Marché de travaux en tout corps d'état (TCE) pour la construction de 94 logements et 4 cellules commerciales à Marange-Silvange

Vivest

La présente consultation concerne un marché de travaux en TCE (non alloti) pour la construction de 94 logements et 4 cellules commerciales à Marange-Silvange

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-12-01. L'appel d'offres a été publié le 2021-10-20.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Eiffage construction Metz
• Eiffage route

Qui ?

• Vivest

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-10-20	Avis de marché
2021-11-09	Informations complémentaires
2022-10-04	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-10-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Brève description:

La présente consultation concerne un marché de travaux en TCE (non alloti) pour la construction de 94 logements et 4 cellules commerciales à Marange-Silvange

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: France 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Vivest
Adresse postale: 15 Sente à My BP 80785
Code postal: 57012
Commune postale: Metz
Contact
Adresse Internet: http://www.vivest.fr 🌏
Courrier électronique: carole.vautrin@vivest.fr 📧
Téléphone: +33 387658944 📞
Fax: +33 387389648 📠
URL des documents: https://www.marches-securises.fr/ 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-securises.fr/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-10-20 📅
Date limite de soumission: 2021-12-01 📅
Date de publication: 2021-10-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 207-540474
Numéro JO-S: 207
Informations complémentaires

Pour les 51 logements Le délai d’exécution des travaux est de 31 mois, avec une période de préparation de chantier de 1 mois comprise dans ce délai. Pour les 43 logements et les 4 cellules commerciales Le délai d’exécution des travaux pour les deux opérations est de 15 mois, avec une période de préparation de chantier de 1 mois comprise Démarrage des travaux 1er trimestre 2022

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Vivest s’est engagé, en collaboration avec la commune de Marange-Silvange, dans la construction de 94 logements locatifs + 4 cellules commerciale scindés en 2 opérations immobilières sur une même emprise foncière.

• Opération avec maîtrise d’œuvre Rabolini : 34 logements collectifs + 17 logements individuels soit 51 logements

• Opération avec maîtrise d’œuvre Imhotep : 43 logements collectifs + 4 cellules commerciales

Durée de l'accord: 31 mois
Description des options:

Pour les 51 logements (maître d’œuvre : Rabolini Schlegel & Associés) : Lot VRD

Vivest se réserve la faculté de recourir à la procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables prévue à l’article R.2122-7 du code de la commande publique.

Informations complémentaires:

Pour les 51 logements

Le délai d’exécution des travaux est de 31 mois, avec une période de préparation de chantier de 1 mois comprise dans ce délai.

Pour les 43 logements et les 4 cellules commerciales

Le délai d’exécution des travaux pour les deux opérations est de 15 mois, avec une période de préparation de chantier de 1 mois comprise

Démarrage des travaux 1er trimestre 2022

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Rue de l’Albani 57535 Marange-Silvange

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

· Extrait Kbis ou équivalent de moins de 3 mois ;

· Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;

· Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail ;

· Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-11 du code de la commande publique.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

En application des dispositions de l’article L.2112-2 du Code de la Commande Publique, l’exécution du marché comporte une clause d’insertion obligatoire.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 11:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-12-01 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Sa hlm
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr/ 🌏
URL des documents: https://www.marches-securises.fr/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

VIVEST choisit de grouper ces deux opérations en une opération et en entreprise générale (Tous Corps d’état) en vu d'optimiser les coûts de production, l’interface avec les riverains et les différentes nuisances intrinsèques au chantier. Les entreprises doivent remettre obligatoirement une offre pour les deux projets

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de Grande Instance
Adresse postale: 3 rue Haute Pierre
Commune postale: Metz
Pays: France 🇫🇷
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Greffe du tribunal de Grande Instance
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Vivest
Commune postale: Metz
Source: OJS 2021/S 207-540474 (2021-10-20)

Informations complémentaires (2021-11-09)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-11-09 📅
Date limite de soumission: 2021-12-16 📅
Date de publication: 2021-11-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 220-576260
Se réfère à l'avis: 2021/S 207-540474
Numéro JO-S: 220
Source: OJS 2021/S 220-576260 (2021-11-09)

Avis d'attribution de marché (2022-10-04)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 13 383 609 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-10-04 📅
Date de publication: 2022-10-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 194-546196
Numéro JO-S: 194

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 35
Prix (pondération): 65

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-09-26 📅
Nom: Eiffage construction metz
Commune postale: Metz
Pays: France 🇫🇷
Nom: Eiffage route
Valeur totale du marché: 13 383 609 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire
Organisme responsable des procédures de médiation
Greffe du tribunal Judiciaire
Source: OJS 2022/S 194-546196 (2022-10-04)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)