Marché de travaux d'électricité de petite et moyenne importance

Ministères économiques et financiers

Réalisation et installation d'ouvrages électriques relevant des courants forts et faibles informatiques et téléphoniques de petite et moyenne importance dans les bâtiments de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de la relance.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-02-22. L'appel d'offres a été publié le 2021-01-21.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Bathelec
• ERI
• Eris
• ETT
• Point Sys Télécom

Qui ?

• Ministères économiques et financiers

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de câblage et d'installations électriques › Travaux d'installations électriques

Où ?

• Ile-de-France › Paris

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-01-21	Avis de marché
2021-06-25	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-01-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'installations électriques
Numéro de référence: BAMAC-2020-42-Electricite
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'installations électriques 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'équipement du bâtiment 📦
Travaux d'équipement électrique 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Ile-de-France 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ministères économiques et financiers
Adresse postale: secrétariat général, sous-direction de la gestion financière et des achats, bureau des achats mutualisés de l'administration centrale, 139 rue de Bercy
Code postal: 75012
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Courrier électronique: delphine.tichit@finances.gouv.fr 📧
Téléphone: +33 153183314 📞
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-01-21 📅
Date limite de soumission: 2021-02-22 📅
Date de publication: 2021-01-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 017-037931
Numéro JO-S: 17
Informations complémentaires

Les montants indiqués s'entendent reconductions comprises. Le financement du présent marché est assuré par le budget de l'état. L'administration se libère des sommes dues par virement du contrôleur budgétaire et comptable ministériel au compte désigné par le titulaire. Les sommes dues en exécution du marché sont payées conformément aux dispositions du titre IV de la loi nº 2013-100 du 28.1.2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière et du décret nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Ainsi, le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours. L'accord-cadre prévoit une avance selon les modalités de l'article L. 2191-2 suivants du code de la commande publique.

Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: Les lots 1, 2 et 3 sont exclusifs.
Intitulé du lot: Travaux d'électricité relatifs aux installations de sûreté de l'ensemble des sites
Numéro du lot: 1
Brève description:

Travaux d'électricité relatifs aux installations de sûreté de l'ensemble des sites.

Valeur estimée hors TVA: 1 200 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 12 mois
Description des renouvellements: Trois reconductions possibles pour une période d'un an chacune.
Intitulé du lot: Travaux d'électricité sur les sites gérés par le service exploitation maintenance PICAV Grand Bercy
Numéro du lot: 2
Brève description:

Travaux d'électricité sur les sites gérés par le service exploitation maintenance PICAV Grand Bercy.

Valeur estimée hors TVA: 5 200 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Travaux d'électricité sur les sites gérés par le service d'exploitation maintenance PICAV Seine-et-Sud
Numéro du lot: 3
Brève description:

Travaux d'électricité sur les sites gérés par le service d'exploitation maintenance PICAV Seine-et-Sud.

Valeur estimée hors TVA: 2 200 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Travaux d'électricité sur les sites gérés par le service exploitation maintenance PICAV Paris Est
Numéro du lot: 4
Brève description:

Travaux d'électricité sur les sites gérés par le service exploitation maintenance PICAV Paris Est.

Valeur estimée hors TVA: 1 600 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Travaux d'électricité sur les sites gérés par le service exploitation maintenance PICAV Grand Est
Numéro du lot: 5
Brève description:

Travaux d'électricité sur les sites gérés par le service exploitation maintenance PICAV Grand Est.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Île-de-France.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2021-02-22 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:30
Lieu: Paris.

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 11000201100044
Contact
Point de contact: Delphine Tichit
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75004
Pays: France 🇫🇷
Adresse Internet: http://Paris.tribunal-administratif.fr 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2021/S 017-037931 (2021-01-21)

Avis d'attribution de marché (2021-06-25)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 11 800 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Secrétariat général — sous-direction de la gestion financière et des achats — bureau des achats mutualisés de l'administration centrale, 139 rue de Bercy

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-06-25 📅
Date de publication: 2021-06-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 124-327553
Se réfère à l'avis: 2021/S 017-037931
Numéro JO-S: 124

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère technique
Critère de qualité (pondération): 50
Prix (pondération): 50

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-06-08 📅
Nom: Eris
Numéro d'enregistrement national: 30827608800041
Adresse postale: 12 rue Truillot
Commune postale: Ivry-sur-Seine
Code postal: 94200
Pays: France 🇫🇷
Val-de-Marne 🏙️
Adresse Internet: http://www.eris-di.com 🌏
Valeur totale du marché: 1 200 000 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2021-06-17 📅
Nom: Point Sys Télécom
Numéro d'enregistrement national: 84809958600028
Adresse postale: 23 rue Raspail
Code postal: 94853
Nom: Bathelec
Numéro d'enregistrement national: 43876508300037
Valeur totale du marché: 5 200 000 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2021-06-14 📅
Nom: Ett
Numéro d'enregistrement national: 62203381900039
Adresse postale: 15 rue du Jura
Commune postale: Rungis Cedex
Code postal: 94623
Valeur totale du marché: 2 200 000 EUR 💰
Nom: Eri
Adresse postale: 45 rue de la Prairie
Commune postale: Fontenay-sous-Bois
Code postal: 94120
Valeur totale du marché: 1 600 000 EUR 💰
Numéro d'enregistrement national: 57207890500021
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
9
8
Source: OJS 2021/S 124-327553 (2021-06-25)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux d'équipement du bâtiment (>20)

Travaux d'équipement électrique (>20)

Travaux de câblage et d'installations électriques (>20)

Travaux d'installations électriques (>20)
Travaux de câblage électrique (7)