Marché de conception réalisation — construction de 13 LLS — opération Kapok (maisons de ville) et de 34 LLTS (collectifs) — opération Amédée sur la ZAC Sans Souci à Saint-Paul
Marché de travaux en conception réalisation (article L. 2171-2, 3 alinéa CCP) permettant de confier à un opérateur économique à la fois l'établissement des études et l'exécution des travaux.
L'attribution du marché se fera au stade APD.
Le groupement de conception réalisation devra justifier au minimum des compétences suivantes: conduite de projet, architecture, paysage, ingénierie structure, ingénierie génie climatique et optimisation énergétique, ingénierie VRD et travaux tous corps d'état
Les prestations seront les suivantes: APD (stade attribution), PRO, EXE, étude de synthèse y compris gestion de la cellule de synthèse et VISA, travaux de réalisation de l'ouvrage, DET, OPC/organisation du chantier, AOR et GPA.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-05-31.
L'appel d'offres a été publié le 2021-04-29.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de conception réalisation — construction de 13 LLS — opération Kapok (maisons de ville) et de 34 LLTS (collectifs) — opération Amédée sur la ZAC Sans...”
Titre
Marché de conception réalisation — construction de 13 LLS — opération Kapok (maisons de ville) et de 34 LLTS (collectifs) — opération Amédée sur la ZAC Sans Souci à Saint-Paul
Cr Kapok Amedee
Marché de travaux en conception réalisation (article L. 2171-2, 3 alinéa CCP) permettant de confier à un opérateur économique à la fois l'établissement des études et l'exécution des travaux.
L'attribution du marché se fera au stade APD.
Le groupement de conception réalisation devra justifier au minimum des compétences suivantes: conduite de projet, architecture, paysage, ingénierie structure, ingénierie génie climatique et optimisation énergétique, ingénierie VRD et travaux tous corps d'état
Les prestations seront les suivantes: APD (stade attribution), PRO, EXE, étude de synthèse y compris gestion de la cellule de synthèse et VISA, travaux de réalisation de l'ouvrage, DET, OPC/organisation du chantier, AOR et GPA.
Marché de travaux en conception réalisation (article L. 2171-2, 3e alinéa CCP) permettant de confier à un opérateur économique à la fois l'établissement des études et l'exécution des travaux.
L'attribution du marché se fera au stade APD.
Le groupement de conception réalisation devra justifier au minimum des compétences suivantes: conduite de projet, architecture, paysage, ingénierie structure, ingénierie génie climatique et optimisation énergétique, ingénierie VRD et travaux tous corps d'état
Les prestations seront les suivantes: APD (stade attribution), PRO, EXE, étude de synthèse y compris gestion de la cellule de synthèse et VISA, travaux de réalisation de l'ouvrage, DET, OPC/organisation du chantier, AOR et GPA.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité fonctionnelle, architecturale et environnementale
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Pertinence de l'organisation proposée
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de coût (nom): Valeur économique de l'offre de conception/réalisation
Critère de coût (pondération): 45
Critère de coût (nom): Part d'exécution du marché confiée à des PME ou à des artisans
Critère de coût (pondération): 5
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 6 049 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 26
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 4
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Capacité professionnelle, technique et financière qui devront être en adéquation avec l'objet du marché.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
— formulaire DC1, lettre de candidature — habilitation du mandataire...”
Liste et brève description des conditions
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
— formulaire DC1, lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l'adresse suivante: internet: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
— lettre de candidature de présentation de l'équipe avec l'organisation et les rôles de chacun;
— extrait K bis de moins de trois mois.
Si pas de DC1 déclaration sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir ou d'une condamnation prévue par le CCP.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats...”
Liste et brève description des critères de sélection
— certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
— présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé;
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Pour chaque équipe:
— pour le maître d'œuvre/BET: cinq références au cours des trois dernières années de complexité équivalente détaillées et illustrées;
— pour la composante entreprise de travaux: cinq références de complexité équivalente assorties d'attestations de bonne exécution.
Pour l'architecte: inscription à l'ordre.
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-05-31
12:00 📅
Date estimée d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés: 2021-07-23 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l'acheteur, déposer un...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur internet: http://www.semader.fr/pratique/rechercher/marches/.
Groupement conjoint avec mandataire solidaire qui sera l'entreprise de travaux en raison des conditions particulières d'exécution. Possibilité de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de membres d'un ou plusieurs groupements.
Les équipes sélectionnées remettront des prestations au stade APD. Une indemnité de participation de 20 000,00 EUR HT sera octroyée aux concurrents ayant remis une prestation conforme au RC. Pour l'attributaire cette dernière constituera une avance sur rémunération.
Délai de paiement: 45 jours fin de mois. Monnaie: euros. Retenue de garantie. Marché financé avec des prêts, subventions et crédit d'impôt.
Les candidatures sont à remettre obligatoirement par voie électronique. Une copie de sauvegarde portant la mention du candidat et de l'opération peut être déposée dans les délais impartis au siège social de la Semader.
Les fichiers électroniques devront être transmis dans des formats largement disponibles.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Saint-Denis
Adresse postale: 5 avenue André Malraux
Commune postale: Sainte-Clotilde
Code postal: 97494
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 262402345📞
Fax: +33 262402302 📠
Source: OJS 2021/S 086-221300 (2021-04-29)