Marché de travaux pour l'aménagement et la viabilisation de la ZAC Cœur de Ville — Tranche opérationnelle 2 — commune de La Possession

Semader

Le marché a pour objet la réalisation des travaux suivants:
— mobiliers, aire ludique, et
— revêtements béton dans le cadre de la viabilisation de la 2 tranche de la ZAC.
La réalisation de ces deux lots (mobiliers, aire ludique et revêtements béton) fait partie des travaux d'aménagement de la tranche 2, en cours de chantier, qui comportent la réalisation de l'ensemble des terrassements, travaux de voiries, réseaux divers, espaces publics et également l'ensemble des plantations décrits dans le DCE.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-04-30. L'appel d'offres a été publié le 2021-03-26.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Sapef paysage
• Soltech

Qui ?

• Semader

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• La Réunion › La Réunion

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-03-26	Avis de marché
2022-04-15	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-03-26)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Installation de mobilier urbain
Numéro de référence: Cdv_t2
Brève description:

Le marché a pour objet la réalisation des travaux suivants: — mobiliers, aire ludique, et — revêtements béton dans le cadre de la viabilisation de la 2 La réalisation de ces deux lots (mobiliers, aire ludique et revêtements béton) fait partie des travaux d'aménagement de la tranche 2, en cours de chantier, qui comportent la réalisation de l'ensemble des terrassements, travaux de voiries, réseaux divers, espaces publics et également l'ensemble des plantations décrits dans le DCE.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Installation de mobilier urbain 📦
Code CPV supplémentaire: Installation de mobilier urbain 📦
Travaux de bétonnage 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: La Réunion 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Semader
Adresse postale: 52 route des Sables, CS 21008
Code postal: 97427
Commune postale: L'Étang-Salé
Contact
Adresse Internet: http://www.semader.fr 🌏
Courrier électronique: servicemarche@semader.fr 📧
Téléphone: +33 262424747 📞
URL des documents: http://www.semader.fr/pratique/rechercher/marches/ 🌏
URL pour la participation: http://www.semader.fr/pratique/rechercher/marches/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-03-26 📅
Date limite de soumission: 2021-04-30 📅
Date de publication: 2021-03-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 063-158736
Numéro JO-S: 63
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur internet: http://www.semader.fr/pratique/rechercher/marches/ Le dossier est téléchargeable via le site internet de la Semader à la rubrique «Consultez nos avis de marchés». Démarrage opération à titre indicatif juin 2021. Critères de sélection des candidatures: capacités professionnelles, techniques et financières. Si groupement forme solidaire souhaitée. Pas d'indemnité de dédit ou d'attente en cas de non affermissement ou retard des tranches optionnelles suivant délais DCE.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le marché a pour objet la réalisation des travaux suivants:

— mobiliers, aire ludique, et

— revêtements béton dans le cadre de la viabilisation de la 2

La réalisation de ces deux lots (mobiliers, aire ludique et revêtements béton) fait partie des travaux d'aménagement de la tranche 2, en cours de chantier, qui comportent la réalisation de l'ensemble des terrassements, travaux de voiries, réseaux divers, espaces publics et également l'ensemble des plantations décrits dans le DCE.

Intitulé du lot: Mobiliers et aire ludique
Numéro du lot: 4
Brève description:

Marché décomposé en une tranche ferme et deux tranches optionnelles 2 et 4 (cf. RC):

Délai global:

— tranche ferme (lot 4 et lot 5): quatre mois à compter de l'OS (y compris période de préparation et hors congés du BTP).

Durée de l'accord: 6 mois
Description des options:

— tranche optionnelle 2 (lot 4 et lot 5): deux mois de délai d'exécution global (y compris période de préparation et hors congés du BTP),

— tranche optionnelle 4 — aire ludique: quatre mois de délai d'exécution (y compris période de préparation et hors congés du BTP).

Intitulé du lot: Revêtements béton
Numéro du lot: 5
Brève description:

Marché décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle 2 (cf. RC):

Délai global d'exécution:

— tranche ferme (lot 4 et lot 5): quatre mois à compter de la date fixée dans l'OS (y compris période de préparation et hors congés du BTP).

Description des options:

— tranche optionnelle 2 (lot 4 et lot 5): deux mois de délai d'exécution global (y compris période de préparation et hors congés du BTP).

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;

— formulaire DC1, lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l'adresse suivante: internet: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);

— si le candidat ne transmet pas de DC1 une déclaration sur l'honneur;

— Kbis de moins de trois mois.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— certificats de qualifications professionnelles.

La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;

— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants;

— plan de sous-traitance aux PME locales, le cas échéant.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Délai de paiement: 45 jours, fin de mois selon AE et CCAP.

Prix fermes actualisables.

Paiement mensuel suivant l'avancement.

Financement Frafu.

Possibilité avance forfaitaire suivant CCAP.

Insertion sociale cf. RC.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-05-03 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Valeur environnementale
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 50

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 33282424200215
Autre type de pouvoir adjudicateur: Autre
Contact
URL des documents: http://www.semader.fr/pratique/rechercher/marches/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur internet: http://www.semader.fr/pratique/rechercher/marches/

Le dossier est téléchargeable via le site internet de la Semader à la rubrique «Consultez nos avis de marchés».

Démarrage opération à titre indicatif juin 2021.

Critères de sélection des candidatures: capacités professionnelles, techniques et financières.

Si groupement forme solidaire souhaitée.

Pas d'indemnité de dédit ou d'attente en cas de non affermissement ou retard des tranches optionnelles suivant délais DCE.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Saint-Denis
Adresse postale: 5 avenue André Malraux
Commune postale: Sainte-Clotilde
Code postal: 97494
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 262402345 📞
Fax: +33 262402302 📠
Source: OJS 2021/S 063-158736 (2021-03-26)

Avis d'attribution de marché (2022-04-15)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le marché a pour objet la réalisation des travaux suivants : Mobiliers, aire ludique et revêtements béton dans le cadre de la viabilisation de la 2ème tranche de la Zac. la réalisation de ces 2 lots (Mobiliers, aire ludique et Revêtements béton) fait partie des travaux d'aménagement de la Tranche 2, en cours de chantier, qui comportent la réalisation de l'ensemble des terrassements, travaux de voiries, réseaux divers, espaces publics et également l'ensemble des plantations décrits dans le Dce.

Valeur totale du marché: 918585.01 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Semader
Adresse postale: 52 route des sables, CS21008
Commune postale: L'Etang-Salé

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-04-15 📅
Date de publication: 2022-04-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 077-209340
Se réfère à l'avis: 2021/S 063-158736
Numéro JO-S: 77
Informations complémentaires

Marché lot n°4 notifié le 08.03.2022 marché lot n°5 notifié le 09.08.2021

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le marché a pour objet la réalisation des travaux suivants : Mobiliers, aire ludique et revêtements béton dans le cadre de la viabilisation de la 2ème tranche de la Zac.

la réalisation de ces 2 lots (Mobiliers, aire ludique et Revêtements béton) fait partie des travaux d'aménagement de la Tranche 2, en cours de chantier, qui comportent la réalisation de l'ensemble des terrassements, travaux de voiries, réseaux divers, espaces publics et également l'ensemble des plantations décrits dans le Dce.

Marché décomposé en une tranche ferme et 2 tranches optionnelles 2 et 4 (cf Rc):

délai global Tranche ferme (lot 4 et lot 5) : 4 mois à compter de l'Os (y compris période de préparation et hors congés du Btp)

Description des options:

Tranche optionnelle 2 (lot 4 et lot 5): 2 mois de délai d'exécution global (y compris période de préparation et hors congés du Btp)

tranche optionnelle 4 - Aire ludique : 4 mois de délai d'exécution (y compris période de préparation et

hors congés du Btp)

Brève description:

Marché décomposé en une tranche ferme et 1 tranche optionnelle 2 (cf Rc):

délai global d'exécution Tranche ferme (lot 4 et lot 5) : 4 mois à compter de la date fixée dans l'Os (y compris période de préparation et hors congés du Btp)

Description des options:

Tranche optionnelle 2 (lot 4 et lot 5) : 2 mois de

délai d'exécution global (y compris période de préparation et hors congés du Btp)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-07-05 📅
Nom: Sapef paysage
Adresse postale: Chemin de la vanille
Commune postale: Saint-paul
Code postal: 97434
Pays: France 🇫🇷
La Réunion 🏙️
Valeur totale du marché: 311808.7 EUR 💰
Nom: Soltech
Adresse postale: 71 rue des Vavangues
Commune postale: Sainte-clotilde
Code postal: 97490
Valeur totale du marché: 607776.35 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3

Référence
Informations complémentaires

Marché lot n°4 notifié le 08.03.2022

marché lot n°5 notifié le 09.08.2021

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal Judiciaire de Saint Denis
Commune postale: Ste Clotilde
Source: OJS 2022/S 077-209340 (2022-04-15)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de revêtement divers (>20)

Installation de panneaux de signalisation (12)