Marché de travaux de restructuration lourde, en site occupé, en tous corps d'état, du Foyer de jeunes travailleurs Daniel Féry situé au 15 rue de la Bérionne à Argenteuil

Avis de marché (2021-04-30)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Batigère en Île-de-France
Numéro d'enregistrement national: 58200010500137
Adresse postale: 2 rue Voltaire
Commune postale: Levallois-Perret
Code postal: 92300
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: idf.achat@batigere.fr 📧
Région: Hauts-de-Seine 🏙️
URL: http://www.batigere.fr 🌏
Communication
URL des documents: http://www.marches-publics.info/ 🌏
URL de participation: http://www.marches-publics.info/ 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Autre

Objet
Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de restructuration lourde, en site occupé, en tous corps d'état, du Foyer de jeunes travailleurs Daniel Féry situé au 15 rue de la...”    Afficher plus
Produits/services: Travaux de restructuration 📦
Brève description:
“La présente consultation est lancée par Batigère en Île-de-France, entreprise sociale pour l'habitat. Elle concerne un marché de travaux de restructuration...”    Afficher plus

1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de démolition 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre 📦
Lieu d'exécution: Ile-de-France 🏙️
Description du marché:
“La présente consultation est lancée par Batigère en Île-de-France, entreprise sociale pour l'habitat. Elle concerne un marché de travaux de restructuration...”    Afficher plus
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Installation de chantier, organisation et moyens mis en œuvre
Critère de qualité (pondération): 25
Critère de qualité (nom): Optimisation du planning, phasage du chantier et modes opératoires
Critère de coût (nom): Prix des prestations
Critère de coût (pondération): 50
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 27
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 3
Nombre maximum: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Critère 1: expérience et qualité des références du candidat 60 %. Critère 2: capacités techniques, financières et moyens du candidat 40 %.”
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions: Se référer au règlement de consultation.
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: Se référer au règlement de consultation.
Conditions de participation

“Un chiffre d'affaires minimal annuel de 7 500 000 EUR HT est exigé sur les exercices 2017, 2018 et 2019.”
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection: Se référer au règlement de consultation.

Procédure
Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-06-04 12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6

Informations complémentaires
Informations complémentaires

“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”    Afficher plus
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Nanterre
Adresse postale: 179-191 avenue Joliot-Curie
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 899029703 📞
Fax: +33 899186589 📠
Source: OJS 2021/S 087-223985 (2021-04-30)