Vivest, nouvelle entité issue du regroupement de Logiest et SLH, Société Lorraine d'Habitat. Marché de travaux pour la construction de 24 logements collectifs et douze logements individuels rue Charles de Villers et pour la construction de douze logements individuels rue des Tours, 57220 Boulay.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-09-10.
L'appel d'offres a été publié le 2021-07-13.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux pour la construction de logements collectifs individuels rue Charles de Villers et rue des Tours à Boulay”
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“Vivest, nouvelle entité issue du regroupement de Logiest et SLH, Société Lorraine d'Habitat. Marché de travaux pour la construction de 24 logements...”
Brève description
Vivest, nouvelle entité issue du regroupement de Logiest et SLH, Société Lorraine d'Habitat. Marché de travaux pour la construction de 24 logements collectifs et douze logements individuels rue Charles de Villers et pour la construction de douze logements individuels rue des Tours, 57220 Boulay.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Gros œuvre
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Lieu d'exécution: France🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Rue Charles de Villers et rue des Tours, 57220 Boulay.
Description du marché: Gros œuvre.
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 31
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Enduits de façade — échafaudage
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture et de vitrerie📦
Description du marché: Enduits de façade — échafaudage.
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Charpente
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente📦
Description du marché: Charpente.
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Étanchéité — couverture — zinguerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Description du marché: Étanchéité — couverture — zinguerie.
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Façades ITE
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Revêtement de sols et de murs📦
Site principal ou lieu d'exécution: Rue Charles de Villers, 57220 Boulay.
Description du marché: Façades ITE.
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries intérieures bois
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture📦
Description du marché: Menuiseries intérieures bois.
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries extérieures PVC
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Description du marché: Menuiseries extérieures PVC.
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Serrurerie-menuiseries acier
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Produits/services supplémentaires: Serrurerie📦
Description du marché: Serrurerie-menuiseries acier.
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Plâtrerie – isolation – faux plafonds
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de cloisons📦
Description du marché: Plâtrerie – isolation – faux plafonds.
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Carrelage — faïences
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Carrelage de sols📦
Description du marché: Carrelage — faïences.
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Revêtement sols souples
Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Description du marché: Revêtement sols souples.
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Peinture intérieure
Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Description du marché: Peinture intérieure.
1️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Portes de garage
Titre
Numéro d'identification du lot: 14
Description
Produits/services supplémentaires: Portes de garage📦
Site principal ou lieu d'exécution: Rue des Tours, 57220 Boulay.
Description du marché: Portes de garage.
1️⃣4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Chauffage — ventilation
Titre
Numéro d'identification du lot: 15
Description
Produits/services supplémentaires: Installations de chauffage📦
Description du marché: Chauffage — ventilation.
Informations complémentaires:
“Pour le lot chauffage, l’entreprise qui le souhaite pourra proposer une variante «radiateurs» en lieu et place du plancher chauffage. Les divers calculs...”
Informations complémentaires
Pour le lot chauffage, l’entreprise qui le souhaite pourra proposer une variante «radiateurs» en lieu et place du plancher chauffage. Les divers calculs sont à la charge de chaque entreprise faisant la proposition. Toutefois, les entreprises doivent répondre obligatoirement à l’offre de base.
1️⃣5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Plomberie — sanitaire
Titre
Numéro d'identification du lot: 16
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie📦
Description du marché: Plomberie — sanitaire.
1️⃣6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Électricité
Titre
Numéro d'identification du lot: 17
Description
Produits/services supplémentaires: Électricité📦
Description du marché: Électricité.
1️⃣7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Vrd
Titre
Numéro d'identification du lot: 21
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'entretien routier📦
Description du marché: Vrd.
1️⃣8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Espaces verts — clôtures
Titre
Numéro d'identification du lot: 22
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts📦
Description du marché: Espaces verts — clôtures.
1️⃣9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Ascenseurs
Titre
Numéro d'identification du lot: 23
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Description du marché: Ascenseurs.
2️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries extérieures aluminium
Titre
Numéro d'identification du lot: 26
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Rue de Villers, 57220 Boulay.
Description du marché: Menuiseries extérieures aluminium.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions: Se reporter au règlement de consultation.
Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Clause d'insertion sociale.
Se reporter au règlement de consultation et au CCAP.”
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-09-10
11:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2021-09-10
11:00 📅
“Vivest choisit de grouper ces deux opérations en une opération en vu d'optimiser les coûts en raison de la proximité des deux sites. Les entreprises doivent...”
Vivest choisit de grouper ces deux opérations en une opération en vu d'optimiser les coûts en raison de la proximité des deux sites. Les entreprises doivent remettre obligatoirement une offre pour les deux projets pour les lots communs.. Dans le cas contraire, l'offre sera rejetée.
Pour rue Charles de Villers:
Le délai d’exécution des travaux est de 31 mois, avec une période de préparation de chantier d'un mois comprise dans ce délai.
Pour rue des Tours:
Le délai d’exécution des travaux pour les deux opérations est de quinze mois, avec une période de préparation de chantier d'un mois comprise dans ce délai.
Le démarrage des travaux est prévu pour novembre 2021.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance
Adresse postale: 3 rue Haute Pierre
Commune postale: Metz
Pays: France 🇫🇷 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Greffe du tribunal de grande instance
Adresse postale: 3 rue Haute Pierre
Commune postale: Metz
Pays: France 🇫🇷 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Vivest
Commune postale: Metz
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2021/S 136-358529 (2021-07-13)
Avis d'attribution de marché (2021-11-25) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Vivest
Adresse postale: 15 Sente à My BP 80785
Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Vivest, nouvelle entité issue du regroupement de Logiest et SLH, Société Lorraine d'Habitat
Marché de travaux pour la construction de 24 logements...”
Brève description
Vivest, nouvelle entité issue du regroupement de Logiest et SLH, Société Lorraine d'Habitat
Marché de travaux pour la construction de 24 logements collectifs et 12 logements individuels rue Charles de Villers et pour la construction de 12 logements individuels rue des Tours 57220 BOULAY
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 5370233.04 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Champ d'application du marché
Titre: Gros oeuvre
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Rue Charles de Villers et rue des Tours 57220 BOULAY
Description du marché: Gros oeuvre
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Champ d'application du marché
Titre: Enduits de facade - echafaudage
Description
Description du marché: Enduits de facade - echafaudage
Champ d'application du marché
Titre: Charpente
Description
Description du marché: Charpente
Champ d'application du marché
Titre: Etancheite-couverture-zinguerie
Description
Description du marché: Etancheite-couverture-zinguerie
Champ d'application du marché
Titre: Facades ite
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Rue Charles de Villers 57220 BOULAY
Description du marché: Facades ite
Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries interieures bois
Description
Description du marché: Menuiseries interieures bois
Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries exterieures pvc
Description
Description du marché: Menuiseries exterieures pvc
Champ d'application du marché
Titre: Serrurerie-menuiseries acier
Description
Description du marché: Serrurerie-menuiseries acier
Champ d'application du marché
Titre: Platrerie – isolation – faux plafonds
Description
Description du marché: Platrerie – isolation – faux plafonds
Champ d'application du marché
Titre: Carrelage- faiences
Description
Description du marché: Carrelage- faiences
Champ d'application du marché
Titre: Revetement sols souples
Description
Description du marché: Revetement sols souples
Champ d'application du marché
Titre: Peinture interieure
Description
Description du marché: Peinture interieure
Champ d'application du marché
Titre: Portes de garage
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Rue des Tours 57220 BOULAY
Description du marché: Portes de garage
Champ d'application du marché
Titre: Chauffage-ventilation
Description
Description du marché: Chauffage-ventilation
Informations complémentaires:
“Pour le lot chauffage, l’entreprise qui le souhaite pourra proposer une variante « radiateurs » en lieu et place du plancher chauffage. Les divers calculs...”
Informations complémentaires
Pour le lot chauffage, l’entreprise qui le souhaite pourra proposer une variante « radiateurs » en lieu et place du plancher chauffage. Les divers calculs sont à la charge de chaque entreprise faisant la proposition. Toutefois, les entreprises doivent répondre obligatoirement à l’offre de base
Afficher plus Champ d'application du marché
Titre: Plomberie - sanitaire
Description
Description du marché: Plomberie - sanitaire
Champ d'application du marché
Titre: Electricite
Description
Description du marché: Electricite
Description du marché: Vrd
Champ d'application du marché
Titre: Espaces verts - clotures
Description
Description du marché: Espaces verts - clotures
Champ d'application du marché
Titre: Ascenseurs
Description
Description du marché: Ascenseurs
Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries exterieures aluminium
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Rue de Villers 57220 BOULAY
Description du marché: Menuiseries exterieures aluminium
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 136-358529
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2021-172
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: Gros oeuvre
Date de conclusion du contrat: 2021-11-23 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: Hemmer lagarde
Commune postale: St avold
Code postal: 57500
Pays: France 🇫🇷
Région: France🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1609740.91 💰
2️⃣
Numéro de contrat: 2021-173
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: Enduits de facade - echafaudage
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: Cm demir
Commune postale: Puttelange ux lacs
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 132681.30 💰
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: Charpente
Informations sur les non-lauréats
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou toutes ont été rejetées
4️⃣
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: Etancheite-couverture-zinguerie
5️⃣
Numéro de contrat: 2021-174
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: Facades ite
Date de conclusion du contrat: 2021-11-24 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: Belen peintures
Commune postale: Morhange
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 91530.68 💰
6️⃣
Numéro de contrat: 2021-175
Numéro d'identification du lot: 7
Titre: Menuiseries interieures bois
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: Menulor
Commune postale: Ars sur moselle
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 319487.68 💰
7️⃣
Numéro de contrat: 2021-176
Numéro d'identification du lot: 8
Titre: Menuiseries exterieures pvc
Nom et adresse du contractant
Nom: Wiedemann jasalu
Commune postale: Metz
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 229 250 💰
8️⃣
Numéro de contrat: 2021-177
Numéro d'identification du lot: 9
Titre: Serrurerie-menuiseries acier
Nom et adresse du contractant
Nom: Serrurerie mosellane
Commune postale: Teting sur nied
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 109037.80 💰
9️⃣
Numéro de contrat: 2021.178
Numéro d'identification du lot: 10
Titre: Platrerie – isolation – faux plafonds
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Nom et adresse du contractant
Nom: Bta platrerie
Commune postale: Forbach
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 506125.03 💰
1️⃣0️⃣
Numéro de contrat: 2021-179
Numéro d'identification du lot: 11
Titre: Carrelage- faiences
Nom et adresse du contractant
Nom: Nasso carrelages
Commune postale: Jouy-aux-arches
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 506125.03 💰
1️⃣1️⃣
Numéro de contrat: 2021-180
Numéro d'identification du lot: 12
Titre: Revetement sols souples
Nom et adresse du contractant
Nom: Riggi
Commune postale: Clouange
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 77872.29 💰
1️⃣2️⃣
Numéro de contrat: 2021-181
Numéro d'identification du lot: 13
Titre: Peinture interieure
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 160626.20 💰
1️⃣3️⃣
Numéro de contrat: 2021-182
Numéro d'identification du lot: 14
Titre: Portes de garage
Nom et adresse du contractant
Nom: Sofiferm
Commune postale: Montigny les metz
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 6 750 💰
1️⃣4️⃣
Numéro de contrat: 2021-183
Numéro d'identification du lot: 15
Titre: Chauffage-ventilation
Nom et adresse du contractant
Nom: Thermi services
Commune postale: Grostenquin
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 510918.48 💰
1️⃣5️⃣
Numéro de contrat: 2021-184
Numéro d'identification du lot: 16
Titre: Plomberie - sanitaire
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 294302.94 💰
1️⃣6️⃣
Numéro de contrat: 2021-185
Numéro d'identification du lot: 17
Titre: Electricite
Nom et adresse du contractant
Nom: Starck
Commune postale: Farebersviller
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 444650.61 💰
1️⃣7️⃣
Numéro de contrat: 2021-186
Numéro d'identification du lot: 21
Titre: Vrd
Nom et adresse du contractant
Nom: Tp colle
Commune postale: Crehange
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 703245.62 💰
1️⃣8️⃣
Numéro de contrat: 2021-187
Numéro d'identification du lot: 22
Titre: Espaces verts - clotures
Nom et adresse du contractant
Nom: Albert keip
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 38 765 💰
1️⃣9️⃣
Numéro de contrat: 2021-188
Numéro d'identification du lot: 23
Titre: Ascenseurs
Nom et adresse du contractant
Nom: KONE Ascenseurs
Commune postale: Heillecourt
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 25 890 💰
2️⃣0️⃣
Numéro de contrat: 2021-189
Numéro d'identification du lot: 26
Titre: Menuiseries exterieures aluminium
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 8 959 💰
“Pour rue Charles de Villers : Le délai d’exécution des travaux est de 31 mois, avec une période de préparation de chantier de 1 mois comprise dans ce...”
Pour rue Charles de Villers : Le délai d’exécution des travaux est de 31 mois, avec une période de préparation de chantier de 1 mois comprise dans ce délai.
Pour rue des Tours : Le délai d’exécution des travaux pour les deux opérations est de 15 mois, avec une période de préparation de chantier de 1 mois comprise dans ce délai.
Le démarrage des travaux est prévu pour novembre 2021.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal de Grande Instance
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Greffe du tribunal de Grande Instance
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Vivest
Commune postale: Metz
Source: OJS 2021/S 232-610204 (2021-11-25)