marché de travaux de construction de 44 logements, 94/102 rue du Landy - 15/15 bis rue Fraizier, 93200 Saint-Denis. Macro-Lot 1 : Gros-Oeuvre / Enveloppe
marche de travaux de construction de 44 logements, 94/102 rue du Landy - 15/15 bis rue Fraizier à 93200 Saint-Denis. Macro-Lot 1 : Gros OEUvre/Enveloppe. Le marché initial était alloti en 6 lots. Les macro-lots 01, 02, 03, 05 et 06 ont été attribués lors de précédentes consultations. La procédure de passation du macro lot no4, qui avait été déclarée infructueuse, est actuellement en cours. Au vu des retards pris sur le calendrier et le délai de validité de son offre étant expiré, le titulaire du lot no1 n'a pas souhaité maintenir son offre, le besoin restant à satisfaire, il fait l'objet de la présente consultation. Le macro lot 1est traité à prix global et forfaitaire. Une variante obligatoire est imposée. Elle est plus précisément décrite dans le RC. La présentation de variantes libres techniques et financières est autorisée dans les conditions mentionnées au RC. Le macro-lot précité n'est pas décomposé en tranches
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-11-15.
L'appel d'offres a été publié le 2021-09-30.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“marché de travaux de construction de 44 logements, 94/102 rue du Landy - 15/15 bis rue Fraizier, 93200 Saint-Denis. Macro-Lot 1 : Gros-Oeuvre /...”
Titre
marché de travaux de construction de 44 logements, 94/102 rue du Landy - 15/15 bis rue Fraizier, 93200 Saint-Denis. Macro-Lot 1 : Gros-Oeuvre / Enveloppe
TRXFRAIZIERML1
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“marche de travaux de construction de 44 logements, 94/102 rue du Landy - 15/15 bis rue Fraizier à 93200 Saint-Denis. Macro-Lot 1 : Gros OEUvre/Enveloppe. Le...”
Brève description
marche de travaux de construction de 44 logements, 94/102 rue du Landy - 15/15 bis rue Fraizier à 93200 Saint-Denis. Macro-Lot 1 : Gros OEUvre/Enveloppe. Le marché initial était alloti en 6 lots. Les macro-lots 01, 02, 03, 05 et 06 ont été attribués lors de précédentes consultations. La procédure de passation du macro lot no4, qui avait été déclarée infructueuse, est actuellement en cours. Au vu des retards pris sur le calendrier et le délai de validité de son offre étant expiré, le titulaire du lot no1 n'a pas souhaité maintenir son offre, le besoin restant à satisfaire, il fait l'objet de la présente consultation. Le macro lot 1est traité à prix global et forfaitaire. Une variante obligatoire est imposée. Elle est plus précisément décrite dans le RC. La présentation de variantes libres techniques et financières est autorisée dans les conditions mentionnées au RC. Le macro-lot précité n'est pas décomposé en tranches
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction📦
Lieu d'exécution: Seine-Saint-Denis 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
“l'Adresse du site est la suivante : 94/102 rue du Landy et 15/15 bis rue Fraizier, 93200 Saint-Denis”
Description du marché:
“le présent macro lot est relatif aux travaux de gros oeuvre - enveloppe, dans le cadre de la construction projetée, en lien avec les prescriptions du cahier...”
Description du marché
le présent macro lot est relatif aux travaux de gros oeuvre - enveloppe, dans le cadre de la construction projetée, en lien avec les prescriptions du cahier des charges.
l'opération devra atteindre la certification nf habitat hqe, label RT 2012-20%.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 32
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“application des articles R142-1 et suivants du Code de la Commande publique, DUME ou formulaires Dc1 et Dc2, lettre de candidature et d'habilitation du...”
Liste et brève description des conditions
application des articles R142-1 et suivants du Code de la Commande publique, DUME ou formulaires Dc1 et Dc2, lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cotraitants. Les documents Dc1 et Dc2 à remplir sont disponibles sur le site Internet du Ministère en charge des Finances (www.colloc.bercy.gouv.fr/formulaires/). Copie de la déclaration de l'activité auprès du Procureur de la République ou démarche équivalente pour les candidats ne résidant pas en France - copie du ou des jugements prononcés si l'entreprise est en redressement judiciaire
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Informations sur le personnel chargé de l'exécution du contrat
Obligation d'indiquer les noms et les qualifications professionnelles du personnel affecté à l'exécution du contrat
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 199-482564
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-11-15
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2021-11-15
14:00 📅
“1) Les critères pour l'agrément des candidatures sont précisément décrits dans le RC. 2) Critères d'attribution : les critères de choix de l'offre...”
1) Les critères pour l'agrément des candidatures sont précisément décrits dans le RC. 2) Critères d'attribution : les critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse sont indiqués dans le règlement de consultation. 3) Modalités de retrait : les dossiers de consultation peuvent être téléchargés gratuitement sur notre plateforme de dématérialisation : www.maximilien.fr 4) Modalités de remise des plis : les plis seront remis obligatoirement par voie électronique, à l'adresse suivante : www.maximilien.fr
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Montreuil
Adresse postale: 7 rue Catherine PUIG
Commune postale: Montreuil
Code postal: 93100
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +331 49202000📞
Courrier électronique: greffe.ta-montreuil@juradm.fr📧
Fax: +33 149202098 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal Administratif de Montreuil
Adresse postale: 7 rue Catherine PUIG
Commune postale: Montreuil
Code postal: 93100
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +331 49202000📞
Courrier électronique: greffe.ta-montreuil@juradm.fr📧
Fax: +33 149202098 📠
Source: OJS 2021/S 193-501243 (2021-09-30)