Le marché a pour objet les travaux de réhabilitation thermique et technique en milieu occupé de 314 logements situé à Prairie de Romaincourt à Stains (93240). Les travaux seront réalisés en milieu occupé. Le présent marché est alloti, il est décomposé en deux lots au total. Les prestations du lot 1 et 2 du présent marché sont traitées à prix global et forfaitaire. La présentation de trois variantes est imposée au titre des lots nº 1 et 2 du marché. Les candidats pourront proposer des variantes libres techniques et financières pour ce marché. Les variantes libres administratives ne sont pas autorisées. Les candidats devront détailler leurs variantes tant en termes de prix que de méthodologie. Le lot nº 1 est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle. Le lot nº 2 est composé d'une tranche ferme et de deux tranches optionnelles. Le maître d'ouvrage de Plaine Commune Habitat établit dans le cadre de l'exécution de ce marché une clause d'insertion, détaillée dans le RC.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-02-26.
L'appel d'offres a été publié le 2021-01-26.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de réhabilitation thermique et technique en milieu occupé de 314 logements situé à Prairie de Romaincourt à Stains (93240)
21TVXROMAINCOURT”
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“Le marché a pour objet les travaux de réhabilitation thermique et technique en milieu occupé de 314 logements situé à Prairie de Romaincourt à Stains...”
Brève description
Le marché a pour objet les travaux de réhabilitation thermique et technique en milieu occupé de 314 logements situé à Prairie de Romaincourt à Stains (93240). Les travaux seront réalisés en milieu occupé. Le présent marché est alloti, il est décomposé en deux lots au total. Les prestations du lot 1 et 2 du présent marché sont traitées à prix global et forfaitaire. La présentation de trois variantes est imposée au titre des lots nº 1 et 2 du marché. Les candidats pourront proposer des variantes libres techniques et financières pour ce marché. Les variantes libres administratives ne sont pas autorisées. Les candidats devront détailler leurs variantes tant en termes de prix que de méthodologie. Le lot nº 1 est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle. Le lot nº 2 est composé d'une tranche ferme et de deux tranches optionnelles. Le maître d'ouvrage de Plaine Commune Habitat établit dans le cadre de l'exécution de ce marché une clause d'insertion, détaillée dans le RC.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Travaux de façades, étanchéité et menuiseries extérieures
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction📦
Lieu d'exécution: Seine-Saint-Denis 🏙️
Description du marché:
“Le lot nº 1 concerne les travaux de façades, étanchéité et menuiseries extérieurs. Le lot nº 1 du marché est traité à prix global et forfaitaire. Le lot nº...”
Description du marché
Le lot nº 1 concerne les travaux de façades, étanchéité et menuiseries extérieurs. Le lot nº 1 du marché est traité à prix global et forfaitaire. Le lot nº 1 est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle. La présentation de deux variantes obligatoires est imposée au titre du lot nº 1. Elles correspondent au chiffrement obligatoire, par les candidats de l'installation de bardage Ecoshapes et bardage métallique en lieu et place de bardage de type briquettes et à la fermeture des loggias RDV et R+1 par parois vitrées fixes en lieu et place de parois type Sunflex. Les candidats pourront proposer des variantes libres techniques et financières pour ce marché. Les variantes libres administratives ne sont pas autorisées. Les conditions sont plus précisément décrites dans le règlement de consultation. Le lot nº 1 du présent marché prend effet à compter de la date de notification au titulaire jusqu'au terme de la période de garantie de parfait achèvement des travaux.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 34
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 3
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Conformément aux articles L. 2124-3 et R. 2124-3 du code de la commande publique, procédure avec négociation.” Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le lot nº 1 est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle. La tranche ferme correspond aux travaux de façades, étanchéité et menuiseries...”
Description des options
Le lot nº 1 est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle. La tranche ferme correspond aux travaux de façades, étanchéité et menuiseries extérieures tels que définis dans le cahier des clauses techniques particulières. Sa date d'effet est fixée à compter de la date de notification du marché. La tranche optionnelle concerne la fourniture et la pose de volet dans les cuisines de logements en étage. L'exécution de cette tranche optionnelle est subordonnée à l'obtention du budget nécessaire à la réalisation des travaux. La date prévisionnelle d'affermissement est fixée à un délai de six mois suivant la date de notification du lot nº 1 du marché.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Travaux intérieurs, gros œuvre
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Description du marché:
“Le lot nº 2 concerne les travaux d'intérieurs, gros œuvre. Le lot nº 2 est composé d'une tranche ferme et de deux tranches optionnelles. La présentation...”
Description du marché
Le lot nº 2 concerne les travaux d'intérieurs, gros œuvre. Le lot nº 2 est composé d'une tranche ferme et de deux tranches optionnelles. La présentation d'une variante obligatoire est imposée au titre du lot nº 2. Elle correspond au chiffrement obligatoire, par les candidats de la fourniture et pose de sol caoutchouc en parties communes en lieu et place de sol PVC. Les candidats pourront proposer des variantes libres techniques et financières pour ce marché. Les variantes libres administratives ne sont pas autorisées. Les conditions sont plus précisément décrites dans le règlement de consultation. Le lot nº 2 du présent marché prend effet à compter de la date de notification au titulaire jusqu'au terme de la période de garantie de parfait achèvement des travaux.
Afficher plus Informations sur les options
Description des options:
“Le lot nº 2 est composé d'une tranche ferme et de deux tranches optionnelles. La tranche ferme concerne les travaux d'intérieurs et gros œuvres tels que...”
Description des options
Le lot nº 2 est composé d'une tranche ferme et de deux tranches optionnelles. La tranche ferme concerne les travaux d'intérieurs et gros œuvres tels que définis dans le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP). La 1 tranche optionnelle concerne le remplacement des portes palières des logements. L'exécution de cette tranche optionnelle est subordonnée à l'obtention du budget nécessaire à la réalisation des travaux. La date limite d'affermissement est fixée à un délai de six mois suivant la date de notification du lot nº 2 du marché. La 2 tranche optionnelle concerne la réfection des réseaux ECS/EF et chauffage en vide sanitaire. L'exécution de cette tranche optionnelle est subordonnée aux résultats des études techniques préalables. La date prévisionnelle d'affermissement est fixée à un délai de trois mois suivant l'issue de préparation du chantier.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Application des articles R. 2142-1 et suivants du code de la commande publique.
— DUME ou formulaires DC1 et DC2, lettre de candidature et d'habilitation du...”
Liste et brève description des conditions
Application des articles R. 2142-1 et suivants du code de la commande publique.
— DUME ou formulaires DC1 et DC2, lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants [les documents DC1 et DC2 à remplir sont disponibles sur le site internet du ministère en charge des finances (www.colloc.bercy.gouv.fr/formulaires/)];
— copie de la déclaration de l'activité auprès du procureur de la République ou démarche équivalente pour les candidats ne résidant pas en France;
— copie du ou des jugements prononcés si l'entreprise est en redressement judiciaire.
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-02-26
12:00 📅
Date estimée d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés: 2021-03-31 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
“La procédure de consultation utilisée est la procédure avec négociation, comportant une publicité européenne, conformément aux dispositions des articles L....”
La procédure de consultation utilisée est la procédure avec négociation, comportant une publicité européenne, conformément aux dispositions des articles L. 2124-3 et R. 2124-4 du code de la commande publique. La procédure de passation du marché se déroulera en deux phases: la 1 a pour objet la remise des candidatures. Au terme de cette 1 phase, trois candidats minimum seront sélectionnés et invités à remettre une offre. La 2 a pour objet la remise des offres par les candidats sélectionnés. S'agissant d'une procédure avec négociation, il est transmis dans un 1 temps, dans le cadre de l'appel à candidatures, le règlement de consultation et le programme de l'opération. La totalité du dossier de consultation ne sera transmise qu'aux candidats qui auront été sélectionnés. Les dossiers de consultation pourront être retirés à compter du jour de parution de l'avis d'appel public à la concurrence jusqu'à la date limite de remise des candidatures à l'adresse suivante: www.maximilien.fr — Les conditions de remises sont plus explicitement détaillées dans le règlement de consultation. Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées sur la plate-forme dématérialisée ne seront pas retenus. Les critères pris en compte pour l'agrément des candidatures sont les suivants: le candidat devra fournir une déclaration du chiffre d'affaires global et du chiffre d'affaires concernant la réalisation de prestations identiques ou similaires à celles objets du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles, ou tout autre documents équivalents (ex: déclaration appropriée de banque). Pour la dernière année, il devra justifier d'un chiffre d'affaire supérieur à 10 000 000 EUR HT pour chaque lot et le candidat devra fournir les attestations de compétence en cours de validité définissant les modalités de la formation des travailleurs sur la prévention des risques liés à l'amiante. Sous réserve de la conformité de l'offre à l'ensemble des prescriptions du présent règlement, les critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse sont les suivants, pondérés ainsi: le prix des prestations — pondération: 60 points et la valeur technique — pondération: 40 points.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montreuil
Adresse postale: 7 rue Catherine Puig
Commune postale: Montreuil
Code postal: 93100
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149202000📞
Courrier électronique: greffe.ta-montreuil@juradm.fr📧 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Montreuil
Adresse postale: 7 rue Catherine Puig
Commune postale: Montreuil
Code postal: 93100
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149202000📞
Courrier électronique: greffe.ta-montreuil@juradm.fr📧
Source: OJS 2021/S 020-043583 (2021-01-26)
Informations complémentaires (2021-01-29) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Le marché a pour objet les travaux de réhabilitation thermique et technique en milieu occupé de 314 logements situé à Prairie de Romaincourt à Stains...”
Brève description
Le marché a pour objet les travaux de réhabilitation thermique et technique en milieu occupé de 314 logements situé à Prairie de Romaincourt à Stains (93240). Les travaux seront réalisés en milieu occupé. Le présent marché est alloti, il est décomposé en deux lots au total. Les prestations des lot nº 1 et 2 du présent marché sont traitées à prix global et forfaitaire. La présentation de trois variantes est imposée au titre des lots nº 1 et 2 du marché. Les candidats pourront proposer des variantes libres techniques et financières pour ce marché. Les variantes libres administratives ne sont pas autorisées. Les candidats devront détailler leurs variantes tant en termes de prix que de méthodologie. Le lot nº 1 est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle. Le lot nº 2 est composé d'une tranche ferme et de deux tranches optionnelles. Le maître d'ouvrage de Plaine Commune Habitat établit dans le cadre de l'exécution de ce marché une clause d'insertion, détaillée dans le RC.
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2021/S 020-043583
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4)
Numéro d'identification du lot: 2
Emplacement du texte à modifier: Description des prestations
Ancienne valeur
Texte:
“Le lot nº 2 concerne les travaux d'intérieurs, gros œuvre. Le lot nº 2 est composé d'une tranche ferme et de deux tranches optionnelles. La présentation...”
Texte
Le lot nº 2 concerne les travaux d'intérieurs, gros œuvre. Le lot nº 2 est composé d'une tranche ferme et de deux tranches optionnelles. La présentation d'une variante obligatoire est imposée au titre du lot nº 2. Elle correspond au chiffrement obligatoire, par les candidats de la fourniture et pose de sol caoutchouc en parties communes en lieu et place de sol PVC. Les candidats pourront proposer des variantes libres techniques et financières pour ce marché. Les variantes libres administratives ne sont pas autorisées. Les conditions sont plus précisément décrites dans le règlement de consultation. Le lot nº 2 du présent marché prend effet à compter de la date de notification au titulaire jusqu'au terme de la période de garantie de parfait achèvement des travaux.
Afficher plus Nouvelle valeur
Texte:
“Le lot nº 2 concerne les travaux d'intérieurs, gros œuvre. Il a également pour objet l'organisation du chantier. Le lot nº 2 est composé d'une tranche ferme...”
Texte
Le lot nº 2 concerne les travaux d'intérieurs, gros œuvre. Il a également pour objet l'organisation du chantier. Le lot nº 2 est composé d'une tranche ferme et de deux tranches optionnelles. La présentation d'une variante obligatoire est imposée au titre du lot nº 2. Elle correspond au chiffrement obligatoire, par les candidats de la fourniture et pose de sol caoutchouc en parties communes en lieu et place de sol PVC. Les candidats pourront proposer des variantes libres techniques et financières pour ce marché. Les variantes libres administratives ne sont pas autorisées. Les conditions sont plus précisément décrites dans le règlement de consultation. Le lot nº 2 du présent marché prend effet à compter de la date de notification au titulaire jusqu'au terme de la période de garantie de parfait achèvement des travaux.
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 023-054480 (2021-01-29)
Avis d'attribution de marché (2021-09-14) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: oph Plaine Commune Habitat
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“marché de travaux de réhabilitation thermique et technique en milieu occupé de 314 logements situé à Prairie de Romaincourt à Stains (93240).
21TVXROMAINCOURT”
Brève description:
“Le marché a pour objet les travaux de réhabilitation thermique et technique en milieu occupé de 314 logements situé à Prairie de Romaincourt à Stains...”
Brève description
Le marché a pour objet les travaux de réhabilitation thermique et technique en milieu occupé de 314 logements situé à Prairie de Romaincourt à Stains (93240). Les travaux seront réalisés en milieu occupé. Le présent marché est alloti, il est décomposé en 2 lots au total. Les prestations du lot 1 et 2 du présent marché sont traitées à prix global et forfaitaire. La présentation de 3 variantes est imposée au titre des lots no 1 et 2 du marché. Les candidats pourront proposer des variantes libres techniques et financières pour ce marché. Les variantes libres administratives ne sont pas autorisées. Les candidats devront détailler leurs variantes tant en termes de prix que de méthodologie. Le lot no1 est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle. Le lot no2 est composé d'une tranche ferme et de deux tranches optionnelles.le maitre d'ouvrage de Plaine Commune Habitat établit dans le cadre de l'exécution de ce marché une clause d'insertion, détaillée dans le RC
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 9 117 914 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Champ d'application du marché
Titre: travaux de facades, étancheité et menuiseries extérieures
Description
Description du marché:
“le lot no1 concerne les travaux de façades, étanchéité et menuiseries extérieurs. Le lot no1 du marché est traité à prix global et forfaitaire. Le lot no1...”
Description du marché
le lot no1 concerne les travaux de façades, étanchéité et menuiseries extérieurs. Le lot no1 du marché est traité à prix global et forfaitaire. Le lot no1 est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle. La présentation de deux variantes obligatoires est imposée au titre du lot no1. Elles correspondent au chiffrement obligatoire, par les candidats de l'installation de bardage Ecoshapes et bardage métallique en lieu et place de bardage de type briquettes et à la fermeture des loggias RDV et R+1 par parois vitrées fixes en lieu et place de parois type Sunflex. Les candidats pourront proposer des variantes libres techniques et financières pour ce marché. Les variantes libres administratives ne sont pas autorisées. Les conditions sont plus précisément décrites dans le règlement de consultation. Le lot no1 du présent marché prend effet à compter de la date de notification au titulaire jusqu'au terme de la période de garantie de parfait achèvement des travaux
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Informations sur les options
Description des options:
“le lot no1 est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle. La tranche ferme correspond aux travaux de façades, étanchéité et menuiseries...”
Description des options
le lot no1 est décomposé en une tranche ferme et une tranche optionnelle. La tranche ferme correspond aux travaux de façades, étanchéité et menuiseries extérieures tels que définis dans le cahier des clauses techniques particulières. Sa date d'effet est fixée à compter de la date de notification du marché. La tranche optionnelle concerne la fourniture et la pose de volet dans les cuisines de logements en étage. L'Exécution de cette tranche optionnelle est subordonnée à l'obtention du budget nécessaire à la réalisation des travaux. La date prévisionnelle d'affermissement est fixée à un délai de 6 mois suivant la date de notification du lot no1 du marché
Afficher plus Champ d'application du marché
Titre: travaux intérieurs, gros oeuvre
Description
Description du marché:
“le lot no2 concerne les travaux d'intérieurs, gros oeuvre. Le lot no2 est composé d'une tranche ferme et de deux tranches optionnelles. La présentation...”
Description du marché
le lot no2 concerne les travaux d'intérieurs, gros oeuvre. Le lot no2 est composé d'une tranche ferme et de deux tranches optionnelles. La présentation d'une variante obligatoire est imposée au titre du lot no2. Elle correspond au chiffrement obligatoire, par les candidats de la fourniture et pose de sol caoutchouc en parties communes en lieu et place de sol PVC. Les candidats pourront proposer des variantes libres techniques et financières pour ce marché. Les variantes libres administratives ne sont pas autorisées. Les conditions sont plus précisément décrites dans le règlement de consultation.le lot no2 du présent marché prend effet à compter de la date de notification au titulaire jusqu'au terme de la période de garantie de parfait achèvement des travaux
Afficher plus Informations sur les options
Description des options:
“le lot no2 est composé d'une tranche ferme et de deux tranches optionnelles. La tranche ferme concerne les travaux d'intérieurs et gros oeuvres tels que...”
Description des options
le lot no2 est composé d'une tranche ferme et de deux tranches optionnelles. La tranche ferme concerne les travaux d'intérieurs et gros oeuvres tels que définis dans le cahier des clauses techniques particulières (Cctp). La première tranche optionnelle concerne le remplacement des portes palières des logements. L'Exécution de cette tranche optionnelle est subordonnée à l'obtention du budget nécessaire à la réalisation des travaux. La date limite d'affermissement est fixée à un délai de 6 mois suivant la date de notification du lot no2 du marché. La deuxième tranche optionnelle concerne la réfection des réseaux Ecs/Ef et chauffage en vide sanitaire. L'Exécution de cette tranche optionnelle est subordonnée aux résultats des études techniques préalables. La date prévisionnelle d'affermissement est fixée à un délai de 3 mois suivant l'issue de préparation du chantier
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 020-043583
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 3997
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: travaux des façades, étanchéité et menuiseries extérieures
Date de conclusion du contrat: 2021-06-28 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 11
Nom et adresse du contractant
Nom: gcc
Adresse postale: 226, avenue du Maréchal Foch BP 2036
Commune postale: Les Mureaux Cedex
Code postal: 78132
Pays: France 🇫🇷
Région: Seine-Saint-Denis 🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 4833244.78 💰
2️⃣
Numéro de contrat: 3398
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: travaux intérieurs, gros oeuvre
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 9
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 4284669.22 💰
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Montreuil
Adresse postale: 7 rue Catherine PUIG
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal Administratif de Montreuil
Adresse postale: 7 rue Catherine PUIG
Source: OJS 2021/S 181-468002 (2021-09-14)