Nom: Belen peintures
Commune postale: Morhange
Valeur totale du marché: 91530.68 EUR 💰
Nom: Menulor
Commune postale: Ars sur moselle
Valeur totale du marché: 319487.68 EUR 💰
Nom: Wiedemann jasalu
Commune postale: Metz
Valeur totale du marché: 229 250 EUR 💰
Nom: Serrurerie mosellane
Commune postale: Teting sur nied
Valeur totale du marché: 109037.80 EUR 💰
Nom: Bta platrerie
Commune postale: Forbach
Valeur totale du marché: 506125.03 EUR 💰
Nom: Nasso carrelages
Commune postale: Jouy-aux-arches
Nom: Riggi
Commune postale: Clouange
Valeur totale du marché: 77872.29 EUR 💰
160626.20 EUR 💰
Nom: Sofiferm
Commune postale: Montigny les metz
Valeur totale du marché: 6 750 EUR 💰
Nom: Thermi services
Commune postale: Grostenquin
Valeur totale du marché: 510918.48 EUR 💰
294302.94 EUR 💰
Nom: Starck
Commune postale: Farebersviller
Valeur totale du marché: 444650.61 EUR 💰
Nom: Tp colle
Commune postale: Crehange
Valeur totale du marché: 703245.62 EUR 💰
Nom: Albert keip
Valeur totale du marché: 38 765 EUR 💰
Nom: KONE Ascenseurs
Commune postale: Heillecourt
Valeur totale du marché: 25 890 EUR 💰
8 959 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
4
3
2
6
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de Grande Instance
Organisme responsable des procédures de médiation
Greffe du tribunal de Grande Instance
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Vivest
Commune postale: Metz
Source: OJS 2021/S 232-610204 (2021-11-25)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Vivest, nouvelle entité issue du regroupement de Logiest et SLH, Société Lorraine d'Habitat
Marché de travaux pour la construction de 24 logements collectifs et 12 logements individuels rue Charles de Villers et pour la construction de 12 logements individuels rue des Tours 57220 BOULAY
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Vivest
Adresse postale: 15 Sente à My BP 80785
Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-11-25 📅
Date de publication: 2021-11-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 232-610204
Se réfère à l'avis: 2021/S 136-358529
Numéro JO-S: 232
Informations complémentaires
Pour le lot chauffage, l’entreprise qui le souhaite pourra proposer une variante « radiateurs » en lieu et place du plancher chauffage. Les divers calculs sont à la charge de chaque entreprise faisant la proposition. Toutefois, les entreprises doivent répondre obligatoirement à l’offre de base
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Vivest, nouvelle entité issue du regroupement de Logiest et SLH, Société Lorraine d'Habitat
Marché de travaux pour la construction de 24 logements collectifs et 12 logements individuels rue Charles de Villers et pour la construction de 12 logements individuels rue des Tours 57220 BOULAY
Brève description: GROS OEUVRE
Intitulé du lot: Enduits de facade - echafaudage
Brève description: ENDUITS DE FACADE - ECHAFAUDAGE
Intitulé du lot: Charpente
Brève description: CHARPENTE
Intitulé du lot: Etancheite-couverture-zinguerie
Brève description: ETANCHEITE-COUVERTURE-ZINGUERIE
Intitulé du lot: Facades ite
Brève description: FACADES ITE
Intitulé du lot: Menuiseries interieures bois
Brève description: MENUISERIES INTERIEURES BOIS
Intitulé du lot: Menuiseries exterieures pvc
Brève description: MENUISERIES EXTERIEURES PVC
Intitulé du lot: Serrurerie-menuiseries acier
Brève description: SERRURERIE-MENUISERIES ACIER
Intitulé du lot: Platrerie – isolation – faux plafonds
Brève description: PLATRERIE – ISOLATION – FAUX PLAFONDS
Intitulé du lot: Carrelage- faiences
Brève description: CARRELAGE- FAIENCES
Intitulé du lot: Revetement sols souples
Brève description: REVETEMENT SOLS SOUPLES
Intitulé du lot: Peinture interieure
Brève description: PEINTURE INTERIEURE
Intitulé du lot: Portes de garage
Brève description: PORTES DE GARAGE
Intitulé du lot: Chauffage-ventilation
Brève description: CHAUFFAGE-VENTILATION
Informations complémentaires:
Pour le lot chauffage, l’entreprise qui le souhaite pourra proposer une variante « radiateurs » en lieu et place du plancher chauffage. Les divers calculs sont à la charge de chaque entreprise faisant la proposition. Toutefois, les entreprises doivent répondre obligatoirement à l’offre de base
Afficher plus
Brève description: PLOMBERIE - SANITAIRE
Intitulé du lot: Electricite
Brève description:
ELECTRICITE
VRD
Brève description: ESPACES VERTS - CLOTURES
Intitulé du lot: Ascenseurs
Brève description: ASCENSEURS
Intitulé du lot: Menuiseries exterieures aluminium
Brève description: MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Rue Charles de Villers et rue des Tours 57220 BOULAY
Rue Charles de Villers 57220 BOULAY
Rue Charles de Villers et rue des Tours 57220 BOULAY
Rue des Tours 57220 BOULAY
Rue Charles de Villers 57220 BOULAY
Rue de Villers 57220 BOULAY
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-11-23 📅
Nom: Hemmer lagarde
Commune postale: St avold
Code postal: 57500
Pays: France 🇫🇷
Valeur totale du marché: 1609740.91 EUR 💰
Nom: Cm demir
Commune postale: Puttelange ux lacs
Valeur totale du marché: 132681.30 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2021-11-24 📅
Nom: Belen peintures
Commune postale: Morhange
Valeur totale du marché: 91530.68 EUR 💰
Nom: Menulor
Commune postale: Ars sur moselle
Valeur totale du marché: 319487.68 EUR 💰
Nom: Wiedemann jasalu
Commune postale: Metz
Valeur totale du marché: 229 250 EUR 💰
Nom: Serrurerie mosellane
Commune postale: Teting sur nied
Valeur totale du marché: 109037.80 EUR 💰
Nom: Bta platrerie
Commune postale: Forbach
Valeur totale du marché: 506125.03 EUR 💰
Nom: Nasso carrelages
Commune postale: Jouy-aux-arches
Nom: Riggi
Commune postale: Clouange
Valeur totale du marché: 77872.29 EUR 💰
160626.20 EUR 💰
Nom: Sofiferm
Commune postale: Montigny les metz
Valeur totale du marché: 6 750 EUR 💰
Nom: Thermi services
Commune postale: Grostenquin
Valeur totale du marché: 510918.48 EUR 💰
294302.94 EUR 💰
Nom: Starck
Commune postale: Farebersviller
Valeur totale du marché: 444650.61 EUR 💰
Nom: Tp colle
Commune postale: Crehange
Valeur totale du marché: 703245.62 EUR 💰
Nom: Albert keip
Valeur totale du marché: 38 765 EUR 💰
Nom: KONE Ascenseurs
Commune postale: Heillecourt
Valeur totale du marché: 25 890 EUR 💰
8 959 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
4
3
2
6
Référence
Informations complémentaires
Pour rue Charles de Villers : Le délai d’exécution des travaux est de 31 mois, avec une période de préparation de chantier de 1 mois comprise dans ce délai.
Pour rue des Tours : Le délai d’exécution des travaux pour les deux opérations est de 15 mois, avec une période de préparation de chantier de 1 mois comprise dans ce délai.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de Grande Instance
Organisme responsable des procédures de médiation
Greffe du tribunal de Grande Instance
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Vivest
Commune postale: Metz
Source: OJS 2021/S 232-610204 (2021-11-25)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)