La présente consultation concerne un marché de travaux en TCE (non alloti) pour la construction de 94 logements et 4 cellules commerciales à Marange-Silvange
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-12-01.
L'appel d'offres a été publié le 2021-10-20.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux en tout corps d'état (TCE) pour la construction de 94 logements et 4 cellules commerciales à Marange-Silvange”
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“La présente consultation concerne un marché de travaux en TCE (non alloti) pour la construction de 94 logements et 4 cellules commerciales à Marange-Silvange”
1️⃣
Lieu d'exécution: France🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Rue de l’Albani 57535 Marange-Silvange
Description du marché:
“Vivest s’est engagé, en collaboration avec la commune de Marange-Silvange, dans la construction de 94 logements locatifs + 4 cellules commerciale scindés en...”
Description du marché
Vivest s’est engagé, en collaboration avec la commune de Marange-Silvange, dans la construction de 94 logements locatifs + 4 cellules commerciale scindés en 2 opérations immobilières sur une même emprise foncière.
• Opération avec maîtrise d’œuvre Rabolini : 34 logements collectifs + 17 logements individuels soit 51 logements
• Opération avec maîtrise d’œuvre Imhotep : 43 logements collectifs + 4 cellules commerciales
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 31
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Pour les 51 logements (maître d’œuvre : Rabolini Schlegel & Associés) : Lot VRD
Vivest se réserve la faculté de recourir à la procédure sans publicité ni...”
Description des options
Pour les 51 logements (maître d’œuvre : Rabolini Schlegel & Associés) : Lot VRD
Vivest se réserve la faculté de recourir à la procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables prévue à l’article R.2122-7 du code de la commande publique.
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“Pour les 51 logements
Le délai d’exécution des travaux est de 31 mois, avec une période de préparation de chantier de 1 mois comprise dans ce délai.
Pour...”
Informations complémentaires
Pour les 51 logements
Le délai d’exécution des travaux est de 31 mois, avec une période de préparation de chantier de 1 mois comprise dans ce délai.
Pour les 43 logements et les 4 cellules commerciales
Le délai d’exécution des travaux pour les deux opérations est de 15 mois, avec une période de préparation de chantier de 1 mois comprise
Démarrage des travaux 1er trimestre 2022
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“· Extrait Kbis ou équivalent de moins de 3 mois ;
· Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
· Renseignements...”
Liste et brève description des conditions
· Extrait Kbis ou équivalent de moins de 3 mois ;
· Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
· Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail ;
· Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-11 du code de la commande publique.
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“En application des dispositions de l’article L.2112-2 du Code de la Commande Publique, l’exécution du marché comporte une clause d’insertion obligatoire.”
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-12-01
11:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2021-12-01
14:00 📅
“VIVEST choisit de grouper ces deux opérations en une opération et en entreprise générale (Tous Corps d’état) en vu d'optimiser les coûts de production,...”
VIVEST choisit de grouper ces deux opérations en une opération et en entreprise générale (Tous Corps d’état) en vu d'optimiser les coûts de production, l’interface avec les riverains et les différentes nuisances intrinsèques au chantier. Les entreprises doivent remettre obligatoirement une offre pour les deux projets
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal de Grande Instance
Adresse postale: 3 rue Haute Pierre
Commune postale: Metz
Pays: France 🇫🇷 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Greffe du tribunal de Grande Instance
Adresse postale: 3 rue Haute Pierre
Commune postale: Metz
Pays: France 🇫🇷 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Vivest
Commune postale: Metz
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2021/S 207-540474 (2021-10-20)
Informations complémentaires (2021-11-09)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2021/S 207-540474
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Ancienne valeur
Date: 2021-12-01 📅
L'heure: 11:00
Nouvelle valeur
Date: 2021-12-16 📅
L'heure: 11:00
Source: OJS 2021/S 220-576260 (2021-11-09)
Avis d'attribution de marché (2022-10-04) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 13 383 609 💰
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 35
Prix (pondération): 65
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 207-540474
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2022-100
Titre:
“Marché de travaux en tout corps d'état (TCE) pour la construction de 94 logements et 4 cellules commerciales à Marange-Silvange”
Date de conclusion du contrat: 2022-09-26 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: Eiffage construction metz
Commune postale: Metz
Pays: France 🇫🇷
Région: France🏙️
Le contractant est une PME
Nom: Eiffage route
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 13 383 609 💰
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Greffe du tribunal Judiciaire
Source: OJS 2022/S 194-546196 (2022-10-04)