Réalisation des travaux dans le cadre de la restructuration d'une partie du bâtiment B2 du palais de justice de l'Île de la Cité, classé monument historique dans sa totalité.
Le marché est décomposée en deux tranches:
— une tranche ferme correspondant à la phase d'études et de suivi de travaux préalables, et
— une tranche optionnelle relative à la phase de travaux principaux post PRO.
Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une opération globale de restructuration du palais de justice. La surface de plancher du projet est d'environ 14 000 m. Les travaux seront réalisés en milieu occupé et contraint, et intègrent des prestations de restauration patrimoniale.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-06-30.
L'appel d'offres a été publié le 2021-05-26.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de restructuration du palais de justice de l'Île de la Cité — bâtiment 2, partie 1 (B2P1)”
Produits/services: Travaux de restructuration📦
Brève description:
“Réalisation des travaux dans le cadre de la restructuration d'une partie du bâtiment B2 du palais de justice de l'Île de la Cité, classé monument historique...”
Brève description
Réalisation des travaux dans le cadre de la restructuration d'une partie du bâtiment B2 du palais de justice de l'Île de la Cité, classé monument historique dans sa totalité.
Le marché est décomposée en deux tranches:
— une tranche ferme correspondant à la phase d'études et de suivi de travaux préalables, et
— une tranche optionnelle relative à la phase de travaux principaux post PRO.
Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une opération globale de restructuration du palais de justice. La surface de plancher du projet est d'environ 14 000 m. Les travaux seront réalisés en milieu occupé et contraint, et intègrent des prestations de restauration patrimoniale.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Tce
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de bâtiments📦
Produits/services supplémentaires: IA27
📦
Produits/services supplémentaires: FG25
📦
Lieu d'exécution: Paris🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 36 quai des Orfèvres, 75001 Paris.
Description du marché:
“Les prestations envisagées sont les suivantes (se référer à la note technique pour plus de détail):
— installations de chantier: dalles, palissades,...”
Description du marché
Les prestations envisagées sont les suivantes (se référer à la note technique pour plus de détail):
— installations de chantier: dalles, palissades, contrôles d'accès, percement de portes, plate-forme de stockage, grue tour;
— logistique de chantier: gardiennage, homme trafic;
— curage: curage de second œuvre, cloisonnements, revêtements, réseaux;
— démolition: démolition de gros œuvre, création de trémies, démolition de bâtiments provisoires, suppression de planchers;
— dépollution: déplombage, désamiantage;
— maçonnerie et gros-œuvre: percements de murs, structures des planchers neufs, structures des mezzanines, gaines d'escaliers et d'ascenseurs en bloc béton et chaînages, gaines techniques en carreaux de plâtre;
— fondations neuves et reprises en sous-œuvre: local enterré, fondations escaliers et ascenseurs;
— serrurerie: structures des escaliers, cloisons vitrées;
— aménagement: menuiserie neuve, faux-plafonds, isolation, plâtrerie courante, peinture courante, revêtements sols neufs durs et souples;
— nettoyage: protection des ouvrages, nettoyage régulier durant le chantier, nettoyage de fin de chantier;
— électricité: CFO-CFA, groupes électrogènes, éclairage extérieur, DI;
— plomberie et CVC: plomberie, sanitaires;
— ascenseurs.
Les prestations suivantes ne pourront pas être sous-traitées:
— maçonnerie et gros œuvre,
— fondations neuves et reprises en sous-œuvre.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 36
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 1
Nombre maximum: 50
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options: Tranche optionnelle.
Description
Informations complémentaires:
“Les travaux sont divisés en deux tranches:
— la tranche ferme, concerne le travail collaboratif avec le maître d'œuvre en phase de conception (PRO) et la...”
Informations complémentaires
Les travaux sont divisés en deux tranches:
— la tranche ferme, concerne le travail collaboratif avec le maître d'œuvre en phase de conception (PRO) et la réalisation de travaux préparatoires;
— la tranche optionnelle intègre la totalité des travaux, essais et contrôles nécessaires à la restructuration du palais de justice, bâtiment 2 partie 1 (y compris les études d'exécution et de synthèse).
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Couverture
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture📦
Description du marché:
“Les prestations envisagées sont les suivantes (se référer à la note technique pour plus de détail):
— échafaudage et parapluie: échafaudages extérieurs,...”
Description du marché
Les prestations envisagées sont les suivantes (se référer à la note technique pour plus de détail):
— échafaudage et parapluie: échafaudages extérieurs, parapluie correspondant;
— couverture: réfection des couvertures d'ardoises et de cuivre, restauration des ornements en plomb, remplacement des châssis de toit;
— verrière de couverture: réfection de verrières en acier;
— charpente: restauration des charpentes en profilés reconstitués rivetés en acier et en bois.
Les travaux de couvertures en ardoise et en cuivre, prestations essentielles pour ce lot, ne pourront pas être sous-traitées.
Afficher plus
Informations complémentaires:
“Les travaux sont divisés en deux tranches:
— la tranche ferme, concerne le travail collaboratif avec le maître d'œuvre en phase de conception (PRO) et la...”
Informations complémentaires
Les travaux sont divisés en deux tranches:
— la tranche ferme, concerne le travail collaboratif avec le maître d'œuvre en phase de conception (PRO) et la réalisation de travaux préparatoires;
— la tranche optionnelle intègre la totalité des travaux, essais et contrôles nécessaires à la restructuration du palais de justice, bâtiment 2 partie 1 (y compris les études d'exécution et de synthèse).
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Maçonnerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de maçonnerie📦
Produits/services supplémentaires: Maçonnerie de pierres de taille📦
Produits/services supplémentaires: Taille de pierres📦
Description du marché:
“Les prestations envisagées sont les suivantes (se référer à la note technique pour plus de détail):
— maçonnerie et pierre de taille: restauration des...”
Description du marché
Les prestations envisagées sont les suivantes (se référer à la note technique pour plus de détail):
— maçonnerie et pierre de taille: restauration des façades de pierre de taille, restauration d'élévations intérieures, revêtements pierre neufs, habillage des escaliers de pierre;
— sculpture: restauration et consolidation de sculpture, restauration d'ornements en bronze;
— sols extérieurs: réfection de sols pavés et dallés sur sous-sol et sur pleine terre;
— restauration sols intérieurs: restauration de sols dallés en pierre;
— restauration marbres: restauration de sols de marbre;
— cheminées: révision des cheminées en marbres, âtres et dalles foyères.
Certaines prestations ne pourront pas être sous-traitées: travaux de pierre de taille, appareillage, restauration de sculpture.
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries extérieures
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Description du marché:
“Les prestations envisagées sont les suivantes (se référer à la note technique pour plus de détail):
— menuiserie: réfection de menuiseries, restauration ou...”
Description du marché
Les prestations envisagées sont les suivantes (se référer à la note technique pour plus de détail):
— menuiserie: réfection de menuiseries, restauration ou adaptation de menuiseries existantes;
— peinture: impression complète et peinture de finition face extérieure.
Les créations de menuiseries traditionnelles courantes ne pourront pas être sous-traitées.
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Ferronnerie — lustrerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Ferronnerie📦
Description du marché:
“— ferronnerie et serrurerie: restauration des grilles, création de grilles;
— peinture: peinture et finition des ouvrages traités;
— restauration luminaires...”
Description du marché
— ferronnerie et serrurerie: restauration des grilles, création de grilles;
— peinture: peinture et finition des ouvrages traités;
— restauration luminaires extérieurs: restauration de lanternes, restitution de lanternes manquantes;
— lustrerie: restauration des luminaires existants;
— bronzes d'art: restauration de candélabres en bronze, restauration d'ornements de bronze.
La ferronnerie traditionnelle ne pourra pas être sous-traitée.
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiserie
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Description du marché:
“Les prestations envisagées sont les suivantes (se référer à la note technique pour plus de détail):
— menuiserie MH intérieure: restauration des portes...”
Description du marché
Les prestations envisagées sont les suivantes (se référer à la note technique pour plus de détail):
— menuiserie MH intérieure: restauration des portes existantes, création de portes traditionnelles, restauration ou adaptation des lambris et mobiliers;
— parquets: restauration ou réfection de parquets;
— mobilier intégré: création de mobilier intégré;
— miroirs: restauration des miroirs dorés existants compris glace.
Les créations de portes traditionnelles ne pourront pas être sous-traitées.
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Plâtrerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plâtrerie📦
Description du marché:
“Les prestations envisagées sont les suivantes (se référer à la note technique pour plus de détail):
— plâtres et stucs: restauration de modénatures en...”
Description du marché
Les prestations envisagées sont les suivantes (se référer à la note technique pour plus de détail):
— plâtres et stucs: restauration de modénatures en plâtre, stucs;
— staff: création de modénatures en staff, plafonds neufs.
La plâtrerie traditionnelle ne pourra pas être sous-traitée.
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Décoration
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de décoration📦
Description du marché:
“Les prestations envisagées sont les suivantes (se référer à la note technique pour plus de détail):
— restauration de décors: restauration de décors,...”
Description du marché
Les prestations envisagées sont les suivantes (se référer à la note technique pour plus de détail):
— restauration de décors: restauration de décors, dorures, peinture décorative, décors peints d'accompagnement;
— textiles: tentures murales, rideaux, tapis de couloirs et escaliers, tapis, stores.
La restauration de décors et la restauration des textiles ne pourront être sous-traitées.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“1. Le formulaire DC 1 «Lettre de candidature — désignation du mandataire par ses cotraitants» version du 1.4.2019 complétée. Le formulaire DC1 est...”
Liste et brève description des conditions
1. Le formulaire DC 1 «Lettre de candidature — désignation du mandataire par ses cotraitants» version du 1.4.2019 complétée. Le formulaire DC1 est disponible à l'adresse suivante: https://www2.economie.gouv.fr — formulaires — imprimes_dc — Dc1-2019
2. Si le candidat est en redressement judiciaire, au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, ou est admis à une procédure équivalente régie par un droit étranger, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet (voir annexe 1 du présent avis, disponible sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_sSo643_nVG&v=1&selected=0
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— capacité économique et financière du groupement: voir annexe 1 du présent avis, disponible sur le profil acheteur du pouvoir...”
Liste et brève description des critères de sélection
“Pour le lot 1, il est demandé un CA minimal de 35 000 000 EUR (moyenne du groupement au cours des trois dernières années).
Pour les autres lots, il n'est...”
Pour le lot 1, il est demandé un CA minimal de 35 000 000 EUR (moyenne du groupement au cours des trois dernières années).
Pour les autres lots, il n'est pas demandé de CA minimal.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis:
— capacité appréciée au regard des moyens...”
Liste et brève description des critères de sélection
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis:
— capacité appréciée au regard des moyens humains, répartition des missions et références du groupement (voir annexe 1 du présent avis, disponible sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur:
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_sSo643_nVG&v=1&selected=0)
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Pour chaque lot, le marché est conclu soit avec un candidat unique, soit avec un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou un groupement solidaire.” Informations sur le personnel chargé de l'exécution du contrat
Obligation d'indiquer les noms et les qualifications professionnelles du personnel affecté à l'exécution du contrat
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-06-30
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
“La procédure est soumise aux dispositions des articles R. 2161-12 à R. 2161-20 du code de la commande publique, du fait de la complexité de la prestation...”
La procédure est soumise aux dispositions des articles R. 2161-12 à R. 2161-20 du code de la commande publique, du fait de la complexité de la prestation (configuration complexe du site, site occupé, enjeu technique). Eu égard à la nature des travaux objet de la présente consultation et aux impératifs de sécurité qu'ils exigent, le projet de Dossier de consultation des entreprises (DCE), donné à titre indicatif en phase de candidature, comporte uniquement les pièces administratives et une note technique du projet, en application des dispositions de l'article R. 2132.5 du code de la commande publique.
Ces documents, disponibles en téléchargement sur la plateforme «achat public», sont uniquement destinés à l'information des candidats. Ils ne doivent en aucun cas servir de base à une réponse, la procédure étant de type restreint. En conséquence, les moyens pour lesquels les DCE définitifs pourront être obtenus ne seront communiqués qu'aux candidats admis à remettre une offre. Le marché prévoit, à la charge du titulaire, des garanties financières telles que retenue de garantie, garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire. Le financement est assuré par les crédits budgétaires de l'APIJ.
Paiement par virement dans un délai global de 30 jours suivant la réception du projet de décompte conformément à l'article 1 du décret nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Il est prévu le versement d'acomptes. Il est prévu le versement d'une avance d'un montant de 20 % pour chaque lot. Les prix sont révisables.
La consultation est ouverte aux prestataires uniques, aux groupements conjoints avec mandataire solidaire ou aux groupements solidaires entièrement constitués lors de la remise de la proposition.
Les offres seront déposées par voie électronique à l'adresse suivante:
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_sSo643_nVG&v=1&selected=0
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle — CS 8630
Commune postale: Melun
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-melun@juradm.fr📧
URL: http://www.melun.tribunal-administratif.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle — CS 8630
Commune postale: Melun
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-melun@juradm.fr📧
URL: http://www.melun.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2021/S 103-269953 (2021-05-26)
Avis d'attribution de marché (2022-05-10) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: apij
Commune postale: Le Kremlin Bicêtre
Personne de contact: Matthieu BARRANGER
Courrier électronique: matthieu.barranger@apij-justice.fr📧
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“marché de travaux de restructuration du Palais de Justice de l'ile de la Cité - bâtiment 2 partie 1 (B2p1)”
Brève description:
“réalisation des travaux dans le cadre de la restructuration d'une partie du bâtiment B2 du palais de justice de l'île de la Cité, classé monument historique...”
Brève description
réalisation des travaux dans le cadre de la restructuration d'une partie du bâtiment B2 du palais de justice de l'île de la Cité, classé monument historique dans sa totalité. Le marché est décomposée en deux tranches : une tranche ferme correspondant à la phase d'études et de suivi de travaux préalables et une tranche optionnelle relative à la phase de travaux principaux post PRO. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une opération globale de restructuration du palais de justice. La surface de plancher du projet est d'environ 14 000 mètres carrés. Les travaux seront réalisés en milieu occupé et contraint, et intègrent des prestations de restauration patrimoniale
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 68 848 734 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Champ d'application du marché
Titre: tce
Description
Description du marché:
“les prestations envisagées sont les suivantes (se référer à la note technique pour plus de détail) : - installations de chantier : dalles, palissades,...”
Description du marché
les prestations envisagées sont les suivantes (se référer à la note technique pour plus de détail) : - installations de chantier : dalles, palissades, contrôles d'accès, percement de portes, plate-forme de stockage, grue tour, - logistique de chantier : gardiennage, homme trafic, - curage : curage de second oeuvre, cloisonnements, revêtements, réseaux, - démolition : démolition de gros oeuvre, création de trémies, démolition de bâtiments provisoires, suppression de planchers, - dépollution : déplombage, désamiantage, - maçonnerie et gros-oeuvre : percements de murs, structures des planchers neufs, structures des mezzanines, gaines d'escaliers et d'ascenseurs en bloc béton et chaînages, gaines techniques en carreaux de plâtre, - fondations neuves et reprises en sous-oeuvre : local enterré, fondations escaliers et ascenseurs, - serrurerie : structures des escaliers, cloisons vitrées, - aménagement : menuiserie neuve, faux-plafonds, isolation, plâtrerie courante, peinture courante, revêtements sols neufs durs et souples, - nettoyage : protection des ouvrages, nettoyage régulier durant le chantier, nettoyage de fin de chantier, - électricité : CFO-CFA, groupes électrogènes, éclairage extérieur, DI, - plomberie et CVC : plomberie, sanitaires, - ascenseurs Les prestations suivantes ne pourront pas être sous-traitées : -maçonnerie et gros oeuvre -fondations neuves et reprises en sous-oeuvre
Afficher plus Critères d'attribution
Prix
Informations sur les options
Description des options: tranche optionnelle
Champ d'application du marché
Titre: couverture
Description
Description du marché:
“les prestations envisagées sont les suivantes (se référer à la note technique pour plus de détail) : - échafaudage et parapluie : échafaudages extérieurs,...”
Description du marché
les prestations envisagées sont les suivantes (se référer à la note technique pour plus de détail) : - échafaudage et parapluie : échafaudages extérieurs, parapluie correspondant - couverture : réfection des couvertures d'ardoises et de cuivre, restauration des ornements en plomb, remplacement des châssis de toit, - verrière de couverture : réfection de verrières en acier, - charpente : restauration des charpentes en profilés reconstitués rivetés en acier et en bois. Les travaux de couvertures en ardoise et en cuivre, prestations essentielles pour ce lot, ne pourront pas être sous-traitées
Afficher plus Champ d'application du marché
Titre: maçonnerie
Description
Description du marché:
“les prestations envisagées sont les suivantes (se référer à la note technique pour plus de détail) : - maçonnerie et pierre de taille : restauration des...”
Description du marché
les prestations envisagées sont les suivantes (se référer à la note technique pour plus de détail) : - maçonnerie et pierre de taille : restauration des façades de pierre de taille, restauration d'élévations intérieures, revêtements pierre neufs, habillage des escaliers de pierre, - sculpture : restauration et consolidation de sculpture, restauration d'ornements en bronze, - sols extérieurs : réfection de sols pavés et dallés sur sous-sol et sur pleine terre, - restauration sols intérieurs : restauration de sols dallés en pierre, - restauration marbres : restauration de sols de marbre, - cheminées : révision des cheminées en marbres, âtres et dalles foyères. Certaines prestations ne pourront pas être sous-traitées : travaux de pierre de taille, appareillage, restauration de sculpture
Afficher plus Champ d'application du marché
Titre: menuiseries extérieures
Description
Description du marché:
“les prestations envisagées sont les suivantes (se référer à la note technique pour plus de détail) : - menuiserie : réfection de menuiseries, restauration...”
Description du marché
les prestations envisagées sont les suivantes (se référer à la note technique pour plus de détail) : - menuiserie : réfection de menuiseries, restauration ou adaptation de menuiseries existantes, - peinture : impression complète et peinture de finition face extérieure. Les créations de menuiseries traditionnelles courantes ne pourront pas être sous-traitées
Afficher plus Champ d'application du marché
Titre: ferronnerie - lustrerie
Description
Description du marché:
“ferronnerie et serrurerie : restauration des grilles, création de grilles, - peinture : peinture et finition des ouvrages traités, - restauration luminaires...”
Description du marché
ferronnerie et serrurerie : restauration des grilles, création de grilles, - peinture : peinture et finition des ouvrages traités, - restauration luminaires extérieurs : restauration de lanternes, restitution de lanternes manquantes. - lustrerie : restauration des luminaires existants, - bronzes d'art : restauration de candélabres en bronze, restauration d'ornements de bronze ; la ferronnerie traditionnelle ne pourra pas être sous-traitée
Afficher plus Champ d'application du marché
Titre: menuiserie
Description
Description du marché:
“: Les prestations envisagées sont les suivantes (se référer à la note technique pour plus de détail) : - menuiserie MH intérieure : restauration des portes...”
Description du marché
: Les prestations envisagées sont les suivantes (se référer à la note technique pour plus de détail) : - menuiserie MH intérieure : restauration des portes existantes, création de portes traditionnelles, restauration ou adaptation des lambris et mobiliers, - parquets : restauration ou réfection de parquets, - mobilier intégré : création de mobilier intégré, - miroirs : restauration des miroirs dorés existants compris glace. Les créations de portes traditionnelles ne pourront pas être sous-traitées
Afficher plus Champ d'application du marché
Titre: platrerie
Description
Description du marché:
“les prestations envisagées sont les suivantes (se référer à la note technique pour plus de détail) : - plâtres et stucs : restauration de modénatures en...”
Description du marché
les prestations envisagées sont les suivantes (se référer à la note technique pour plus de détail) : - plâtres et stucs : restauration de modénatures en plâtre, stucs, - staff : création de modénatures en staff, plafonds neufs, La plâtrerie traditionnelle ne pourra pas être sous-traitée
Afficher plus Champ d'application du marché
Titre: décoration
Description
Description du marché:
“les prestations envisagées sont les suivantes (se référer à la note technique pour plus de détail) : - restauration de décors : restauration de décors,...”
Description du marché
les prestations envisagées sont les suivantes (se référer à la note technique pour plus de détail) : - restauration de décors : restauration de décors, dorures, peinture décorative, décors pfeints d'accompagnement, - textiles : tentures murales, rideaux, tapis de couloirs et escaliers, tapis, stores. La restauration de décors et la restauration des textiles ne pourront être sous traitées
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 103-269953
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 21-060
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: tce
Date de conclusion du contrat: 2021-12-29 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: dumez Ile de France
Adresse postale: zac Petit Le Roy 2 rue du Cottage Tolbiac
Commune postale: Chevilly Larue
Code postal: 94550
Pays: France 🇫🇷
Région: Ile-de-France🏙️
Le contractant est une PME
Nom: gtie tertiaire
Adresse postale: zac de Pouards 5/7 allée des Vignes
Commune postale: Champlan
Code postal: 91160
Le contractant est une PME ✅
Nom: top
Adresse postale: 21 Avenue de Colmar
Commune postale: Rueil Malmaison
Code postal: 92500
Nom: tfl
Adresse postale: 2 Bis rue de l'ile de France
Commune postale: Valenton
Code postal: 94460
Nom: neom
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 39170491.44 💰
2️⃣
Numéro de contrat: 22-025
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: couverture - échafaudage
Date de conclusion du contrat: 2022-04-04 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: balas
Adresse postale: 19 Boulevard Louise Michel
Commune postale: Gennevilliers
Code postal: 92238
Nom: accessur
Adresse postale: 3 Rue Aminata TRAORE
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 8 443 264 💰
3️⃣
Numéro de contrat: 22-013
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: maçonnerie
Date de conclusion du contrat: 2022-02-09 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: h. Chevalier
Adresse postale: 26 Rue Henri Regnault
Commune postale: Suresnes
Code postal: 92150
Région: Ile-de-France🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 7305908.85 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
Valeur hors TVA susceptible d'être sous-traitée à des tiers: EUR 486692.50 💰
Brève description de la partie du contrat à sous-traiter: greffes numériques
4️⃣
Numéro de contrat: 22-012
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: menuiseres extérieures
Date de conclusion du contrat: 2022-02-03 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: les ateliers AUBERT-LABANSAT
Adresse postale: le Vaudôme - route de Lessay
Commune postale: Coutances
Code postal: 50200
Région: Manche 🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 2819362.24 💰
Informations sur la sous-traitance
Valeur hors TVA susceptible d'être sous-traitée à des tiers: EUR 261353.05 💰
Brève description de la partie du contrat à sous-traiter: travaux de peinture
5️⃣
Numéro de contrat: 22-011
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: ferronnerie - lustrerie
Date de conclusion du contrat: 2022-02-02 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: ferronnerie mazingue
Adresse postale: 11 Avenue des Coïdes
Commune postale: Saint-Brice Courcelles
Code postal: 51370
Région: Marne🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1 820 651 💰
Informations sur la sous-traitance
Valeur hors TVA susceptible d'être sous-traitée à des tiers: EUR 1 104 165 💰
Brève description de la partie du contrat à sous-traiter: lustreries et bronzes
gardes corps et mains courantes intérieures
6️⃣
Numéro de contrat: 22-009
Numéro d'identification du lot: 6
Titre: menuiseries intérieures
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: asselin s.a.s
Adresse postale: 10 Boulevard Auguste Rodin
Commune postale: Thouars
Code postal: 79102
Région: Deux-Sèvres🏙️
Nom: sarl Parquets GAL
Adresse postale: 145 bis rue Garibaldi
Commune postale: St Maur-des-Fosses
Code postal: 94100
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 5934653.33 💰
7️⃣
Numéro de contrat: 22-010
Numéro d'identification du lot: 7
Titre: platrerire
Date de conclusion du contrat: 2022-02-01 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: atelier del boca
Adresse postale: 25 Bis rue Emile Duclaux
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 2018038.01 💰
8️⃣
Numéro de contrat: 22-015
Numéro d'identification du lot: 8
Titre: décoration
Date de conclusion du contrat: 2022-02-23 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: meriguet restauration
Adresse postale: 12 Rue du Parc Royal
Commune postale: Paris
Code postal: 75003
Région: Paris🏙️
Nom: phelippeau Tapissier
Adresse postale: 13rue Labie
Code postal: 75017
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1336365.13 💰
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: tribunal administratif de MELUN
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle - cS 8630
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de MELUN
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle - cS 8630
Source: OJS 2022/S 093-252868 (2022-05-10)