Fourniture, l'installation, la location et l'enlèvement en fin de marché de bâtiments modulaires équipés à l'usage de bureaux de la direction régionale Grand-Est de l'INSEE, établissement de Nancy
Fourniture, l'installation, la location et l'enlèvement en fin de marché de bâtiments modulaires équipés à l'usage de bureaux pendant les travaux de désamiantage et réfection intérieure des bureaux de la direction régionale Grand-Est de l'INSEE, établissement de Nancy.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-03-26.
L'appel d'offres a été publié le 2021-03-01.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Fourniture, l'installation, la location et l'enlèvement en fin de marché de bâtiments modulaires équipés à l'usage de bureaux de la direction régionale...”
Titre
Fourniture, l'installation, la location et l'enlèvement en fin de marché de bâtiments modulaires équipés à l'usage de bureaux de la direction régionale Grand-Est de l'INSEE, établissement de Nancy
INSEE2021_P888
Afficher plus
Produits/services: Bâtiments modulaires préfabriqués📦
Brève description:
“Fourniture, l'installation, la location et l'enlèvement en fin de marché de bâtiments modulaires équipés à l'usage de bureaux pendant les travaux de...”
Brève description
Fourniture, l'installation, la location et l'enlèvement en fin de marché de bâtiments modulaires équipés à l'usage de bureaux pendant les travaux de désamiantage et réfection intérieure des bureaux de la direction régionale Grand-Est de l'INSEE, établissement de Nancy.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 333 333 💰
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Bâtiments modulaires préfabriqués📦
Lieu d'exécution: Meurthe-et-Moselle 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 15 rue du Général Hulot, 54042 Nancy.
Description du marché:
“Fourniture, l'installation, la location et l'enlèvement en fin de marché de bâtiments modulaires équipés à l'usage de bureaux pendant les travaux de...”
Description du marché
Fourniture, l'installation, la location et l'enlèvement en fin de marché de bâtiments modulaires équipés à l'usage de bureaux pendant les travaux de désamiantage et réfection intérieure des bureaux de la direction régionale Grand-Est de l'INSEE, établissement de Nancy.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 333 333 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 9
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Option: fourniture et pose d'escaliers extérieurs largeur 1 UP, comprenant: ossature et limons en acier galvanisé, marches et palier en acier galvanisé...”
Description des options
Option: fourniture et pose d'escaliers extérieurs largeur 1 UP, comprenant: ossature et limons en acier galvanisé, marches et palier en acier galvanisé anti-dérapant, première et dernière marches contrastées, bandes d'appel à la vigilance, garde-corps en acier galvanisé. Pour sortie de secours des bâtiments modulaires.
Option: fourniture et pose d'échelle à crinoline permettant l'accès aux toitures-terrasses de chaque bloc de bâtiment.
Option: fourniture et pose de mobilier pour l'aménagement intérieur des modulaires.
Option: location supplémentaire de modulaires, il est prévu une option pour la location. La durée du marché est déterminée par la durée des travaux bâtiment principal laquelle est estimée à neuf (9) mois. Elle pourra être prolongée en cas de retard d'exécution des travaux ou diminuée dans l'hypothèse inverse. Location pour une durée d'un mois, comprenant l'ensemble des locaux et installations décrites ci-avant. Prix forfaitaire, pour location, par mois complémentaire, à la demande du maître d'ouvrage.
Option: vitrage isolant 4/16/4 gaz argon.
Option: intégration d'un barreaudage en aluminium laqué blanc sur les fenêtres RDC.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec un seul opérateur
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-03-26
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2021-03-26
12:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Montrouge.
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
Les commandes électroniques seront utilisées
La facturation électronique sera acceptée
Le paiement électronique sera utilisé
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 boulevard de l'Hautil
Commune postale: Cergy-Pontoise Cedex
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 130173400📞
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr📧 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 boulevard de l'Hautil
Commune postale: Cergy-Pontoise Cedex
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 130173400📞
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr📧
Source: OJS 2021/S 045-110199 (2021-03-01)